Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
NMNMSML20220367
NMNMSML20220367
1. Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic,
Petr Gabriel, referent odboru investic
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)
a
2. E.mont, s.r.o.
se sídlem Vratislavovo náměstí 115, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ:43378129
DIČ: CZ43378129
zastoupená Ing. Josefem Macháčkem, jednatelem
ve věcech technických je oprávněn jednat: Vladimír Karásek, Petr Slánský
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.: 232444751/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spis, zn.: C 3446
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto :
Smlouvu o dílo
Čl. I
Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na vlastní náklady a na vlastní
nebezpečí ve sjednané době a za sjednaných podmínek provede dílo „Pohledec - rekonstrukce
veřejného osvětlení etapa A“ (dále jen „dílo“) a předá jej objednateli v dohodnutém termínu,
a objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli
dohodnutou cenu dle čl. IV této smlouvy.
Podrobná specifikace činností, které dílo zahrnuje, je uvedena v příloze č.1 této smlouvy.
Čl. II
Doba plnění
1. Zhotovitel zahájí realizaci díla po podpisu smlouvy o dílo, Zhotovitel se zavazuje, že dílo
dokončí a objednateli předá nejpozději dne 27.10.2022.
Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
i
2. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději v den zahájení realizace díla.
3. Dojde-li při realizaci díla k prodlení z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn
požadovat na objednateli prodloužení dohodnutého termínu předání díla dle čl. II odst. 1 této
smlouvy přímo úměrné délce prodlení.
4. Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět
nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto
skutečnost zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup.
5. Místem plnění a předání díla je katastrální území Pohledec, místní část Nového Města na
Moravě - prostor stavby dle specifikace v projektové dokumentaci.
Čl. Ill
Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a předat jej objednateli ve lhůtě
uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy.
2. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel
dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo
nebylo uplatněno včas.
3. O předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bude sepsán předávací protokol.
K převzetí díla a podpisu protokolu je za objednatele oprávněn Petr Gabriel,
k předání díla a podepsání protokolu je za zhotovitele oprávněn Vladimír Karásek
4. Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených
touto smlouvou převzít. Pokud objednatel bezdůvodně odepře řádně a včas zhotovené dílo
převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí díla, není zhotovitel v prodlení.
5. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že dílo má vady nebo nebylo dodáno ve lhůtě
dle čl. II odst. 1 této smlouvy. V případě, že objednatel převezme od zhotovitele dílo, které má
vady, ačkoli k tomu není povinen, je zhotovitel povinen při předání a převzetí díla dohodnout
s objednatelem opatření a termín k odstranění zjištěných vad.
Čl. IV
Cena a platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli
smluvní cenu ve výši 348 331,-Kč bez DPH,
(slovy: třistačtyřicetosmtisícstotřicetčtyřikorunčeských)
(dále jen „cena“). K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.
2. Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném a včasném
předání a převzetí díla. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 21 dnů
ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy
rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
2
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a daňového dokladu podle a zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo
před uplynutím Ihúty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo
obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní
lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
4. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ZoDPH) nebo bude objednatel úplatu směrovat na bankovní účet
nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn
postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V
takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část
sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet
zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční
závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané
hodnoty vyrovnaný.
Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směrována zhotovitelem na jiný bankovní
účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti
finančního závazku. Případná sankce z těchto důvodů pak nepodléhá ujednáním o sankcích.
Čl. V
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a podle pokynů a podkladů
předaných mu objednatelem na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost, a v dohodnuté lhůtě
je objednateli předat.
2. Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, které se vztahují
k realizaci díla.
3. Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli
dohodnutou cenu dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou součinnost
a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní
strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou
nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.
Čl. VI
Záruka, záruční doba
1. Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla
dle ust. čl. Ill odst. 1 této smlouvy objednatelem, s výjimkou:
- spotřebního materiálu (např. zářivkových trubic, žárovek apod.), kde se stanovuje délka
záruční doby na 24 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.
Zhotovitel odpovídá rovněž za jakost, tj. kvalitu použitého materiálu a provedení díla.
2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání záruční doby. Reklamace vad
vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu,
přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.
3
3. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady díla v záruční době bezplatně. V případě, že
zhotovitel prokáže neoprávněný zásah do díla objednatelem nebo třetí osobou, uhradí
objednatel náklady zhotovitele spojené s opravou vady.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla způsobem dohodnutým s objednatelem ve lhůtě
15 dnů ode dne oznámení vady díla, příp. ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.
Čl. VII
Sankční ujednání
1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu uvedeném v čl. II odst. 1 této
smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny, a to
za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla způsobem a v termínu dle čl. VI odst. 4 této
smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč, a to za:
a) každý i započatý den prodlení
b) každou řádně neodstraněnou vadu
3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s čl.
IV odst. 3 a 4 této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši
0,01% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
Čl. Vlil
Ukončení smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.
2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
3. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu
sjednaném v čl. II odst. 1 této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Zhotovitel může od této
smlouvy odstoupit, pokud objednatel nezaplatí cenu stanovenou v čl. IV odst. 1 této smlouvy
za řádně a včas provedené dílo. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni
prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud veškeré závazky z této smlouvy vyplývající
nebudou zcela splněny či vypořádány do uplynutí doby trvání této smlouvy podle čl. Vlil odst.
2, resp. čl. II odst. 1 této smlouvy, platnost této smlouvy se automaticky prodlužuje do doby
úplného vypořádání veškerých závazků z ní vyplývajících.
Čl. IX
Závěrečná ustanovení
1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
4
2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla
budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění
účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem
příslušným podle sídla objednatele.
3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou
smluvní stranou.
4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv
na platnost ostatních ujednání.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy
pořizovat fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem
doložení dodržení podmínek provedení díla, doložení dodržení dotačních podmínek, apod.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl či poskytne,
může obsahovat osobní údaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jedině za účelem
realizace předmětu dle této smlouvy. Za jiným účelem nemohou být poskytnuté osobní údaje
zhotovitelem použity.
7. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů
v souvislosti s uzavřením této smlouvy.
8. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených zákonem č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním
celého textu smlouvy v informačním systému veřejné správy - registru smluv.
9. Smluvní Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy
v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je
objednatel, který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů
od uzavření smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv.
10. Smluvní strany hodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
11. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
12. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že
smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíší s jakoukoliv změnou či
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či
dodatek následně schválí.
13. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny
návrhy změn a dodatky k této smlouvě.
14. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě
přijatým na jejím 55. zasedání konaném dne 11.06. 2018 pod bodem Č.38/55/RM/2018.
15. Nedílnou součástí smlouvy je:
5
Příloha č.1 - Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho
připojují své podpisy.
17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.
P 2022 V Novém Městě na Moravě dne 05. 09. 2022
V Novém Městě na Moravě dne
Objednatel: Zhotovitel:
.o.
. 115
a Moravě
Mic
sta
6
Příloha č. 1 Smlouvy o dílo
7
Nabídka E.mont, s.r.o. Nové Město na Moravě
Stavba: Pohledec: rekonstrukce veřejného osvětlení - 1. část
Číslo stavby: 0262020
Název Mj Počet Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž (práce) Cena Cena celkem
celá PD l.část
Elektromontáže Kč/mj Kč Kč/mj celkem Kč Kč/mj l.část - Kč
SILOVĚ KABELY750-1000V
CYKY-0 3x1,5 mm2 volně uložený m 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
388,00 6 659,10 4 410,00 25,10 11 069,10
CYKY-J 3x1,5 mm2 volně uložený m 305,00 441,00 15,10 10,00 0,00
464,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00
CYKY-J 3x4 mm2 volně uložený m 6,00 46,50 0,00 0,00 60,50 0,00
2 238,00 0,00 21 576,00 6 496,00 0,00 28 072,00
CYKY-J 4x10 mm2 volně uložený m 1 790,00 0,00 0,00 0,00
NAYY-J 4x16 mm2 volně uložený m
Příplatek na zatahování kabelu do 0,75kg m
UKONČENÍ KABELU BEZ KONC A OK
NYY a CYKY do 4x2,5 mm2 ks 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NYY a CYKY do 4x10 mm2 ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99,00 2,00 238,00 476,00 960,00 718,00 1 436,00
NAYY 4x16 mm2 ks 7,00 1,00 464,00 464,00 128,00 592,00 592,00
Spojka kabelová SJL-2/ 10-35mm2 ks 32,00 4,00 10 810,00 480,00 0,00
12,00 1,00 14 104,00 128,00 43 240,00
Spojka kabelová SIL l-6mm2 ks 2,00 14 104,00
4,00 1 522,00
OSVĚTLOVACÍSTOŽ. BEZPAT. AMAKO 1,00 1,00 2 053,00 0,00
1,00 0,00
LBH6-B/HC = 6,8m/ ochr. PM 114 ks 12,00 0,00 0,00 0,00 6 088,00
1,00 2 053,00
JBUD 8 /He =9,5m/ ochr. PM133 ks 3,00 43 240,00 0,00 0,00 10 810,00 0,00
1,00 0,00
JBUD 8T /He =9,5m/ ochr. PM159 ks 14 104,00 0,00 0,00 14 104,00
JBUD 8T atyp. /He =8,5m/ ochr. PM159 ks 0,00 0,00 0,00
JBUD 8T atyp. /He =9,0m/ ochr. PM159 ks 0,00 0,00 0,00
Výložník lramenný UD 1/89-1500 ks 6 088,00 0,00 0,00 1 522,00
Výložník lramenný UD 1/114-2500 ks 2 053,00 0,00 0,00 2 053,00
Výložník lramenný UD 1/114-3000 ks 0,00 0,00 0,00
Držák BANDIMEX, vč.pásky,spon, příchyt. ks 0,00 0,00 0,00
SVÍTIDLO VENKOVNÍ
Q-EL PRO, QLX-M 20W, LED ks 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 800,00
Q-EL PRO, QLX-S 50W, LED ks 13,00 5,00 8 160,00 40 800,00 0,00 0,00 8 160,00
0,00
Q-EL PRO, QLX-S 55W, LED ks 3,00 0,00 0,00 0,00
ELEKTROVÝZBROJ OSVĚTL. STOŽÁR
EV 481-25 Z/Un ks 48,00 5,00 562,00 2 810,00 0,00 0,00 562,00 2 810,00
OCHRANNĚ POSPOJOVÁNÍ
Drát zemnící FeZn DlOmm (0,62kg/m) kg 2 155,00 180,00 68,10 12 258,00 18,00 3 240,00 86,10 15 498,00
120,00 9,00 64,90 584,10 14,00 126,00 78,90 710,10
Drát zemnící FeZn D 8mm kg 5,00 16,40 82,00 35,00 175,00 51,40 257,00
7,00 18,50 129,50 -3-5--,0--0 245,00 53,50 374,50
Svorka zemnící připojovací SP-1 ks 16,00 14,30 228,80 35,00 560,00 49,30 788,80
Svorka zemnící lano/pásek ks
Svorka spojovací SS ks
PILÍŘ PLASTOVÝ PRO VO
Rozvaděč RVO S1/NKP7P/S0015V (DCK) ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kabelová skříň SS100/NKE2P (ESTA) ks 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kabelová skříň RF4:3/NKP2P (ESTA) ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kabelová skříň RF4:4/NKP2P (ESTA) ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podružný materiál (z ceny materiálu) % 1,00 0,00
HODINOVĚ ZÚČTOVACÍ SAZBY
Úprava stávajícího zařízení hcxi 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,00
Napojení na stávající zařízení hod 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00
Montážní plošina hod 0,00 0,00 0,00 0,00
Demontáž stávajícího zařízení kpt 0,00 0,00 0,.0. 0 . 0,00
PROVEDENÍREVIZNÍCH ZKOUŠEK
DLE CSN 331500
Technik, revizní technik hod 20,00 16,00 0,00 600,00 9 600,00 600,00 9 600,00
151 552,50 25 940,00 177 492,50
Elektromontáže celkem
Název Mj Počet Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž (práce) Cena jCena celkem
celá PD l.část
Kq/mj tó Kg/mj celkem Kč Kč/mj l.část - Kč
Zemní práce
l/yTÝČ 7RASA PŘÍPRA VNĚ PRÁCE
Vytýčení stávajících inž.sítí tis . 2_,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vytýč, trasy kabel, vedení v zast. prost. km . PM 0,00 0,00 0,00 0,00
wp...
Vytrhání obruby stojaté klad, do malty m 0,00 „0,00’ 0,00 0,00
5,10
Vytrhání dlažby z písku, beton, dlaždice 1 0,90 0,00 0,00 0,00 otii