Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Číslo jednací: MCBS/2021/0122003/SYRM
Vyřizuje: Mgr. Monika Syrovátková
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
uzavřený na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2022/154/17 ze dne 14.3.2022
s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek na akci:
,,ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu –
projektová dokumentace“
I. Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Brno,
městská část Brno-střed
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
statutární orgán: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed
k jednání ve věcech organizačních a technických oprávněna:
Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže
(OŠSKM) ÚMČ Brno-střed
k jednání ve věcech technických včetně předání a převzetí díla oprávněni:
Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed
Soňa Mrkvicová, stavební technik OŠSKM ÚMČ Brno-střed
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení:
č. účtu:
nezapsáno v obchodním rejstříku
dále jen „objednatel“
Zhotovitel: Atelier 99 s.r.o.
se sídlem: Purkyňova 71/99, Brno - Královo Pole
statutární orgán: Ing. Martin Jeřábek a Ing. Petr Prokš, jednatelé
IČO: 02463245, DIČ: CZ02463245
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 81417
dále jen „zhotovitel“
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:
II.
Smluvní strany uzavřely dne 01.04.2020 smlouvu o dílo na akci
,,ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu – projektová
dokumentace“ (č.j. MCBS/2020/0005117/SYRM), ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.9.2020
( č.j. MCBS/2020/0138834/SYRM) - dále jen „smlouva o dílo“.
III.
Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uvedené v čl. II. tohoto dodatku takto:
(1) V čl. 1. odst. 1.1.1 se ve větě první před druhou závorku doplňuje následující text:
„a v rozsahu změn popsaných ve změnových listech č. 1 a 2, jejichž cenové nabídky tvoří
nedílnou přílohu č. 3 této smlouvy“
(2) V čl. 2. odst. 2.1. se za původní znění doplňuje tento text:
„V souvislosti se změnovým listem č. 1 se lhůta pro zpracování změn stanovuje na 30
kalendářních dní od výzvy objednatele a lhůta pro vypracování změn uvedených ve
změnovém listě č. 2 na 45 kalendářních dní od výzvy objednatele.“
(3) V čl. 4. odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se tímto textem:
„Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy náleží
zhotoviteli cena ve výši
Cena bez DPH: 1.666.000,- Kč
DPH 21%: 349.860,- Kč
Cena vč. DPH:
2.015.860,- Kč
Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému splnění všech
jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, její přílohy č. 3 „Cenové nabídky změnových
listů č. 1 a 2“ včetně veškerých vedlejších nákladů zhotovitele, není-li v této smlouvě výslovně
uvedeno jinak“
IV.
(1) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti a nemění se.
(2) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je i Příloha č. 1 (Příloha č. 3 smlouvy o dílo) –
Cenové nabídky změnových listů č. 1 a 2.
(3) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dvě
zhotovitel.
(4) Smluvní strany si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a
prohlašují, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle,
srozumitelně a určitě a na důkaz svobodné a vážně projevené vůle níže připojují svoje
podpisy.
(5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi účastníky této smlouvy a
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s platnou právní úpravou.
V. Doložka uveřejnění, informační doložka
(1) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně smlouvy, bude uveřejněn podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv,
vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje
a obchodní tajemství.
VI. Zpracování osobních údajů
(1) V souvislosti s tímto dodatkem ke smlouvě o dílo dochází ke zpracování osobních údajů
uvedených ve smlouvě a dodatku, a to na základě čl.6 odst. 1 písm. b) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování
nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné dodatek
uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.
(2) Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální
informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na
webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu tohoto
dodatku jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, telefon: e-mail:
(3) Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních
organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.
(4) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu
zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích
z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím
řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou
(po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci
zadávací dokumentace).
VII. Doložka schválení
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 154. schůzi RMČ Brno-střed dne 14.3.2022, č.
usnesení RMČ/2022/154/17
Příloha:
1) Cenové nabídky změnových listů č. 1 a 2
Objednatel: Zhotovitel:
V Brně dne………………… V Brně dne………………..
……………………………. …….……………………….
Statutární město Brno Atelier 99 s.r.o.
městská část Brno-střed Ing. Petr Prokš
Ing. arch. Vojtěch Mencl
…….……………………….
Atelier 99 s.r.o.
Ing. Martin Jeřábek