Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
DODATEK Č. 7
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
Název zakázky: „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc“
Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018
Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
(dále jen „Objednatel“)
číslo smlouvy: E617-S-2433/2019
ISPROFOND: 5713520008
a
Společnost s názvem: „UNIOLO RAIL“
Společník 1 nebo Správce:
S u b t e r r a a.s.
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383
bank. spojení: xxx.,
č. účtu: xxx
zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva
a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva
Korespondenční adresa: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká
republika.
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
„Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“
Společník 2:
OHLA ŽS, a.s.
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka B 695
zastoupena: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a
Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva
Společník 3:
EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mos-
ty, na základě plné moci ze dne 14.3.2019
Společník 4:
Elektrizace železnic Praha a.s.
se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00
IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809
zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva
a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva
Sídlo Společnosti je na adrese: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká
republika
(dále jen „Zhotovitel“)
číslo smlouvy: 1903120//SOD00200312//xxxxx//63/19-OZ/SOD
dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1.7.2019 na zhotovení
stavby s názvem „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 7 obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem č. 7 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 7:
Stránka 2 z 13
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
„Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“
I. PŘEDMĚT DODATKU
1.1. Na základě Oznámení claimu Zhotovitele ze dne 7.9.2021 se smluvní strany dohodly na
prodloužení Doby pro uvedení do provozu pro dotčené SO a PS nejpozději do 15.12.2022
(ostatní SO a PS byly dokončeny a předány) a Dobu pro dokončení celého díla nejpozději do
15.6.2023.
1.2. Zhotovitel podal časový claim z níže uvedených objektivních důvodů:
1.2.1 Jedním důvodem pro prodloužení dob plnění je skutečnost, že nebyla plně zprovozněna
trakční soustava a nelze tedy provést měření korozních účinků bludných proudů, měření
EMC a EMI, a měření krokového a dotykového napětí. Z tohoto důvodu nelze kompletně
dokončit níže uvedené provozní soubory a stavební objekty.
Zhotovitel prohlašuje, že z tohoto objektivního důvodu prodloužení Doby pro uvedení do
provozu a Doby pro dokončení Díla v souvislosti s ním nebude vůči Objednateli uplatňovat
žádné finanční nároky ani kompenzace.
SO 01-01-01 Žst. Olomouc, úprava trakčního vedení
SO 02-01-01 Olomouc - Bohuňovice, trakční vedení
SO 03-01-01 Žst. Bohuňovice, trakční vedení
SO 04-01-01 Bohuňovice - Šternberk, trakční vedení
SO 05-01-01 Žst. Šternberk, trakční vedení
SO 05-01-03 TNS Šternberk, napájecí vedení 3kV
SO 05-01-04 TNS Šternberk, zpětné vedení 3kV
SO 06-01-01 Šternberk - Újezd u Uničova, trakční vedení
SO 07-01-01 Žst. Újezd u Uničova, trakční vedení
SO 08-01-01 Újezd u Uničova - Uničov, trakční vedení
SO 09-01-01 Žst. Uničov, trakční vedení
SO 09-01-03 TNS Uničov, napájecí vedení 3kV
SO 09-01-04 TNS Uničov, zpětné vedení 3kV
SO 09-12-01 Žst. Uničov, TNS - přípojka 22 kV pro měnírnu Uničov (dvojitá)
PS 09-09-01 TNS Uničov, technologie - střídavá část 22kV včetně transformátorů
PS 09-09-02 TNS Uničov, technologie - stejnosměrná část 3kV - DC včetně trakčních
usměrňovačů
PS 09-09-03 TNS Uničov, technologie - vlastní spotřeba
PS 05-09-01 TNS Šternberk, technologie - střídavá část 22kV včetně transformátorů
PS 05-09-02 TNS Šternberk, technologie - stejnosměrná část 3kV-DC včetně trakčních
usměrňovačů
PS 05-09-03 TNS Šternberk, technologie - vlastní spotřeba
PS 09-07-02 Žst. Uničov, rozvodna EPZ
Stránka 3 z 13
SO 09-06-02 Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
PS 07-13-01 „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“
PS 08-13-01
PS 09-13-01 Žst. Uničov, kabelové rozvody pro EPZ
PS 07-07-01 Žst. Újezd u Uničova, trafostanice 22/0,4kV
PS 08-07-01 Zast. Uničov, trafostanice 22/0,4kV
PS 09-07-01 Žst. Uničov, trafostanice 22/0,4kV
SO 09-15-10 Žst. Újezd u Uničova, rozvodna nn
SO 09-34-01 Zast. Uničov, rozvodna nn
SO 09-18-01 Žst. Uničov, rozvodna nn
SO 02-17-01.3 Žst. Uničov, TNS
Žst. Uničov, TNS, oplocení
Žst. Uničov, pozemní komunikace
Realizace GPK - 3. podbití
SO 03-17-01.3 Realizace GPK - 3. podbití
SO 04-17-01.3 Realizace GPK - 3. podbití
SO 05-17-01.3 Realizace GPK - 3. podbití
SO 06-17-01.3 Realizace GPK - 3. podbití
SO 07-17-01.3 Realizace GPK - 3. podbití
SO 08-17-01.3 Realizace GPK - 3. podbití
SO 09-17-01.3 Realizace GPK - 3. podbití
SO 05-15-01.1 Žst. Šternberk, stavební úpravy výpravní budovy
SO 01-15-01 Žst. Olomouc, TMP
SO 05-15-06 Žst. Šternberk, TNS
SO 07-15-01 Žst. Újezd u Uničova, technologická budova
SO 06-06-03.1 Zast. Babice u Šternberka, osvětlení nástupiště
SO 03-06-03 Žst. Bohuňovice, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice
SO 06-06-09 Zast. Mladějovice, osvětlení nástupiště
SO 08-06-04 Zast. Uničov, osvětlení nástupiště
SO 05-06-04 Žst. Šternberk, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice
SO 05-06-03 Žst. Šternberk, rekonstrukce osvětlení nástupišť
SO 03-06-02 Žst. Bohuňovice, rekonstrukce osvětlení nástupišť
SO 07-06-07 Žst. Újezd u Uničova, uzemnění silnoproudé technologie
SO 05-06-11 Žst. Šternberk, uzemnění silnoproudé technologie
SO 05-06-10 Žst. Šternberk, uzemnění rozvodny nn ve VB
SO 04-06-05 Zast. Štarnov, uzemnění silnoproudé technologie
Stránka 4 z 13
SO 03-06-08 Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
SO 02-06-10 „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“
SO 01-06-07
SO 09-06-11 Žst. Bohuňovice, uzemnění silnoproudé technologie
SO 08-06-07 Olomouc - Bohuňovice, uzemnění trafostanice TTS 372A
SO 03-06-01 Zast. Hlušovice, uzemnění silnoproudé technologie
SO 05-06-01 Žst. Uničov, uzemnění silnoproudé technologie
SO 07-06-01 Zast. Uničov, uzemnění silnoproudé technologie
SO 08-06-01 Žst. Bohuňovice, EOV
SO 09-06-01 Žst. Šternberk, EOV
SO 07-06-04 Žst. Újezd u Uničova, EOV
SO 07-06-03 Zast. Uničov, EOV
SO 05-06-12 Žst. Uničov, EOV
SO 01-06-06 Žst. Újezd u Uničova, úprava rozvodů nn
SO 09-06-13 Žst. Újezd u Uničova, osvětlení nástupiště
SO 09-06-12 Žst. Šternberk, TNS - vnější uzemnění
PS 01-09-01 Žst. Olomouc, TMP - vnější uzemnění
PS 05-13-01 Žst. Uničov, TNS - vnější uzemnění
PS 03-13-01 Žst. Uničov, uzemnění rozvodny EPZ
PS 02-08-01 TMP Olomouc, technologie - střídavá část 22kV včetně transformátorů
PS 03-08-01 Žst. Šternberk, trafostanice 22/0,4kV
SO 09-06-04 Žst. Bohuňovice, trafostanice 22/0,4kV
SO 02-12-01 Olomouc - Bohuňovice, nová TTS 372A v km 103,868
SO 08-12-01 Žst. Bohuňovice, úprava STS 375
SO 04-12-01 Žst. Uničov, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice
SO 05-06-08 Olomouc - Bohuňovice, závěsný kabel vn 22 kV
SO 05-06-09 Újezd u Uničova - Uničov, závěsný kabel vn 22 kV
SO 09-06-09 Bohuňovice - Šternberk, závěsný kabel vn 22 kV
SO 09-06-10 Žst. Šternberk, TNS - venkovní osvětlení areálu
PS 03-07-01 Žst. Šternberk, TNS - indikátor stáhněte sběrač
PS 05-07-01 Žst. Uničov, TNS - indikátor stáhněte sběrač
PS 05-07-02 Žst. Uničov, TNS - venkovní osvětlení areálu
PS 90-14-09 Žst. Bohuňovice, rozvodna nn
PS 90-05-01 Žst. Šternberk, rozvodna nn
Žst. Šternberk, rozvodna nn ve VB
Olomouc - Uničov, dálkové ovládání sdělovacího zařízení
Olomouc - Uničov, DDTS ŽDC - silnoproudá zařízení
Stránka 5 z 13
PS 01-05-01 Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
PS 01-05-03 „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“
PS 03-05-01
PS 05-05-01 TMP Olomouc - zařízení DŘT, SKŘ a MŘS
PS 05-05-02 Žst.Olomouc, zařízení DŘT
PS 07-05-01 Žst.Bohuňovice, zařízení DŘT
PS 08-05-01 TNS Šternberk - zařízení DŘT, SKŘ a MŘS
PS 09-05-01 Žst.Šternberk, zařízení DŘT
PS 09-05-02 Žst. Újezd u Uničova, zařízení DŘT
PS 09-05-03 Zast.Uničov, zařízení DŘT
PS 90-05-03 TNS Uničov - zařízení DŘT, SKŘ a MŘS
SO 98-98 Žst.Uničov, zařízení DŘT
SO 05-19-02 Žst. Úničov, EPZ - zařízení DŘT
SO 08-19-04.1 ED Přerov, doplnění DŘT a řídicího systému
SO 06-19-17 SO 98-98 Všeobecné položky
SO 04-19-03 Žst. Šternberk, kabelová lávka v km 116,163
SO 02-19-10 Újezd u Uničova - Uničov, žel. most v ev. km 13,352
SO 04-19-05 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 6,238
SO 02-19-06 Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev. km 111,696
SO 02-19-09 Olomouc - Bohuňovice, žel. most v n. km 108,951
SO 02-19-08 Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev. km 112,274
SO 02-19-04 Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 107,400
SO 02-19-05.1 Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 108,591
SO 05-19-01 Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 108,512
SO 08-19-09 Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 106,262
SO 06-19-09 Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 106,462
SO 04-19-08 Žst. Šternberk, žel. most v ev. km 116,163
SO 06-19-28 Újezd u Uničova - Uničov, žel. most v ev. km 14,392
SO 08-19-07 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,899
SO 06-19-16 Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v ev. km 114,249
SO 06-19-11 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 9,785
PS 90-14-10 Újezd u Uničova - Uničov, žel. most v ev. km 14,101
Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 6,022
PS 01-09-02 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 3,703
Olomouc - Uničov, DDTS ŽDC
TMP Olomouc, technologie - stejnosměrná část 3kV-DC včetně trakčních
usměrňovačů
Stránka 6 z 13
PS 01-07-01 Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
SO 05-06-02 „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“
SO 05-12-01
SO 07-06-06 Žst. Olomouc, úprava rozvodny nn TS3
SO 08-06-03 Žst. Šternberk, DOÚO
SO 09-06-07 Žst. Šternberk, TNS - přípojka 22 kV pro měnírnu Šternberk (dvojitá)
SO 09-06-08 Žst. Újezd u Uničova, DOÚO
Zast. Uničov, úprava přípojky nn
Žst. Uničov, úprava přípojky nn
Žst. Uničov, DOÚO
1.2.2 Druhým důvodem pro prodloužení doby jsou dosud neukončená změnová řízení pro
dodatečné práce, které se týkají následujících stavebních objektů a provozních souborů.
Smluvní strany shodně konstatují, že k provedení všech dodatečných stavebních prací na
Vymezených SO a PS byl vydán předběžný souhlas a následně i pokyn správce stavby a že tyto
práce budou dokončeny v Době pro uvedení Díla do provozu. S ohledem na smluvní podmínku
upravenou v pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, který stanoví, že do doby podpisu
změnového listu stavby oběma Smluvními stranami nemohou být práce obsažené ve
změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování, a s ohledem na skutečnost, že Objednatel podmiňuje
zahrnutí prací obsažených ve změnovém listu i předchozím uzavřením dodatku ke Smlouvě o
Dílo, dohodly se smluvní strany na tom, že ke konečnému předání dodatečných stavebních
prací obsažených ve změnových listech dojde až po podpisu změnových listů a uzavření
dodatku ke Smlouvě o Dílo.
Po ukončení změnových řízení a podpisu změnových listů bude uzavřen dodatek ke Smlouvě
o dílo a následně budou dodatečné práce na Vymezených SO a PS zahrnuty do Vyúčtování.
Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení Doby pro uvedení do
provozu a Doby pro dokončení Díla v souvislosti s ním nebude vůči Objednateli uplatňovat
žádné finanční nároky ani kompenzace, kromě zahrnutí dodatečných prací na Vymezených SO
a PS do Vyúčtování.
PS 02-28-01 Olomouc - Bohuňovice, TZZ
PS 06-28-01 Šternberk - Újezd u Uničova, TZZ
PS 07-28-01 Žst. Újezd u Uničova, SZZ
PS 08-28-01 Újezd u Uničova - Uničov, TZZ
PS 09-09-01 TNS Uničov, technologie - střídavá část 22kV včetně transformátorů
PS 09-28-01 Žst. Uničov, SZZ
PS 90-14-01 Olomouc - Uničov, TK
PS 90-14-03 Olomouc - Uničov, přenosové zařízení
PS 90-14-08 Olomouc-Uničov, GSM-R
PS 90-14-09 Olomouc - Uničov, dálkové ovládání sdělovacího zařízení
PS 90-28-02 Olomouc - Uničov, ERTMS/ETCS
SO 05-27-01 Žst. Šternberk, kanalizace
Stránka 7 z 13
SO 01-15-01 Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
SO 01-27-01 „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“
SO 01-34-01
SO 02-04-01 Žst. Olomouc TPM
SO 02-16-01 TMP Olomouc, napojení na kanalizaci
SO 02-19-01 Žst. Olomouc, TMP, oplocení
SO 02-19-02 Olomouc - Bohuňovice, přeložky kabelu vn 6 kV
SO 02-19-04 Olomouc - Bohuňovice, železniční spodek
SO 02-19-05 Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 103,811
SO 02-19-06 - Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 104,318
SO 02-19-08 Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 106,262
SO 02-19-09 Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 106,462
SO 02-19-10 - Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 107,400
SO 02-34-01 Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 108,512
SO 03-15-01.1 Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 108,591
SO 03-16-01 - Olomouc - Bohuňovice, žel. most v n. km 108,951
SO 03-16-02 Bohuňovice, úprava a zatrubnění příkopu
SO 03-18-01 Žst. Bohuňovice, stavební úpravy výpravní budovy
SO 03-27-01 ŽST. Bohuňovice, železniční spodek
SO 03-34-01 ŽST. Bohuňovice, nástupiště
SO 04-16-01 Žst. Bohuňovice, pozemní komunikace
SO 04-16-02 Žst. Bohuňovice, napojení na kanalizaci
SO 04-19-03 Žst. Bohuňovice, oplocení
SO 04-19-04 Bohuňovice - Šternberk, železniční spodek
SO 04-19-05 zastávka Štarnov nástupiště
SO 04-19-06 Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev. km 111,696
SO 04-19-08 - Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev. km 111,923
SO 05-12-01 - Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev km. 112,274
SO 05-15-01.1 - Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v ev. km 112,538
SO 05-15-06 Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v ev. km 114,249
SO 05-15-07 Žst. Šternberk, TNS - přípojka 22 kV pro měnírnu Šternberk (dvojitá)
SO 05-16-01 Žst. Šternberk, stavební úpravy výpravní budovy
SO 05-16-02 Žst. Šternberk, TNS
SO 05-17-01 Žst. Šternberk, kabelovod
Žst. Šternberk, železniční spodek
Žst. Šternberk, nastupiště
Žst. Šternberk, železniční svršek
Stránka 8 z 13
SO 05-19-01 Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
SO 05-19-02 „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“
SO 05-19-03
SO 05-27-01 Žst. Šternberk, žel. most v ev. km 116,163
SO 05-34-01 Žst. Šternberk, kabelová. lávka v km 116,163
SO 06-16-01.1 Žst. Šternberk, žel. propustek v ev. km 0,769
SO 06-17-01.1 Žst. Šternberk, kanalizace
SO 06-17-04.2 Žst. Šternberk, TNS, oplocení
Šternberk - Újezd u Uničova, železniční spodek
SO 06-19-02 Šternberk - Újezd u Uničova, železniční svršek
SO 06-19-03 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4214 ev. km 5,842, správce
SO 06-19-04 komunikace
SO 06-19-05 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 1,384
SO 06-19-06 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 1,570 - zrušení
SO 06-19-08 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,083
SO 06-19-10 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,310
SO 06-19-11 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,367
SO 06-19-13 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,820
SO 06-19-14 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 3,241
SO 06-19-16 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 3,703
SO 06-19-17 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 5,042
SO 06-19-18 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 5,297
SO 06-19-20 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 6,022
SO 06-19-21 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 6,238
SO 06-19-22 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v km 6,528
SO 06-19-23 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,202
SO 06-19-24 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,595
SO 06-19-25 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,769
SO 06-19-26 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,141
SO 06-19-28 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,359 - zrušení
SO 07-15-01 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,664 - zrušení
SO 07-15-02.1 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,779
SO 07-16-01 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 9,785
SO 07-17-1.1 Žst. Újezd u Uničova, technologická budova
Žst. Újezd u Uničova, přístřešek pro cestující
Žst. Újezd u Uničova, železniční spodek
Žst. Újezd u Uničova, železniční svršek
Stránka 9 z 13
SO 08-01-01 Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
SO 08-15-01 „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“
SO 08-16-01.1
SO 08-16-01.2 Újezd u Uničova - Uničov, trakční vedení
SO 08-19-01 Žst. Uničov, trafostanice 22/04 kV
SO 08-19-04.1 Újezd u Uničova - Uničov, železniční spodek
SO 09-12-01 Újezd u Uničova - Uničov, železniční spodek - protipovodňová opatření
SO 09-15-01 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 9,785
SO 09-15-02 Újezd u Uničova - Uničov, žel. most v ev. km 13,352
SO 09-15-03 Žst. Uničov, TNS - přípojka 22 kV pro měnírnu Uničov (dvojitá)
SO 09-15-06 Žst. Uničov, stavební úpravy VB
SO 09-15-10 Žst. Uničov, technologická budova
SO 09-17-01.1 Žel.Uničov, Rozvodna EPZ
SO 09-18-01 Žst. Uničov, demolice budovy na pozemku p.č. st. 619
SO 09-27-01 Žst. Uničov, TNS
SO 09-34-01 Žst. Uničov, železniční svršek
SO 90-34-01.1 Žst. Uničov, pozemní komunikace
Žst. Uničov, kanalizace
Žst. Uničov, TNS, oplocení
Olomouc - Uničov, kácení zeleně a náhradní výsadba
II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO
S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách
Přílohy k nabídce, která tvoří součást obsahu Smlouvy.
2.1 Článek 8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení Přílohy k nabídce zní nově
takto:
„8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení
Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do
15.6.2023.“
2.2 Článek 8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu Přílohy k nabídce zní nově takto:
„8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu
Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za
podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 15.12.2022.“
2.3 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně
Harmonogramu postupu prací.
Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací
Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle Smlouvy se ruší a nahrazuje novou
Přílohou č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 7, která tvoří nedílnou
součást a přílohu tohoto Dodatku č. 7.
Stránka 10 z 13
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
„Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“
III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 7 se nemění a zůstávají
v platnosti.
3.2 Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
3.3 Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 7 tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací – změna dle dodatku č. 7
3.4 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo bude vyhotoven
elektronicky a podepsán zaručeným elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném
certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz
toho k němu připojují svoje podpisy.
Objednatel Zhotovitel
V Praze dne 25.1.2022 V Praze dne 17.12.2021
……..….……………………………………… ……….……………………………………….
Ing. Ondřej Fuchs
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy předseda představenstva
S u b t e r r a a.s.
Správa železnic, státní organizace
20.12.2021
.................................................
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.
16.12.2021
....................................................
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.
17.12.2021
………..…………………………………….....................
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.
Stránka 11 z 13
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
„Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“
15.12.2021
....................................................................
Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu
oblast Železniční stavby a mosty
na základě Plné moci ze dne 14.3.2019
EUROVIA CS, a.s.
15.12.2021
……..............................................................
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.
15.12.2021
..................................................................
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.
Stránka 12 z 13
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
„Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“
Příloha č. 4
Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 7
Stránka 13 z 13