Textová podoba smlouvy Smlouva č. 20136627: Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem:

                        Struktura Českých stavebních standardů v oblasti uzavírání smluv


Číslo smlouvy zhotovitele: 
GASCO spol. s r.o.: 8073

EVT Stavby s.r.o.: 075/2017

EUROVIA CS, a.s.: 1519.8070537MBE

Číslo smlouvy objednatele: DSO 1/2018
DODATEK č. 11 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

 „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:


I.

Smluvní strany

DSO Oldřiš – Borová
se sídlem:

          
Oldřiš 132, 569 82 Borová
Osoba oprávněná jednat:     
Michal Serafin, Mgr. Lenka Tlustá 
Oprávnění zástupci:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:


Bankovní spojení: 


Číslo účtu:


Identifikační číslo:

720 74 248

DIČ:

CZ 72074248
dále jen „Objednatel“
sdružení společností: „Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová – Oldřiš“ 
GASCO s.r.o. („Společník 1“ nebo „Správce“)

se sídlem:


Vodárenská 22, 530 03 Pardubice - Nemošice
zapsán v OR vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 192
Oprávněný zástupce:


- ve věcech smluvních:
Ing. Patrik Voženílek, jednatel společnosti
- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:


Bankovní spojení:


Číslo účtu:

Identifikační číslo:

150 49 035

DIČ:

CZ 15049035
EVT Stavby s.r.o. („Společník 2“)

se sídlem:


V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy


zapsán v OR vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842
Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:
p. Josef Kunc, jednatel společnosti

- ve věcech technických:


- ve věcech stavby:

Identifikační číslo:

252 60 766


DIČ:

CZ 25260766
EUROVIA CS, a.s. („Společník 3“)

se sídlem:


U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4


zapsán v OR vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:
Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, na základě plné moci ze dne 24.10.2017


- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:


Identifikační číslo:

452 74 924


DIČ:

CZ 45274924
dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“
Se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo

II.
Předmět Dodatku č. 11
1. Předmětem Dodatku č. 11 jsou změny v realizaci stavebních objektů kanalizace spojené s rekonstrukcí místních komunikací, které jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listu č. 6, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 11. Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. 
III.

Cena díla

1. Cena za provedení díla uvedená v článku VII. odst. 1. Smlouvy o dílo se tímto v souvislosti s článkem II. tohoto Dodatku č.11 mění na základě změny předmětu díla dle článku III. Smlouvy o dílo a činí. 

	Položka
	Nabídková cena v Kč

(bez DPH)
	DPH
15 %
	DPH
21 %
	Nabídková cena v Kč

(vč. DPH)

	nabídková cena dle výkazu výměr
	184.932.618,41
	0,-
	38.835.849,87
	223.768.468,28


	Celková cena dle Dodatku č. 10
	192.044.654,75
	0,-
	40.329.377,50
	232.374.032,25

	Změnový list č. 6
	15.969.756,21
	0,-
	3.353.648,80
	19.323.405,01

	Celková nabídková cena
	208.014.410,96
	0,-
	43.683.026,30
	251.697.437,26


IV.
Závěrečná ujednání
1. Dodatek č. 11 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 11 v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 11 zajistí Objednatel.
2. Všechna ustanovení nezměněná tímto Dodatkem č. 11 zůstávají v platnosti.
3. Dodatek č. 11 Smlouvy o dílo je vyhotoven v sedmi stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel tři vyhotovení.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 11 Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

5. Osoby podepisující tento Dodatek č. 11 svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 11 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 6
V Oldřiši dne
26.4.2022

   V Pardubicích dne 26.4.2022
za Objednatele:

za Zhotovitele:
……………………….


……………………….
Michal Serafin

Ing. Patrik Voženílek

starosta obce Oldřiš

jednatel společnosti


GASCO spol. s r.o.
……………………….


……………………….
Mgr. Lenka Tlustá

p. Josef Kunc 
Starostka obce Borová


jednatel společnosti


EVT Stavby s.r.o. 

……………………….

Ing. Michal Šumpík


ředitel závodu Čechy východ


na základě plné moci 

EUROVIA CS, a.s.
PAGE  
3