Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Změna smlouvy - Hodnotový kontrakt DOŠLO NA HBZS:
TAMEH Czech s.r.o. 106 ^ T R M E H
Tauron ArcelorMittal Energy Holding
Ostrava dne: 27.05.2022
Adresa zhotovitele / poskytovatele:
Číslo smlouvy: 6600001967/H06/9999
DIAMO.s.p..odštěpný závod HBZS
Uvádějte v korespondenci, na fakturách a Lihovarská 1199/10
716 00 Ostrava-Radvanice
dodacích dokladech.
Interní č. zhotovítele/poskytovatele:113074
Kontaktní osoba dodavatele, tel.:
Dodací podmínka: Platnost smlouvy do:
31.12.2022
Platební podmínky: Měna: CZK
Splatnost faktury 30 dní od vystavení Splatno převodním příkazem
V souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a dokumenty dle uvedeného seznamu příloh navrhujeme uzavření smlouvy o dílo
spočívající v:
Cíl.hodn. 4.500.000,00 CZK
*** Cíl.hodn.změněna ***
Pol. Materiál Označení
Cíl.množství Jednotka Cena za jednotku Hodnota netto
00010 Odvoz popílku;;
1 jedn.výk. 4.500.000,00 4.500.000,00
*** Cena netto změněna ***
Celková hodnota netto bez DPH CZK 4.500.000,00
Dodatek č.2:
změna v bodě 5.2
Dodatek č. 1 ke smlouvě - Hodnotovému kontraktu ze dne 27.10. 2021
Změny v bodě 1.1.1, 5.2, 5.3, 6.1 a v článku č. 11
1. SMLUVNÍ STRANY
1.1 Objednatel
1.1.1 Název a adresa objednatele:
TAMEH Czech s.r.o. (dále také jen "TAMEH")
Vratimovská 689/117
Org. jednotka: PRODUCTION&RECYCLI Tel./Fax: /
Referent: ■■■■■■ E-mail:
TAMEH Czech s.r.o., Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava-Kunčice, Česká republika str. 1/ 9
Tel.: +420 595 681 111, +420 597 331 111, www.arcelormittal.com/
IČ: 28615425, DIČ: CZ28615425
TAMEH Czech s.r.o.. zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 34833 (sp. zn. C.34833 )
Změna smlouvy - Hodnotový kontrakt ^TRM EH
Tauron ArcelorMittal Energy Holding
TAMEH Czech s.r.o.
Org. jednotka: PRODUCTION&RECYCLI
Referent:
719 00 Ostrava-Kunčice
Inkasní data:
- bankovní spojení: číslo účtu CZK: číslo účtu EUR:
- IČ: 286 15 425, DIČ: CZ 286 15 425
Zápis v Obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 34833 (sp. zn. C.34833).
Zastoupena/jednající osobou oprávněnou k podepisování a jednání/zastupování objednatele ve věcech smluvních:
■ ■ H B . Ředitel společnosti
- ■ H H . Manažer pro ekonomiku a nákup
Dodatek č.1
Zastoupena/jednající osobou oprávněnou k podepisování a jednání/zastupování objednatele ve věcech smluvních:
- Jednatel A:
- Jednatel B:
1.1.2 Odpovědný nákupčí Objednatele: Email:
Specialist of Services Purchasing,
1.1.3 Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických:
■ ■ ■ i, m — —m w m — m,
- nebo jiná objednatelem pověřená osoba.
1.1.4 Zaměstnanec odpovědný za proškolení zhotovitele z BOZP včetně školení o ochraně zaměstnanců před
zasažením plynem s obsahem oxidu uhelnatého, za školení o požární ochraně a ekologii za objednatele /vyplní se
tam, kde je vyžadováno:
- nebo jiná objednatelem pověřená osoba.
1.2 Zhotovitel/poskytovatel (dále jen "zhotovitel")
1.2.1 Název a adresa zhotovitele:
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS (dále jen "HBZS")
Lihovarská 1199/10
716 00 Ostrava - Radvanice
IČ: 00002739 DIČ: CZ00002739
Zastoupena/jednající osobou oprávněnou k podepisování a jednání/zastupování zhotovitele ve věcech smluvních:
ředitel odštěpného závodu HBZS
Inkasní data: ________
- bankovní spojení: číslo účtu:
1.2.2 Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech obchodních:
ředitel odštěpného závodu, Tel: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ,
TAMEH Czech s.r.o., Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava-Kunčice, Česká republika str. 2/ 9
Tel.: +420 595 681 111, +420 597 331 111, www.arcelormittal.com/
IČ: 28615425, DIČ: CZ28615425
TAMEH Czech s.r.o., zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 34833 (sp. zn. C.34833 )
Č. kupní smlouvy: 6600001967
Změna smlouvy - Hodnotový kontrakt ^TRM EH
Tauron ArcelorMittal Energy Holding
TAMEH Czech s.r.o.
Org. jednotka: PRODUCTION&RECYCLI
Referent: ■H i
1.2.3 Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a logistických:
vedoucí odboru popílkového hospodářství a ekologie, Tel:
1.2.4 Osoba oprávněná jednat ve věcech logistických:
p. ■ ■ ■ > tel. ■ ■ ■ ■ ■ ■ , ■ ■ ■ ,
- nebo jiná zhotovitelem pověřená osoba (touto osobou se rozumí i zaměstnanec odpovědný za proškolení BOZP
včetně školení o ochraně zaměstnanců před zasažením plynem s obsahem oxidu uhelnatého, za školení o požární
ochraně a ekologii za zhotovitele, pokud výslovně zhotovitel neuvádí osobu jinou): - vedoucí
odboru popílkového hospodářství a ekologie, Tel:
Zhotovitel je oprávněn k plnění této smlouvy na základě:
- rozhodnutí krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci udělení
souhlasu k provozování zařízení k využívání odpadů.
2. ADRESY VZÁJEMNÉHO PÍSEMNÉHO STYKU
2. 1:
Liberty Ostrava a.s.
N4 - Nákup služeb
Vratimovská 689/117
719 00 Ostrava - Kunčice
2.2 Zhotovitel:
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10
716 00 Ostrava - Radvanice
Veškeré písemnosti týkající se smlouvy budou označovány číslem smlouvy o dílo.
3. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY (SLOUŽÍ PRO INTERNÍ POTŘEBY OBJEDNATELE)
3.1 Informace o objednávce / Justification of the Order ze dne 19.01.2021.
4. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
4.1 Zhotovitel se za podmínek stanovených v této smlouvě zavazuje k odběru a odvozu fluidního popílku - KDO 10 01
02 kat. O, který vzniká spálením uhlí na kotli K14 a po zachycení ve filtrech je ukládán v popílkových silech a
granulačního popílku (popílkové pojivo rekultivační směsi), když prohlašuje, že je k tomu plně způsobilý, disponuje
dostatečnými kladnými referencemi, odborně způsobilými lidskými zdroji, materiálem, mechanismy a nářadím apod.,
aby provedl služby, realizaci díla a souvisejících činností a prací (dále jen též "předmět plnění").
Rozsah předmětu plnění bude upřosněn a odsouhlasen zodpovědným pracovníkem objednatele v průběhu trvání této
smlouvy zápisem v montážním deníku.
Dílčí požadavky, včetně termínu plnění, upřesní pracovník uvedený v bodě 1.1 3 písemnou formou (elektronickou
formou).
Místem plnění se sjednává areál objednatele; blíže pak dle jeho pokynů.
Množství odvezeného popílku bude váženo na vahách Liberty Ostrava a.s., pokud nebude dohodnuto jinak.
Zhotovitel si zajistí odvoz na vlastní náklady. Odvoz popílku bude zajištěn auto-cisternami.
TAMEH Czech s.r.o., Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava-Kunčice, Česká republika str. 3/ 9
Tel.: +420 595 681 111, +420 597 331 111, www.arcelormittal.com/
IČ: 28615425, DIČ: CZ28615425
TAMEH Czech s.r.o., zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddil C, vložka 34833 (sp. zn. C.34833 )
Č. kupní smlouvy: 6600001967
Změna smlouvy - Hodnotový kontrakt TRMEH
Tauron ArcelorMittal Energy Holding
TAMEH Czech s.r.o.
Org. jednotka: PRODUCTION&RECYCLI
Referent:
Skutečné množství bude v závislosti na možnostech objednatele.
Pozn. Úletový popel bude s příměsí popílku z granulačních kotlů.
Zhotovitel se za podmínek stanovených v této smlouvě zavazuje odpad předávaný objednatelem odebrat a zajistit, aby
při dalším nakládání s ním postupoval v souladu se zákonem 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, zvláště pak
§3, odst. (2).
Zhotovitel se bude řídit hierarchií způsobu nakládání s odpady (tzn. upřednostňovat přípravy k opětovnému použití
odpadů, recyklaci odpadů a jiné využití odpadů). V případě, že k opětovnému použití, recyklaci či využití odpadů v
daném čase a místě nebudou technické nebo ekonomické předpoklady, zhotovitel zajistí odstranění odpadu.
4.2 Požadavky:
Základní požadavky na zhotovitele, které se považují jako klíčové povinnosti zhotovitele, jejichž nedodržování nebo
porušení může být považováno za podstatné porušení smlouvy, pro které lze smlouvu vypovědět jsou:
- Po dobu trvání díla zodpovídá zhotovitel za bezpečnost pracoviště. Veškeré práce a předmět plnění musí být z
hlediska bezpečnosti zajištěny takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení nejen zaměstnanců zhotovitele (případně
jeho subdodavatelů), ale také zaměstnanců objednatele nebo třetích osob. Zvláštní požadavky na Bezpečnost a
ochranu zdraví při práci jsou dále rozvedeny v Příloze č. 2 - VPSS.
- Zhotovitel je schopen předložit kdykoliv na vyžádání objednatele kladné reference prokazující výbornou úroveň jim
poskytovaných prací a služeb.
- Zhotovitel je schopen kdykoliv na vyžádání objednatele doložit odpovídající odbornou způsobilost všech
zaměstnanců.
- Zhotovitel si zajistí v rámci ceny a předmětu plnění, který je touto smlouvou sjednán, veškerý materiál, mechanizmy a
nářadí potřebné k plnění smlouvy.
4.3 Objednatel si vyhrazuje právo po dohodě se zhotovitelem upravit smluvní cenu v případě změny rozsahu prací.
4.4 Objednatel se za podmínek stanovených v této smlouvě zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit za řádně
realizovaný předmět plnění.
4.5 Objednatel předá zhotoviteli 1 x ročně základní popis odpadu a výsledky provedených analýz v rozsahu přílohy č.
3, deklarující splnění limitů na zařízeních HBZS. U granulačního popílku bude rovněž předán vodný výluh v rozsahu
limitu pro lokalitu Lazy VI. etapa. Příloha č. 3, část 1 a 2 - granulační popílek. Příloha č.3, část 1 - fluidní popílek
5. CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
5.1 Cena předmětu plnění je sjednaná dle cenové nabídky (případně rozpočtu, pokud je výslovně uvedenou přílohou
této smlouvy) jako cena smluvní bez jakékoliv cenové doložky. K ceně bude připočtena DPH podle platných
ustanovení zákona číslo 235/2004 Sb. v platném znění. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je shodné s datem
potvrzení předávacího protokolu objednatelem.
5.2 Cena za předmět plnění je včetně dopravy:
a) fluidní popílek KDO 100102 .......Kč/t
b) granulační popílek (popílkové pojivo rekultivační směsi) ...... Kč/t,
Fakturováno bude na základě skutečnosti, tj. příslušná sazba násobená množstvím.
Dodatek č.1
5.2 Cena za předmět plnění je včetně dopravy:
a) fluidní popílek KDO 100102 ...... Kč/t
b) granulační popílek (popílkové pojivo rekultivační směsi) ...... Kč/t, při váze do 20tun
TAMEH Czech s.r.o., Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava-Kunčice, Česká republika str. 4/ 9
T e l.:+420 595 681 111,+420 597 331 111, www.arcelormittal.com/
IČ: 28615425, DIČ: CZ28615425
TAMEH Czech s.r.o., zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 34833 (sp. zn. C.34833 )
Č. kupní smlouvy: 6600001967
Změna smlouvy - Hodnotový kontrakt rRMEH
TAMEH Czech s.r.o. Tauron ArcelorMittal Energy Holding
Org. jednotka: PRODUCTION&RECYCLI
Referent:
granulační popílek (popílkové pojivo rekultivační směsi) ...... Kč/t, při váze nad 20tun
Fakturováno bude na základě skutečnosti, tj. příslušná sazba násobená množstvím.
Dodatek č. 2 od 1.6.2022
5.2 Cena za předmět plnění včetně dopravy:
a) fluidní popílek KDO 100102 ...... Kč/t
b) granulační popílek ...... Kč/t
Uvedené ceny jsou stanoveny pro případ, kdy průměrná cena motorové nafty (zveřejněná Českým statistickým
úřadem za předchozí měsíc)odkaz: ČSU
https://www.czso.ez/documents/10180/165350455/tdbcr052022_1 .Xlsx/370c5472-38c4-49a7-ac7c-f6c7a5
f9abda?version=1.1
Při ceně ....KČ-....KČ za litr dieselu včetně dph se cena zvedá o ....Kč/t.
Při ceně nad ....KČ/I se cena zvedá o ....Kč/t.
Při ceně pod ....KČ/I se cena vrací na původní ceny sjednané dodatkem č.2.
Změna ceny musí být potvrzena emailem oboustraně
Za LO:
Za Diamo:
5.3 Limitní cena za předmět plnění činí: 2 000 000 Kč
Dodatek č. 1
5.3 Limitní cena za předmět plnění se navyšuje o 2 500 000 Kč. Nová limitní cena za předmět plnění činí 4 500
000,-Kč
Cena za předmět plnění dle bodu 5.3 smlouvy je pouze orientačním údajem pro stanovení maximálního rozpočtu na
danou smlouvu a nepředstavuje žádný závazek objednatele k jeho celkovému vyčerpání. V případě, že by cena
služeb poskytovaných dle této smlouvy dosáhla maximálního limitu, je povinen zhotovitel na to objednatele neprodleně
upozornit a před případnou realizací dalších prací nebo služeb si písemně potvrdit rozsah a cenu takovýchto prací nad
rámec sjednaného cenového limitu. Pokud takovéto práce nebudou sjednány dodatkem k této smlouvě, není zhotovitel
oprávněn práce zahajovat ani za ně vyžadovat jakoukoliv úhradu od objednatele.
Cena za předmět plnění bude uhrazena vždy výhradně na základě skutečně provedených prací požadovaných
objednatelem a potvrzených v předávacím protokolu zodpovědnými osobami dle bodu 1.1.3.
6. LHŮTY PROVEDENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech (lhůtách):
6.1 Termín plnění: od 1. 1.2021 - 31. 12. 2021
Dodatek č.1
6.1 Termín plnění: od 1. 1.2021 - 31. 12. 2022
6.2 Dílčí požadavky, včetně termínu plnění, upřesní pracovník uvedený v bodě 1.1.3 písemnou formou (faxem nebo
elektronickou formou).
7. PLATEBNÍ PODMÍNKY - PLATBA
7.1 Zhotovitel vystaví fakturu (daňový doklad) po předání a převzetí předmětu plnění objednatelem na základě
protokolu (zakázkového listu) podepsaného zodpovědným pracovníkem objednatele po odstranění případných vad a
TAMEH Czech s.r.o., Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava-Kunčice, Česká republika str. 5/ 9
Tel.: +420 595 681 111, +420 597 331 111, www.arcelormittal.com/
IČ: 28615425, DIČ: CZ28615425
TAMEH Czech s.r.o., zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 34833 (sp. zn. C.34833 )
Č. kupní smlouvy: 6600001967
Změna smlouvy - Hodnotový kontrakt ^TRM EH
Tauron ArcelorMittal Energy Holding
TAMEH Czech s.r.o.
Org. jednotka: PRODUCTION&RECYCLI
Referent:
nedodělků. Protokol bude přiložen k faktuře.
Fakturace bude probíhat za každý ukončený kalendářní měsíc.
7.2 Podkladem pro úhradu dohodnuté ceny díla je faktura, která musí být vydána na objednatele TAMEH Czech s.r.o.
elektronicky.
Faktura bude zaslána na kontaktní e-mail pro zasílání faktur TAMEH: ve
formátu PDF/A (popř. PDF), bez elektronického podpisu, maximální velikost souboru 10 MB. Jeden e-mail bude
obsahovat 1 fakturu a případně přílohy.
Ve faktuře bude uvedeno kromě povinných údajů podle zákona č. 235/2004 Sb. také číslo smlouvy u objednatele,
předmět plnění a zápis v Obchodním rejstříku včetně uvedení spisové značky tohoto zápisu, číslo bankovního účtu a u
dovozů ze zahraničí údaj o prokázání původu zboží. V případě nákupu od tuzemského neplátce DPH je zhotovitel
povinen ve faktuře uvést text: "NEJSME PLÁTCI DPH". V opačném případě bude faktura pokládána za neúplnou a
bude vrácena. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. V případě prodlení s úhradou faktury se
sjednává úrok z prodlení v zákonné výši.
V případě nevyužití elektronického zaslání faktury je možno také faktury zaslat fyzicky. Podkladem pro úhradu
dohodnuté ceny díla je faktura, která musí být vydána na objednatele TAMEH Czech s.r.o.) a vyhotovena tiskem z
počítače nebo na psacím stroji a bez manuálních zápisů a razítek a bude doručena na adresu ArcelorMittal Business
Centre of Excellence Poland Sp. z o.o. Sp.k, ul. AI. Pilsudskiego 92, 41-308 D^browa Górnicza, Skrytka Pocztowa nr.
61, Poland ve dvou vyhotoveních.
Zhotovitel je povinen přikládat k fakturám evidenční listy, které budou zhotoviteli předány oprávněnými zástupci
žadatele na jednotlivých provozech jako potvrzení výkonů provedených za fakturované období. V opačném případě
bude zhotoviteli faktura vrácena. Při použití HZS je zhotovitel povinen k dílčí faktuře doložit zápisy ve stavebně -
montážním deníku (nebo jiná dohodnutá písemná forma) s uvedením denního počtu odpracovaných hodin a jmenného
seznamu pracovníků.
7.3 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení. Faktura bude uhrazena převodním příkazem.
7.4 Zhotovitel uvádí, že je plátcem daně. V případě nesprávně uvedeného údaje budou zhotoviteli přeúčtovány
veškeré sankce uplatněné z tohoto důvodu vůči objednateli, přičemž se zhotovitel zavazuje k jejich úhradě do 14 dnů
ode dne uplatnění. Při nesplnění této lhůty se sjednává úrok z prodlení v zákonné výši.
7.5 Výslovné neodmítnutí faktury ze strany objednatele neznamená (i) její přijetí, ani (ii) potvrzení řádného plnění
smlouvy. Jakákoliv platba ze strany objednatele, neznamená, že objednatel se vzdává svých práv, ani to, že
objednatel přijal práce (služby nebo zboží), ani, že přijal jakékoliv částečné plnění.
8. ZÁRUČNÍ DOBA
Vzhledem k povaze služby není vyžadováno.
9. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA, JEHO PROVEDENÍ A PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI
9.1 Zhotovitel zodpovídá z hlediska jakosti za kvalitu a úplnost provedeného předmětu plnění dle této smlouvy o dílo,
který bude odpovídat současně smlouvě o dílo a požadavkům ČSN považovaným nadále za platné a závazné ve
společnosti Objednatele.
9.2 Zhotovitel předá pracovníkovi objednatele dle bodu 1.1.3 této smlouvy o dílo údaje o:
- množství zneškodněných odpadů v členění podle kódu a kategorie odpadů s uvedením přesného názvu
- název a adresu zhotovitele, který zneškodnění provedl včetně způsobu zneškodnění
9.3 Předání díla bude provedeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami v souladu dle bodu
5 "ZPD".
Zhotovitel je povinen uvést seznam všech svých subdodavatelů, které bude využívat k provádění sjednaného díla v
TAMEH Czech s.r.o., Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava-Kunčice, Česká republika str. 6/ 9
T e l.:+420 595 681 111,+420 597 331 111, www.arcelormittal.com/
IČ: 28615425, DIČ: CZ28615425
TAMEH Czech s.r.o., zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 34833 (sp. zn. C.34833 )
Č. kupní smlouvy: 6600001967
Změna smlouvy - Hodnotový kontrakt feTRM EH
Tauron ArcelorMittal Energy Holding
TAMEH Czech s.r.o.
Org. jednotka: PRODUCTION&RECYCLI
Referent: ■■■
areálu objednatele a současně doložit potřebné údaje. V případě nutnosti dalších subdodavatelů po uzavření kontraktu
je povinen písemně informovat obchodní místo a žádat vždy povolení jejich vstupu do areálu, blíže
https://www.libertyostrava.cz/o-spolecnosti/vstup-a-pobyt-osob-v-arealu.aspx, kde je žádost o povolení vstupu.
Zhotovitel si je vědom, že průmyslový areál objednatele vykazuje zvýšená rizika a nutnost pravidel pro pohyb v něm a
seznámil se s přílohou č. 2 včetně pravidel pro vstupy a vjezdy na
https://www.libertyostrava.cz/pdf/Prehled_vnitropodnikovych_ustanoveni.pdf.
V případě, že dojde k porušení závazku uvedeného v tomto bodě ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvní pokutu dle aktuálního sazebníku uvedeného v příloze č. 2 za porušení této povinnosti.
Dále platí ustanovení bodů 2 a 5 "ZPD" a související ujednání.
10. PORUŠENÍ SMLOUVY PODSTATNÝM ZPŮSOBEM
10.1 Smlouvaje dále porušena podstatným způsobem při nesplnění sjednaných termínů dle bodu 6 včetně dílčích
termínů stanovených dle této smlouvy o dílo o více než 10 dnů.
10.2 V případě, že prodlení s termínem plnění není na straně zhotovitele a je způsobeno na straně objednatele ve
smyslu bodu 6 předmětné SOD nelze toto prodlení v žádném případě považovat za podstatné porušení smlouvy ze
strany objednatele.
10.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nesplnění sjednaného termínu dle bodu 6 této smlouvy nebo
jednotlivých sjednaných dílčích termínů stanovených objednatelem ve výši 0,5 % z částky díla za každý započatý den
prodlení.
10.4 Dále platí ustanovení bodu 9 a 10 "ZPD" a příloha Výkonové parametry "KPI", pokud je přílohou této smlouvy a
obsahuje sankce za nesplnění výkonových parametrů.
11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
11.1 Pokud není v tomto návrhu smlouvy o dílo uvedeno jinak, platí pro tento smluvní vztah příslušná ustanovení
občanského zákoníku v platném znění.
11.2 Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna
e-mailových zpráv. Objednatel může namítnout neplatnost smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy
kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
11.3 Tato smlouva a práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé
strany.
11.4. Tento návrh na uzavření smlouvy o dílo bude považován za uzavřenou smlouvu o dílo ve smyslu § 2586 a
následujících občanského zákoníku.
11.5. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není
přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
11.6 Uplatnění jakýchkoliv všeobecných obchodních podmínek zhotovitele je vyloučeno.
TAMEH Czech s.r.o., Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava-Kunčice, Česká republika str. 7/ 9
Tel.: +420 595 681 111, +420 597 331 111, www.arcelormittal.com/
IČ: 28615425, DIČ: CZ28615425
TAMEH Czech s.r.o., zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 34833 (sp. zn. C.34833 )
Č. kupní smlouvy: 6600001967
Změna smlouvy - Hodnotový kontrakt ^TRM EH
Tauron ArcelorMittal Energy Holding
TAMEH Czech s.r.o.
Org. jednotka: PRODUCTION&RECYCLI
Referent:
11.7 Zhotovitel souhlasí s právem objednatele svolávat kvartální meetingy na téma BOZP, realizace prostřednictvím
hodinových sazeb, realizace prostřednictvím úkolových sazeb, implementace nových úkolů, TCO projekty, plnění
požadavků, kvalita výkonů apod.
Dodatek č. 1
11.8 Tato smlouva nabývá platností dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Strany souhlasí
s uveřejněním smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb. Strany se
dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, s. p. Ceny v dodatku č. 1 jsou platné
od 1. 1.2022
11.9 Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění
dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících. Ceny v dodatku č. 1 jsou platné od 1. 1.2022
11.10 Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze
spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství,
které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
11.11 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky
státního podniku DIAMO) a zavazuje se jej na vlastní náklady dodržovat, zejména protikorupční opatření.
11.12 Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o
možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její
rámec.
12. SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1 - Základní podmínky dodávek služeb (zkratka "ZPD", verze 2021/10).
Příloha č. 2 - Vzájemné povinnosti smluvních stran v oblastech bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana
a prevence závažných havárií, ekologie, ostraha a povolování vstupů a související ujednání (zkratka "VPSS", verze
2021/02). (Tato příloha obsahuje odkaz/link na webové stránky, kde jsou zveřejněna pravidla rozhodující pro vstup a
pohyb vozidel v areálu "Přehled rozhodujících vnitropodnikových ustanovení souvisejících se vstupy a pobytem osob a
vjezdy vozidel externích právnických a fyzických osob do areálu společnosti Liberty Ostrava a.s.)
Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že přílohy se netisknou a zhotovitel se s nimi seznámil elektronicky. Přílohy
byly zaslány elektronicky společně s touto smlouvou.
Příloha č. 3 - Limity pro ukládání popelovin na zařízeních HBZS a na lokalitě Lazy VI. etapa.
13. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
Návrh na uzavření smlouvy o dílo Vám zasíláme elektronicky.
Žádáme Vás o potvrzení originálu na znamení souhlasu a jeho zaslání zpět elektronicky, pokud možno obratem,
nejpozději do 4 dnů ode dne jeho doručení.
*** Text změněn ***
TAMEH Czech s.r.o., Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava-Kunčice, Česká republika str. 8/ 9
Tel.: +420 595 681 111, +420 597 331 111, www.arcelormittal.com/
IČ: 28615425, DIČ: CZ28615425
TAMEH Czech s.r.o.. zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 34833 (sp. zn. C.34833 )
Č. kupní smlouvy: 6600001967
Změna smlouvy - Hodnotový kontrakt ¿TRM EH
Tauron ArcelorMittal Energy Holding
TAMEH Czech s.r.o.
za objednatele
Org. jednotka: PRODUCTION&RECYCLI jednatel společnosti
Referent:
■■■■■■■■■■i
jednatel společnosti
TAMEH Czech s.r.o., Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava-Kunčice, Česká republika str. 9/ 9
Tel.: +420 595 681 111, +420 597 331 111, www.arcelormittal.com/
IČ: 28615425, DIČ: CZ28615425
TAMEH Czech s.r.o., zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 34833 (sp. zn. C.34833 )
Č. kupní smlouvy: 6600001967