Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
/' SMLOUVAO DI' LO č. 1719-0051-22 Š/xÍa'f//Á%.„/(j0/ý.an_/
v
Amp/uServis,a.s.
Smlouva o dílo dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Vystaveno dne; 20/01/2017 Vysoká škola báňská - Technická universita
Ostrava
Plnění od: 20/01/2017 17. listopadu 2172/15
d .31/01/201 70833 Ostrava - Poruba
0‘ 7
Identifikační údaje zhotovitele:
Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 70833 Ostrava - Poruba
ICO: 61989100
Identifikační údaje objednatele:
A_mpIuServis, a.s., ul. Elektrarenská 5558, 709 74 Ostrava - Třebovice - Třebovice
100: 65138317, DlČ: C265138317
Společnost zapsaná: OR Krajský soud Ostrava, pod sp. zn. B 1258
Adresa pro odeslání faktury:
AmpluServis, a.s., P.O.Box č. 61, 225 61 Praha 025
Bankovní spojení: KB Ostrava-Poruba, č.ú.
nebo Adresa pro elektronickou fakturaci:
Místo provedení díla:
Adresa uvedena v textu,
Předmět smlouvy:
| Popis Cena/MJ Množství MJ
Provedení měření teplot a koncentrací ve spalovací komoře kotle K3 -_;
Teplárna Olomouc
Rozsah prací a cena dle nabídky ze dne 4.1.2017, činí 128 700,00 Kč bez DPH
Konečná cena po slevě činí 125 000,00 Kč bez DPH
Termín měření dle dohody s provozovatelem.
Kontraktní osoba
p. Svoboda - 606 749 523
Podepsaný originál smlouvy zašlete na adresu uvedenou u osoby, která smlouvu vyřizuje.
Ve faktuře uved'te naše čislo smlouvy, v případě neuvedení čísla smlouvy bude faktura vrácena zpět k doplnění.
Společnost zastoupena:—
Reditel společnosti
Všeobecné smluvní podmínky pro uzavření smlouvy o dílo jsou uvedeny dále a jsou nedílnou součástí tohoto návrhu smlouvy Potvrzením zhotovitele,
že souhlasí s návrhem smlouvy o dílo a s podminkami k uzavření smlouvy o dílo v celém rozsahu vzniká smlouva o dílo podle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje uvést pod podpis smlouvy údaje o své firmě/názvu. Pokud je zapsán v obchodním
nebo jiném veřejném rejstříku také údaj o tomto zápisu včetně spisové značky. Ustanovení uvedená v předmětu smlouvy mají přednost před
všeobecnými smluvními podmínkami. Nedílnou součástí této smlouvy je také příloha s názvem: Podminky ochrany životního prostředí, BOZP, požární
ochrany a rizik. Strany se výslovně dohodly, že se vylučuje přípustnost obchodních podmínek zhotovitele pro případ, že takové vydal, jakožto i možnost
akceptace této smlouvy jinak, než jejím podpisem a možnost změny smluvních podmínek obsažených v této listině (smlouvě) v rámci její akceptace
dodatkem či odchylkou pro případ, že k jejímu uzavření nedojde za současné přítomnosti zástupců obou smluvních stran, ale formou odeslání textu k
podpisu (akceptaci).
|, vs' EOBECNĚ
Smluvní strany budou označovány v kupní smlouvě pojmem prodávající a kupující, ve smlouvě o dílo pojmem zhotovitel a objednatel, event. jinak podle druhu smlouvy, dále
pak pro účel těchto všeobecných podmínek bez ohledu na druh smlouvy obecně odběratel a dodavatel. Odběratelem je pro účely těchto všeobecných smluvních podmínek
strana 1
Držitel certifikátů“ kvality dle ČSN EN ISO 9001. enviromentalního řízení dle ČSN EN ISO 14001 a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
Držitel osvědčení D akreditací pro zkušební laboratoř č. 1470. č. 1597 a osvědčení o akreditaci pro inspekčni organ (‘2. 4047.
Kontaktní údaje společnosti: www.ampluservis.cz
AmpIuServis, a.s., Ostrava-Třebovice, ul. Elektrárenská 5558. PSČ 709 74,1el.: +420 596 904 538, iax:_+420 596 904 558 -
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn, B 1258, ICO: 651 38 317, DIC: 0265138317
_ pokračování smlouvy o dílo č. 1719-0051-22
AmpíuServrs,„,
vždy společnost Veolia Energie ČR, as. případně osoby uvedené V článku XXII. těchto všeobecných smluvních podmínek.
Smluvní stranyjsou podnikateli a uzavírají smlouvu výhradně v souvislosti se svým podnikáním.
Práva a povinnosti z této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
||, PŘIJETÍ SMLUVNÍCH PooMiNEk
Text těchto všeobecných podmínek zavazuje obě strany smlouvy, pokud nebude ve smlouvě nebo v písemném číslovaněm dodatku výslovně dohodnuto jinak.
m, PODMÍNKY DODÁVKY
VmnpppmareařuřtášeseevdkpídrnpeřáiíierbásýlbépPtůůyřr,,tdeopeodhíppčdplrsonáiaáepvéscšřmykíe.nymnpně,ndíleooazsžbtokacsonjuhtésivmvsšháívleťlounoČeždsvtRnemaěay.bnlcéovoipDuýdrdovrbodrdalěouaderbhvoaukaozstztůuáaeaeklžvslteeořmumnnelz.zíanuajeaviDkčnmsoot.íasjímdk1pseovl0ét-dše2rlhbte/aiěoncn2rookh0asuin0tdt,z1yeioal,bdnhSuáuborpnd.traío,notnuévaivookčěnczotoneovušríbvésíthetécihofcohoiaonkpmppáénnůntřeyooevbpžsboeoastyuzdtitždpu,veioeíčtkčpdnéunpol.émoeřžJeseamazntdndkátimooekěžyvkvstooaývtulnnrvyiaýoíkvdcboačhdknu.noůpeépd2,ěmaá2právv/nřae1kíemz9ysžzeá9lntjnu7brěešayůnnlmdSý.íbomd.sdíip,PjlboreaúěozodřrddnnaaátěeadvtejbnyaecšýojlhííCercnpcRmohiíř.zceospčkdbDiařýmjoheczěeddhhtddapoíunivtlpáosaakovnůtičož.eitučaleippPdlřvěoareekmvodauucvsmsdínzměícaěltsjhžouiepšulztnkuvnaěakoějěniáuísvvžrptjýeyeěíersmhopvzneoebuezrktkjeptánymnloom,yé,vscnnativunateldedéonvthozídeopnhác,voěnhonídndstíiopondcobmukoplěttedoeoéhazvnltdíricoceěoveerčjzépmšnnshríýyyaoacchchhuaaía
bezpečného provozu, potom dodavatel dodá nebo provede dodání materiálů. prací nebo služeb, a to na své vlastní náklady.
iv. SUBDODAVATELE může dodavatel změnit subdodavatele jen s
výši 10% z celkové smluvní ceny. Povinnost
Dodavatel musí předložit odběrateli seznam svých případných subdodavatelů ke schválení, V průběhu plnění smluvního závazku
písemným souhlasem odběratele. V případě porušení tohoto bodu má odběratel právo uplatnit Vůči dodavateli smluvní pokutu ve
zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu újmy ve výši, vjakě převyšuje smluvní pokutu.
V, CENA
Dodavatel bere na vědomí, že jde o cenu sjednanou dohodou dle odst. 1, § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a že tato cena je sjednána jako
konečná a pevná — neměnná, nedohodnou-lí se písemně strany jinak.
VI. DOKUMENTACE - DÚVERNOSI prohlašují, že veškeré informace a doklady, O nichž
nezveřejňovat a neposkytovatje třetím osobám bez
Dodavatel se zavazuje vrátit odběrateli veškerou zapůjčenou dokumentaci po splnění smluvního závazku. Smluvní strany
se dozví při plnění smluvního závazku, a které nejsou běžně dostupné pro třetí strany, považují za důvěrné a zavazují se
písemného souhlasu druhé smluvní strany.
VII, PATENTOVA PRÁVA A DALŠÍ QBDOBNA ERÁVA nebo jiná chráněná práva třetích osob včetně jiných
pro své vlastní záměry jen na základě písemného
Dodavatel prohlašuje, že celá dodávka předmětu koupě nebo díla podle tohoto smluvního závazku neporušuje patentová,
práv duševního vlastnictví a že nevykazuje jiné právní vady. Dodavatel může disponovat výsledky projektových prací
souhlasu odběratele.
VlíI. KONTROLY A ZKOUŠKY
Dodavatel je povinen poskytnout odběrateli Veškeré doplňující či vysvětlující informace související s předmětem smlouvy, event. zaškolit zaměstnance odběratele pro řádné
dohodnuto jinak,
užívání předmětu smlouvy, to vše na základě požadavku odběratele a na své náklady až do skončení záručních dob, nebude-li ve smlouvě písemně
revizí a atestů ve
Součásti plnění smluvních závazků dodavatele je provedení všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných zkoušek, a to včetně zabezpečení právo na vydání
smyslu technických norem vztahujících se ksjednanému předmětu koupě či dilu, Odběratel má právo zúčastnit se všech prováděných zkoušek a má
předstihem. Odběratel je oprávněn provádět
výsledků těchto zkoušek. Dodavatel musí odběratele o možnosti zúčastnit se prováděných Zk0ušek informovat s dostatečným
nebude ve smlouvě dohodnuto jinak nebo se
kontrolu plnění smluvních závazků v každé fázi jeho plnění. Činnosti uvedené v tomto článku jsou zahrnuty v ceně, pokud to
strany písemně nedohodnou jinak.
ix, INFORMACNÍ Boviuugsr
Dodavatel má právo na předložení všech dostupných informací, dokladů a materiálů, které považuje za nutné pro řádné splnění smluvních závazků, Jestliže se informace,
doklady, event. materiál předaný na základě požadavku dodavatele ukáže jako nedostatečný či nekompletní, je povinen sl dodavatel obstarat chybějící údaje sám
a na své náklady, přičemž nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení termínů plnění smluvních závazků, ato i v případě, že chybně interpretoval údaje
předané odběratelem.
x. PROVEDENÍ PŘEDMĚTU SMLOQVY
Dodavatel timto prohlašuje a doložil, a žeje oprávněn k výkonu činnosti ve smyslu smluvního závazku, že činnosti budou vykonávány pouze plně kvalifikovanými osobami.
XI. SMLUVNÍ Pokurv
Smluvní strany se dohodly. že pokud nebude ve smlouvě písemně dohodnuto jinak, bude uplatněna tato smluvní pokuta: dodavatel je povinen uhradit 0,2 % ze
smluvní ceny (ceny plnění, ježje předmětem smlouvy) za každý den prodlení se splněním peněžitého nebo nepeněžitého závazku v dohodnutém termínu. Smluvní
pokutu lze uplatnit i jednotlivě V případech, kdy smlouva má být plněna postupně v různých termínech, a za stejných podmínekjako ve větě první této části. Povinnost zaplatit
smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu újmy ve výši, Vjaké převyšuje smluvní pokutu. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo
na náhradu újmy ve výši, v jaké újma převyšuje částku určenou soudemjako přiměřenou a bez jakéhokoliv dalšího omezení.
XII. oosrouPENi oo SMLOUVY
Odběratel je oprávněn odstoupit od smluvního závazku na základě písemného oznámení dodavateli o porušení jeho smluvních povinností s řádným plněním předmětu
smlouvy. Pokud si strany nedohodnou ve smlouvě, co považují za podstatné porušení smlouvy, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
l . .
Smluvní závazek končí řádným a včasným splněním předmětu smlouvy, vč. všech závazků ze smlouvy vyplývajících.
3) Smlouva o dilo a Kupni smlouva: v písemném protokolu o předání a převzetí nebo dodacím listě se musí výslovně konstatovat. zda dílo nebo předmět koupě jsou
převzaty bez vad nebo s vadami event. nepřevzaty. Reklamace vad se provádí písemnou formou. Dodavatel je povinen vady odstranit neprodleně nebo dohodnout
s odběratelem technicky odůvodněnou lhůtu pro odstranění vady. Neodstraní |i dodavatel vady ani po písemné výzvě, má odběratel právo provést odstraněni vad jinou
formou, ato na náklady dodavatele, aniž dojde ke ztrátě záruk event. dalšího plnění smluvního závazku ze strany dodavatele.
ziv. ZÁRUKA ZA JAkosI
Dodavatel poskytuje odběrateli záruku za jakost vcelém rozsahu předmětu smlouvy dle smluvního závazku a odpovídá za všechny vady, které má předmět
koupě při dodání odběrateli nebo které má dilo při podpisu Protokolu o předání a převzetí díla odběratelem, jakož i za vady. které se u předmětu koupě či díle
vyskytnou vzáruční době. neni Ii dáno zákonem jinak. Zárukou za jakost se dodavatel zavazuje, že předmět smlouvy nebo dílo budou po záruční dobu způsobilé
k použití pro obvyklý účel a účel sjednaný ve smlouvě, a že si zachová obvyklé vlastnosti a vlastnosti stanovené smlouvou, a dále že nemají právní vadu. Pro provádění
reklamací platí stejné podmínky jako ve článku XIII. Dodavatel je povinen odběrateli potvrdit ve smlouvě délku a počátek běhu záruční doby. Záruční doba je dohodnuta na
24 měsíců, pokud není ve smlouvě dohodnutojinak ajejl běh počíná předáním předmětu smlouvy nebo provedením díla.
xv. EXPEDICE - DODÁVKA A POJis'IĚu'i
Odběratel je povinen dodat předmět koupě dle podmínek INCOTERMS 2010 — DDP. pokud to nebude ve smlouvě dohodnuto jinak nebo se smluvní strany nedohodly
pisemnějinak.
XVI. VLASTNICKE PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY
Vlastnické právo k předmětu koupě a nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na odběratele dnem prokazatelného převzetí předmětu koupě, čímž se rozumí zejména
podpis odběratele na dodacím listu event. jiném dokladu, který prokazuje předání a převzetí. U smluvních závazků na provedení díla přechází vlastnictví kdodávkám a
zařízení, materiálů a provedeným pracím, které dodavatel zajišt'uje v místě, kdeje umístěno staveniště, postupně okamžikem dodání a provedení. Dodavatel je však i nadále
strana 2
Držitel certiúkátůi kvality dle ČSN EN iso 9001, enviromenlálniho řízení dle ČSN EN lSO 14001 a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 1800 I,
Držitel osvědčení o akreditaci pro zkušební laboratoř č, 1470. č. 1597 a osvědčení o akreditaci pro inspekční organ (:. 4047.
Kontaktní údaje společnosti: www.ampluservis.cz VEQLIA
AmpluServis, a.s., Ostrava-Třebovice, ul. Elektrárenská 5558, PSČ 709 74, tel.: +420 596 904 538. tax:_+420 596 904 558 _
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 1258, ICO: 651 38 317, DIC: C265138317
_ pokračování smlouvy o dilo č. 1719-0051-22
Amp/uServrs,a.s.
oprávněn na vlastnictvi odběratele provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla. Nebezpečí škody na díle přechází na odběratele dnem předání a převzetí dila,
uvedeným v písemném Protokolu o předání a převzetí díla odběratelem.
XVIIl FAK I URACE A PLATBY
Právo na zaplacení smluvní ceny Díla vzniká Dodavateli řádným a včasným splněním jeho závazku způsobem a v místě plnění v souladu s touto Smlouvou.
Vpřipadě. že Dílo bude vykazovat vady a nedodělky. je Odběratel oprávněn z celkové částky této smlouvy odečíst 10 % ze smluvní ceny Díla („zádržné") Tato
část smluvní ceny bude uhrazena do 45 kalendářních dnů po přijetí žádostí o uvolnění, která bude vystavena Dodavatelem na základě oboustranně podepsaného protokolu o
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla. Součástí faktury musí být předávací protokol, dodací list apod. Faktura— daňový doklad
musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít tyto
náležitosti, má odběratel právo ji neprodleně vrátit dodavateli k doplnění nebo novému vyhotovení. Elektronické faktury ve formátu PDF musi mit rozlišení 300 DPI a musí být
černobílé. Splatnost faktury je 45 dní od doručení druhé straně, nedojde-li písemně kjíné dohodě. V případě, že se jedná o stavební nebo montážní práce s přenesenou
daňovou povinnosti musí být na faktuře uvedeno toto sdělení: „Dle § 92 pism, a) zákona o dani z přidané hodnoty Vám dodáváme plnění v režimu přenesení daňové
povinnosti na příjemce. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kteréhoje plnění uskutečněno“
XVIII. RE ENI SPOR' APL v TELNÉ Áv
Všechny spory, vyplývající ze smluvních závazků nebo v souvislosti s nimi vzniklé, budou smluvní strany řešit vzájemnou dohodou. Nedojde-lí k vyřízení sporné
záležitostí smirnou cestou, budou spory řešeny v prvni instanci u věcně příslušného soudu v Ostravé. Smluvní závazek je uzavřen ve smyslu příslušných ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Dodavatelje povinen dodržovat „Podmínky dodavatelských výkonů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany, ochrany životního prostředí" , jež jsou přílohou
předmětné smlouvy (dále jen „Podmínky") Pří prokazatelném porušení Podmínek ze strany vlastních zaměstnanců dodavatele nebo zaměstnanců subdodavatelů
dodavatele, bude o této skutečnosti proveden písemný záznam, ve kterém bude po dohodě smluvních stran stanoven termín odstranění závad. V případě každého
jednotlivého porušení Podmínek je dodavatel povinen uhradit odběrateli smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč, splatnou na výzvu. V případě prodlení dodavatele s odstraněním
závady v termínu dle písemného záznamu, je dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 15m),- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady, splatnou na
výzvu. Je" součástí Podmínek tzv. Sazebník smluvních pokut (dále jen „Sazebník pokut"), který smluvní strany sjednávají pro případ porušení některých povinnosti v oblasti
ochrany životního prostředí, BOZP, požární ochrany a rizik, je dodavatel v případě porušení v něm uvedených povinností povinen uhradit odběrateli namísto smluvní pokuty
uvedené v předchozím odstavci smluvní pokutu ve výši uvedené vSazebníku pokut, Smluvní strany se dohodly, Že každé odběratelem zjištěné porušení povinnosti
jednotlivým zaměstnancem (i opakované) se považuje za samostatný případ porušení a bude i takto sankcionováno, tj. jako jeden samostatný případ. Toto ustanovení se
týká výlučné Smluv o dílo uzavřených mezi dodavatelem a odběratelem. Povinnost zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu újmy ve výši, vjaké převyšuje
smluvní pokutu.
xx. POSTOUPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ ,
Postoupení práv, povinnosti, pohledávek, závazků apod. vzniklých a souvisejících s plněním této smlouvy včetně postoupení smlouvy, mohou Smluvní strany provést jen
tehdy, pokud se na tom předem písemně dohodnou.
XXI. PROTIKORuPéNi DOLOŽKA
Při plnění této Smlouvy se dodavatel zavazuje striktně dodržovat platné právní předpisy zakazující uplácení veřejných činitelů a soukromých osob, protiprávní ovlivňování,
praní špinavých peněz, které mohou zejména způsobit vyloučení z veřejných zakázek, zejména pak:
a) zákon ČR č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění;
b) zákon Spojených států o korupčních praktikách z roku 1977 („Foreígn Corrupt Practices Act — FCPA, 1977“), který se vztahuje| na korupční jednáni v zahraničí;
a) zákon Spojeného Království o úplatkářstvi z roku 2010 (UK Bribery Act 2010), který se také vztahujeI na korupční jednání v zahraničí;
Umluvu OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích ze dne 17. prosince 1997.
Dodavatel se zavazuje zavést a provádět všechna nezbytná a přiměřená opatření k zabránění korupce
Dodavatel prohlašuje, že podle jeho vědomi, jeho zákonní zástupci (statutární orgány), ředitelé, zaměstnanci, a kdokoliv, kdo byl pověřen poskytováním služeb pro
odběratele nebojménem odběratele na základě této Smlouvy, není a nebude přímo či nepřímo nabízet, dávat, poskytovat, vyžadovat, ani přijímat peníze nebo jakékolivjiné
ocenitelné hodnoty nebo poskytovat jakékoliv výhody nebo dary osobě, společnosti nebo podniku, státnímu úředníkovi zaměstnanci, politické straně či hnutí politickému
kandidátovi, osobě. která působí v legislativním, správním nebo soudní postavení jakéhokoli druhu (kteréhokoli státu), veřejné organizaci nebo státnímu podniku, úředníkovi
veřejné mezinárodní organizace za účelem ovlivňování takové osoby v rámci její funkce, nebo pro účely odměňováni či vyvolávající nesprávné plnění příslušné funkce nebo
činnosti jakoukoliv osobou za účelem získání nebo udržení podnikatelské příležitosti pro odběratele nebo získání výhody pro podnikání odběratele.
Dodavatel se dále zavazuje zajistit, aby ani žádný z jeho zákonných zástupců (statutárních orgánů), ředitelů, zaměstnanců, subdodavatelů a kdokoli, kdo provádí služby pro
odběratele nebo jménem odběratele v rámci této Smlouvy nebyl veden jakoukoli vládní agenturou jako vyloučený, pozastavený, navržený pro pozastavení nebo vyloučeni,
nebo jinak nezpůsobilý pro účast ve veřejných zakázkách, koncesních řízeních a/nebo jiných veřejných nabídkách a/nebo výzvách k podávání nabídek inzerovaných ze
strany Světové banky nebojiné mezinárodní rozvojové banky.
Dodavatel se zavazuje zachovat přiměřenou dobu po ukončení platnosti této Smlouvy přesnou podkladovou dokumentaci o jeho souladu s podmínkami stanovenými v této
doložce.
Dodavatel se zavazuje neprodleně oznámit odběrateli jakékoliv porušení jakéhokoliv ustanovení této doložky.
Pokud odběratel upozorní dodavatele, že má oprávněně důvody domnívat se, že porušil jakékoliv ustanovení této doložky:
odběratel'je oprávněn pozastavit plnění této Smlouvy bez předchozího upozornění na tak dlouho, jakje dle mínéni odběratele nezbytné k vyšetření předmětného jednání,
aniž by vznikla jakákoliv odpovědnost odběratele za toto přerušení;
dodavatelje povinen přijmout veškerá potřebná opatření, aby zabránil ztrátě nebo zničení listinných důkazů vztahujících se k příslušnému jednání.
Pokud dodavatel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této doložce:
odběratel může okamžitě ukončit tuto Smlouvu odstoupením nebo výpovědi s okamžitou účinnosti a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči odběrateli.
Dodavatel se zavazuje, že odškodní odběratele v maximálním možném rozsahu dle platných právních předpisů za jakékoliv ztráty, újmy, nebo výdaje, které odběrateli a/nebo
skupině Veolia vzniknou z takového porušení.
XXII. 0§TATNi uJEDNÁuj
Dodavatel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy a při její budoucí realizaci neumožňuje a neumožní žádnému cizinci výkon nelegální práce dle § 5, pismena e),
bodu 3 ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Dodavatel dále prohlašuje, že si před uzavřením smlouvy ověřil a v průběhu plnění smlouvy bude ověřovat dodržování tohoto zákonného ustanovení i svými přímými
subdodavateli nebo subdodavatelijím sjednanýmí prostřednictvímjiné osoby, kteří se spolu s nim podílejí nebo budou podílet na realizaci plnění dle této smlouvy.
Dodavatel dále prohlašuje, že mu, ani jeho subdodavatelům nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za porušení tohoto ustanovení zákona.
Smluvní strany se dohodly, že porušení tohoto ustanovení ze strany dodavatele nebo ze strany kteréhokoli z jeho subdodavatelů, je podstatným porušením smlouvy a je
důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany odběratele. Tim nejsou dotčena další práva odběratele, zejména na náhradu újmy.
XXIII. QPOLEČNA uJEDNÁNÍ
Smluvní strany si dohodly, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uzavřené smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadni či
budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či vodvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve
smlouvě výslovně sjednáno jinak, Vedle shora uvedeného smluvní strany prohlašuji, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodnich
zvyklostí či praxe.
Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 557 občanského zákoníku o tom, že připouští-li použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tiZi toho, kdo
výrazu použil jako první.
Smluvní strany se dohodly na vyloučení úročení úroků a nákladů dle ust. § 1806 a 51932 odst. 2 občanského zákoníku.
strana 3
Držitel certinkátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001, enviromentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001 a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN DHS/\S 18001.
Držitel osvědčení o akreditaci pro zkušebni laboratoř č. 1470. č. 1597 a osvědčení o akreditaci pro inspekční organ č. 4047,
Kontaktní údaje společnosti: www.ampluservís.cz © VE © L i A
AmpluServis, a.s., Ostrava-Třebovice, ul, Elektrárenská 5558, PSČ 709 74, tel.: +420 596 904 538, fax: +420 596 904 558
Společnost zapsaná v obchodnim rejstriku vedenem Krajským soudem v Ostrave pod sp. zn. B 1258. ICO. 651 38 317, DlC. (265138317
_ pokračování smlouvy o dílo č.1719-0051-22
AmpluSerws,3..
V případě, že některá ze smluvních stran vydá druhé smluvní straně kvitanci nebo ji vrátí dlužní úpis, aniž by dluh byl splněn, nedochází k prominutí dluhu, V případě. že
kvítance je vydána na jistinu pohledávky, nevztahuje se na příslušenství pohledávky.
Dodavatel přebírá dle ust. § 1765 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností, a to zejména vsouvislosti se zvýšením nákladů na provedení díla nebo
dodání předmětu smlouvy. obecnou promlčecí lhůtu vtrvání čtyř let. Započtení na pohledávky odběratele
k pohledávkám vzniklým odběrateli z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s nI
Smluvní strany tímto v souladu s ust. § 630 občanského zákoníku sjednávají a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení, avšak pouze do okamžiku
vzniklé z uzavřené smlouvy se nepřipouští. Smluvní strany vylučují ve vztahu
aplikacl ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že l nejistá ..
případného podání žaloby na plnění z této smlouvy. o uzavřené smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnymi
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání
VauSp.šjrmseeá.ldvoo-nbuáaelvncČuípOnom:évviči6setn5mětn1lcnou3hěsv8ttn3voíí1šv7spe,šmooeldbVoumeebvíocenlnnicíkýancycýhjhEcsnshoseturmrsglarminuolevvuvnnKvěíosnžlcoíihunpcv,lhpiasatop.lndsooé.msdaítm—inízIeánsČkveOoa:klzbzn4aesé5aum1hzěp4rane8ovi0mřt9ve1šapn,eoécpuVhřszenemoeydllimposapěíuostvEleyeenčmemanrnogtonsiéuteetizofaMsoksakrlrmumáiplodáiouánnu.ysvžkVKyáéedouunLljáýčiezaidnznEěáněn,váneanrýszí.gmermi.keos.bžmvy—átlČ'dujIRnveČénnOtíj:.sommVi4lev9oeus7ldvt9ilnr0aeí6ajE7nšsn6aíte,mcrr_hiagVnineyveáo.jlliČeinRžaé.itnPaoesrsž.tůem-cpyhíslČlstOoeé:vtméon4é5ss1mlf9ulo3žo4rbuy1mv0ěCy,RstA,eýmkpaanl.jesupí.Sřceií-hrclvlhíiČžssOíe.:.
.
27826554. Veolia Komodity CR, s.r.o. - IČO 25846159, OLTERM & TD Olomouc, a,s. - IČ 47677511, Veolia Energie Praha, a.s. ICO: 03669564.
á uzavírá s druhou smluvní stranou smluvní
Práva a povinnosti v rozsahu uvedeném v těchto podmínkách vznikají vždy samostatně pro tu konkrétní spol ' '
vztah. s ním byl projednán, prohlašuje, že měl
Dodavatel prohlašuje, že se pečlivě seznámil s obsahem smlouvy a těchto všeobecných smluvních
možnost provést změny návrhu smlouvy nebo všeobecných smluvních podmínek předložených odbě kové vznesl, došlo o nich k dohodě, jsou
ím obsaženým ve smlouvě nebo těchto
věrně a výstižně zachyceny vtéto konečné verzi podepsané smluvními stranami. Ve vztahu kfor ívá ujednání a je si vědom všech práv a
všeobecných smluvních podmínkách, pak prohlašuje, že těmto rozumí, chápe jejich význam, neobsa
ovinnosti, “ež ze smlouvy a těchto všeobecných smluvních podmínek vyplývají, což níže stvrzuje po
za objednatele
E-mail: Marcela.Synkova©veolia.com
Mobil: 420 601 570 210
i společnosti, 28. října
3337/7, 70200 Ostrá a
\: “ “ 1”
TECHE‘1g-3...
uh" Í" (_ _
Energetické jednotky pro a . , .an míra.-ju smrště)
708 33 USíí'ílvu»FCHUt-n)
17 listopadu Iii/21733
.3.
strana 4
Držitel certifikátu“ kvality dle ČSN EN ISO 9001. enviromentalního řízení dle ČSN EN ISO 14001 a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
Držitel osvědčení o akreditaci pro zkušební laboratoř č. 1470. č. 1597 a osvědčení o akreditaci pro inspekčni organ č. 4047.
Kontaktní údaje společnosti: www.ampluserviscz ' VEOLIA
AmpluServis, as., Ostrava-Třebovice, ul. Elektrárenská 5558, PSČ 709 74, tel.: +420 596 904 538. fax:_+420 596 904 558 _
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp, zn. B 1258. ICO: 651 38 317, DIC: C265138317
i/ASA pokračování smlouvy o dílo č.1719-0051-22
_
AmpluServrs,a.s.
PODMÍNKY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BOZP, POŽÁRNÍ OCHRANY A RIZIK
Skupina Veolia Energie v České republice, tvořená společnostmi Veolia Energie ČR, a.s., AmpluServis, a.s., Veolia Energie Kolín, a.s., Veolia
Energie Mariánské Lázně, s.r.o., OLTERM &TD Olomouc, a.s.. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., Veolia Komodity ČR, s.r.o., Veolia Powerline
Kaczyce Sp. z 0.0., Veolia Energie Praha, a.s. je součástí nadnárodní skupiny Veolia. Hlavní činnosti skupiny Veolia Energie v České republice jsou
zaměřeny na kombinovanou výrobu elektřiny, tepla a chladu, rozvod tepla a na expertní služby a opravy a montáž energetických zařizení.
Vsouladu s naší „POLITIKOU UDRŽlTELNÉHO ROZVOJE" jsou základní priority a principy uplatňované skupinou Veolia Energie vČeské
republice následující:
Dodržovat požadavky právních a jiných předpisů souvisejicich s předmětem podnikání společnosti.
Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech zaměstnanců.
Zlepšovat všechny aktivity s ohledem na prevenci znečišťování životního prostředí.
Řídit rizika spojená s činnostmi prováděnými na našich zařízeních i zařízeních našich zákazníků.
Dodržování našich principů zahrnuje systematické zavedení následujících požadavků, a to vzhledem k výrobkům a službám našich dodavatelů.
Níže uvedené podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy a jejich obsah je závazný v předloženém znění, pokud nebude smluvním vztahem
stanoveno jinak. Tím není dotčena povinnost dodržovat i další právní předpisy v níže uvedených oblastech a z nich plynouci povinnosti. výslovně
v podmínkách neuvedené.
IVšeobecné podmínky ke smlouvě
Zhotovitel odpovídá za ochranu životního prostředí, BOZP a PO při své práci. která je vykonávána na předaném a převzatém staveništi, popř.
pracovišti a je Odpovědný za případné neplnění požadavků vyplývajících z legislativy ČR a EU, norem ČSN a Politiky udržitelného rozvoje skupiny
Veolia v Ceské republice.
1. Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno
a který je převzat. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a
ochrany zdravi fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti.
2. Zaměstnancům zhotovitele, včetně zaměstnanců a pracovníků poddodavatelů (pro všechny bude dále použito jen „zaměstnanci zhotovitele"),
je zakázán přístup do všech výrobních i nevýrobních prostor objednatele mimo prostory vymezené smluvním vztahem. Vstupy do ostatních
prostor jsou možné pouze se souhlasem odpovědných zaměstnanců objednatele. Vareálu jsou povinni dodržovat podmínky pohybu na
pracovištích objednatele a respektovat výstražná značení a varovné symboly v areálu objednatele.
3. Při vstupu a odchodu z prostor objednatele jsou zaměstnanci zhotovitele povinni se řídit pokyny strážní služby.
4. Zhotovitel bere na vědomí. že Objednatel zpracovává vrámci evidence vstupu a vjezdu osobní údaje osob vstupujících do prostor/objektů/areálu
objednatele, a to v rozsahu: jméno, příjmení, číslo dokladu totožnosti.
Objednatel prohlašuje. že je správcem a zpracovatelem osobních údajů uvedených vtomto bodu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon O ochraně osobních údajů"). Zpracovatelem osobních
údajů uvedených v tomto bodu je vedle objednatele též bezpečnostní agentura, jejíž bližší identifikace byla zhotoviteli objednatelem sdělena,
což zhotovitel potvrzuje podpisem smlouvy.
Objednatel zpracovává osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto bodu za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů v souladu s
ustanovením § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů, dle něhož je oprávněn zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu
údajů, a to konkrétně za účelem ochrany majetku objednatele, zajištění provozní spolehlivosti a bezpečnosti a zajištění přehledu osob
v objektech oznamovatele pro případné řešení bezpečnostních incidentů, mimořádných událostí, havarijních a krizových stavů.
5. Zástupci smluvních stran jsou povinni si vzájemně písemně hlásit nedostatky BOZP a PO, nakládání s odpady a nakládání s chemickými
látkami, které by mohly ohrozit bezpečnost práce, požární ochranu a životní prostředí při pracích, které jsou prováděny v souladu se sjednaným
smluvním vztahem a za jejichž Odstranění odpovídá druhá smluvní strana.
6. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni nosil při práci na zařízeních objednatele nebo v areálu objednatele pracovní oděv označený názvem
nebo logem své firmy.
7. V případě vzniku mimořádných událostí v souvislosti s činností zhotovitele (zejména úraz, požár, havárie, únik nebezpečných látek nebo při
zjištění kontaminace životního prostředí), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu telefonicky uvědomit pracoviště objednatele se stálou
službou. Kontakty na pracoviště se stálou službou budou zhotoviteli předány objednatelem při předání a převzetí pracoviště samostatným
zápisem nebo zápisem do stavebního deniku.
8. Objednatel si vymezuje právo provádět prostřednictvím svých určených zaměstnanců nebo pověřených třetích osob (např. osoba odpovědná
za předáni a převzetí pracoviště, stavební dozor objednatele, koordinátor BOZP na staveništi, zodpovědní zaměstnanci objednatele za oblast
BOZP, PO a ZP) namátkové kontroly nad dodržováním předpisů BOZP, PO a ochrany životního prostředí ze strany zhotovitele.
9. V rámci výkonu kontroly nad dodržováním předpisů BOZP, PO a ochrany životního prostředí ze strany zhotovitele bude objednatel za
účelem prokázání porušení povinnosti zhotovitele pořizovat fotografie zaměstnanců zhotovitele. Vedle objednatele je za tímto účelem oprávněn
pořizovat fotografie zaměstnanců zhotovitele též koordinátor BOZP na staveništi.
Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, přijmení a fotografie za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů v souladu s
ustanovením § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochrané osobních údajů, dle něhož je objednatel oprávněn zpracovávat osobní údaje bez souhlasu
subjektu údajů.
strana 5
Držitel certifikátů kvality dle ČSN EN ISO 9001. enviromentalniho řízeni dle ČSN EN ISO 14001 a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001.
Držitel osvědčeni o akreditaci pro zkušební laboratoř č. 1470. c‘ 1597 a osvědčení O akreditaci pro inspekčni orgán č. 4047.
Kontaktní údaje společnosti: www.ampluservis.cz “ VEOLiA
AmpluServis, a.s., Ostrava-Třebovice, ul. Elektrárenská 5558, PSČ 709 74, tel.: +420 596 904 538. fax:_+420 596 904 558 _
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 1258. ICO: 651 38 317, DIČ: 0265138317
_ pokračování smlouvy o dílo č. 1719-0051-22
* AmpluSerVIs,a.s.
,
zpracovatelem osobních údajů uvedených v tomto bodu ve smyslu příslušných ustanovení zákona o
Objednatel prohlašuje, že je správcem a na vědomí, že zpracovatelem osobních údajů může být v souladu s výše uvedeným tez koordinátor
ochraně osobních údajů, Zhotovitel bere , „
OBoOopBuřbbscOdíjjoheZseebr-tddPnalunnínipaancuuttaheekovllúsbšotdjeaasppecvjrrodehůoobnn,hhinallošjíatatssššmeioouu.lbujjúeneedmp,í,ařcježhžůpseemonú,ěřodm,ísajzáoejoejbůdninvpcáyíohztvpzívúfrmdodoaaěřatcjejnooíneědvy,soáutkvvzvaunaneimnnitdečýořeenncvnnítheíéanbcvčéeviemzsztpuotoerpumčúáoltčtnsaěoeok,dlsyuubtntonenasíduojutpusparzořaaáuevvzdvvřhnpobeiěrtsnoonoyovdzýiuusmtpaersl4hpoimuř.jlensnonaoejuokuezvslboáůzydumíztáhs,onnkvtízéáoptvmvrsáaiaptnkcoreyooolsvvoaénábanpmnzípoíp,lvrmrnioijaěnzacneskúíoanodvhažsáujti,pvi aojánasianotnbyvtuéyeepmvcnounhvésenzaohmnituoeocluhkúažléčpidroetuiíl'p.uods.donempaitkznl'aákkkdyoá,nnneíeko, tmpersr(ea),pvro.znecaedhrnaruenac_mnouupeu.,
fotodokumentaci v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
10. Sazebník smluvních pokut za porušení pravidel BOZP, PO a ŽP Smluvní pokuta
Porušení 500 Kč
Nepoužívání nebo nesprávné používáni osobních ochranných prostředků (přilby, pracovní oděv, reflexní .
vesty, pracovní obuv, ochrana očí, atd.) 5000 Kc
Práce bez platného příkazu/písemného povolení (B příkaz elektro, B příkaz strojní), povolení práce pro 2000 Kč
činnost v prostoru se zvýšeným nebezpečím požáru nebo výbuchu), je-li pro dané zařízení nebo činnost
500 Kč
nutno příkaz/písemné povolení vystavit
Nedodržení stanovených opatření k zajištění bezpečnosti, uvedených v písemném příkazu/povolení 1000 Kč
činnosti (B příkaz strojní, B příkaz elektro, povolení práce pro činnost v prostoru se zvýšeným
1000 Kč
nebezpečím požáru nebo výbuchu)
2000 Kč
Porušení zákazu kouření 2000 Kč
Práce, pohyb nebo jiná činnost v neohrazeném nebo nezajištěném výkopu dle požadavků NV č. 1000 Kč
591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 3000 Kč
Používání nevyhovujících žebříků (neodpovídajících NV č. 362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 3000 KČ
5000 Kč
Používání poškozených nebo nevyhovujících elektrických zařízení, prodlužovacích kabelů, atd.
Práce na dočasné stavební konstrukci (lešení aj.) neodpovídající NV č.362/2005 Sb., ve znění .
2000 Kc
pozdějších předpisů (např. bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečně široké, atd.) 1000 Kč
Používání k výstupu nebo sestupu konstrukcí, které k tomuto nejsou určeny (bednění, pažení, atd.)
1000 Kč
Práce ve výškách bez zajištění proti pádu (osobní nebo kolektivní zajištění pracoviště)
Chybné vázání a doprava břemen, používání poškozených vázacich prostředků
Porušení zákazu vnášení alkoholických nápojů a návykových látek do objektů objednatele.
Porušení zákazu požívání alkoholických nápojů a zákazu užívání jiných návykových látek na
pracovištích a v pracovní době i mimo tato pracoviště, porušení zákazu vstupu pod jejich vlivem na
pracoviště
Provádění činnosti bez potřebně kvalifikace (svářecí průkaz, vazačský, jeřábnický průkaz apod.)
Manipulace a skladování chem. látek v neoznačených nebo zakázaných obalech (zejména: potravinové
obaly apod.)
Ukládání odpadů do shromažd'ovacich míst a nádob objednatele (pokud nebylo předem dohodnuto
jinak) nebo nedodržení požadovaného třídění odpadů
|| Specifické podminky v oblastech BOZP/POIŽP
V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se zhotovitel zavazuje zejména:
- dodržovat všechny předpisy a podmínky kzajištění BOZP dle platné legislativy a ČSN vztahující se kčinnosti prováděné na základě
sjednaného smluvního vztahu
- v souladu s § 101 odst. 3) zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, informovat písemně; objednatele o rizicích na přijatých
opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti
- za koordinaci vsouladu s § 101 odst. 3) zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odpovídá zhotovitel, pokud není vrámci
předání pracoviště/staveniště písemně dohodnuto jinak.
- zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také
zaměstnanci objednatele a dalších zaměstnanců přítomných na pracovištích objednatele
- Vést evidenci o zaměstnancích zhotovitele a zaměstnancích a pracovnících poddodavatelů vyskytujících se na staveništi svědomím
zhotovitele
- předložit na požádání objednateli doklady o posouzení shody zhotovitelem dodaných „stanovených výrobků" zpracované dle příslušných
nařízení vlády, vydaných na základě zmocnění dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na vyrobky
- dodržovat ustanovení § 3 zák. č. 309/2006 Sb. a dodržovat příslušná ustanoveni nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- mit příslušná oprávnění pro výkon činností prováděných ve smyslu uzavřené smlouvy
- kontrolovat a zajistit pro prováděnou práci odbornou kvalifikaci svých zaměstnanců včetně zaměstnanců a pracovníků poddodavatelů
- kontrolovat a zajistit pro prováděnou práci příslušnou zdravotní způsobilost u svých zaměstnanců včetně zaměstnanců a pracovníků
poddodavatele
strana 6
Držitel certifikátů kvality dle ČSN EN lSO 9001. enviromentalniho řízení dle ČSN EN ISO 14001 a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle CS?! OHS/$58001.
Držitel osvědčeni o akreditaci pro zkušební laboratoř č. 1470. č. 1597 a osvědčení o akreditacr pro inspekcni organ c. 4041.
Kontaktní údaje společnosti: wwampluserviscz ve 0 Ll A
AmpluServis, a.s.. Ostrava-Třebovice, ul. Elektrárenská 5558, PSČ 709 74, tel.: +420 596 904 538, fax:_+4zo 596 904 553 .
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 1258, ICC: 651 38 317, DIC: 0265138317
_ pokračování smlouvy o dílo č. 1719-0051-Z2
AmpluSerVIs,a.s.
- stanovit a zajistit pro prováděnou práci vhodné osobní ochranné prostředky (OOP) pro své zaměstnance, tito jsou povinni je při práci
používat. Minimální rozsah OOP ve výrobních prostorách objednatele tvoří pracovní přilba, pracovní oděv s dlouhými rukávy a nohavicemí a
uzavřená obuv, další OOP odpovídající charakteru pracoviště nebo pracovní činnosti.
- pokud je to nutné, zřizovat prozatímní elektrická zařízení jen po předchozím povoleni objednatele pro provozni a údržbové práce na strojních
a elektrických zařízeních se zvýšeným nebezpečím úrazu a pro práce vnebezpečném prostředí, u nichž je potřebné provést zvláštní
bezpečnostní opatření pro zajištění pracoviště, je nutno si vyžádat vždy před započetím prací u objednatele písemné povolení k provedení
těchto prací dle vnitřních předpisů objednatele („B příkaz strojní" nebo „B příkaz elektro")
- zajistit bezpečnost práce a úklid v prostoru převzatého staveniště, zařízení staveniště, převzatých inženýrských sítí a ostatních prostorech a
zařízeních dotčených svou činností, úklidy se provádějí každý den po ukončení prací.
- ukládat materiál, stroje, zařízení, náhradní díly, odpady jen na místech určených objednatelem nebo stanovených zápisem o předání
pracoviště
- zabezpečit dodržování zákazu donášení a požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek a zákazu provádění prací pod jejich
vlivem ve všech prostorách objednatele. Zhotovitel je povinen provést na podnět zodpovědného zaměstnance objednatele dechovou či
jinou zkoušku ke zjištění alkoholu a jiných návykových látek u svých zaměstnanců a umožnit mu účast u této zkoušky. V případě pozitivního
zjištění je zhotovitel povinen odvolat tohoto svého zaměstnance z plnění úkolů v objektech objednatele
— při vzniku pracovního úrazu u svých zaměstnanců nebo zaměstnanců a pracovníků poddodavatelů, ke kterému došlo v objektech nebo na
technologii objednatele, plnit povinnosti vyplývajících ze Zákoníku práce a nařízení vlády č.201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj.
plní ohlašovací povinnost dle citovaných právních předpisů a zároveň je povinen neprodleně oznámit vznik pracovního úrazu objednateli,
s cílem zabezpečit objektivní vyšetření příčiny úrazu.
- v případech, kdy je v souladu s požadavky zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určen jeden nebo více koordinátorů BOZP
na staveništi, zavazuje se zhotovitel k součinnosti s určeným(i) koordinátorem (koordinátory) BOZP na staveništi po celou dobu přípravy a
realizace stavby. Vtěchto případech je zhotovitel dále povinen plnit požadavky zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zejména:
- poskytovat ve stanovených lhůtách koordinátorovi BOZP na staveništi informace 0 pracovních a technologických postupech, které
zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění
' poslwtovat koordinátorovi BOZP na staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy
a realizace stavby v souladu s požadavky zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V oblasti požární ochrany (PO) se zhotovitel zavazuje zejména:
- dodržovat předpisy PO ve smyslu zákona 133/1985 Sb., o PO ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb. 0 stanoveni podmínek
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a vyhlášky č.87l2000 Sb., kterou se stanoví podmínky
požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
- dodržovat předpisy PO při činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů nebo výbuchu a zajistit požární bezpečnost při těchto
činnostech. Pro tyto práce je povinen si vyžádat vždy před započetím prací u objednatele písemné povolení k provedení těchto prací dle
vnitřních předpisů objednatele
- respektovat výstražná značení a varovné symboly v areálu objednatele
- nepoužívat v areálu objednatele požární hydranty a hasící přístroje na jiné účely, než jsou určeny
- pro zajištění požárního dohledu nepoužívat hasící přístroje Objednatele
- v prostorách objednatele platí zákaz kouření (mimo vyhrazená místa)
V oblasti životního prostředí (ŽP) se zhotovitel zavazuje zejména:
Odpady (původcem veškerého odpadu, vzniklého v rámci realizace plnění smlouvy, je podle zákona č. 185/2001 Sb. vždy Zhotovitel, pokud
ve smlouvě není uvedeno jinak)
- odstranit na své náklady všechny odpady vzniklé v souvislosti s realizací díla nebo z titulu hmotně dodávky, ve smyslu platných předpisů a
v souladu s interními předpisy objednatele
- nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech
- na požádání informovat objednatele o druzích a množství odpadů, se kterými bude nakládat v prostorách objednatele a způsobu jejich
likvidace, který musí být shodný s požadavky objednatele na ochranu životního prostředí
- nepoužívat shromažďovací místa odpadů v areálu objednatele s výjimkou oboustranné dohody uvedené ve smlouvě
Chemické látky a chemické směsí
a) nakládat s chemickými látkami a chemickými směsmi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Sb. a se
zákonem č.350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a zékonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění
pozdějších předpisů
b) nakládat s chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické pouze se souhlasem odpovědného zaměstnance
objednatele, případné nakládání musí být zabezpečeno odborně způsobilou osobou
c) na požádání informovat objednatele o druzích a množství nebezpečných chemických látek a směsi, se kterými bude nakládat v prostorách
objednatele
d) je zakázáno manipulovat a skladovat nebezpečné chemické látky a směsi zejména do potravinových obalů, nádob od nápojů a
strana 7
Držitel certiíikálú' kvality dle ČSN EN ISO 9001. enviromenlalniho řízení dle ČSN EN ISO 14001 a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001.
Držitel osvědčení o akreditaci pro zkušební laboratoř &. 1470. č. 1597 a osvědčení o akreditaci pro inspekční organ č. 4047.
Kontaktní údaje společností: www.ampluservis.cz _
AmpluServís, a.s., Ostrava-Třebovice, ul. Elektrárenská 5558, PSC 709 74, tel.: +420 596 904 538, fax: +420 596 904 558 _ VEOLIA
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. 8 1258, íČO: 651 38 317, DIC: CZG5138317
_ pokračování smlouvy o dílo 6.1719-0051-22
7- AmpluServrs„-,.s.
kosmetických přípravků apod.
e) používat zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny a látky poškozující ozonovou vrstvu (regulované látky) vsouladu s Nařízením
evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014, Nařízením evropského parlamentu a rady (ES) č. 1005/2009 a se zákonem č. 73/2012 Sb. o
látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o tluorovaných skleníkových plynech
f) nepoužívat ani nedodávatjakékoliv látky, výrobky nebo zařízení s obsahem:
1. azbestu
2. PCB
a na požádání prokázat, že používané látky, výrobky nebo zařizení tyto látky neobsahují.
Barvy, rozpouštědla a odstraňovače starých nátěrů
v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a jeho změn, sestavovat hmotnostní bilanci organických rozpouštědel (těkavých
organických látek), vypočítávat z nich emise do ovzduší, stanovovat z nich poplatky za emise a tyto údaje předkládat příslušnému úřadu do
31. 3. následujícího roku.
platit v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. 0 ochrané ovzduší příslušnému úřadu poplatky za emise těkavých organických látek
Vody a půdy
vykonávat své činnosti v souladu se zákonem č.254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů
|lI Povinnosti objednatele v oblasti školení
proškolení vedoucích zaměstnanců zhotovitele zinterní dokumentace ŽP, BOZP a PO, nakládání s odpady a nakládání s chemickými
látkami platných u objednatele, na základě jmenného seznamu vedoucích zaměstnanců, předloženého týden před nástupem na dilo.
Potvrzení o tomto proškolení se stane nedílnou součástí stavebního deniku nebo samostatného zápisu
písemné seznámení zástupce zhotovitele s riziky, zákazy a misty ohrožení v prostorách objednatele, které mohou zhotovitele při jeho
činnosti ohrozit
IV Povinnosti zhotovitele v oblasti školení
zajistit proškolení všech svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců a pracovníků svých poddodavatelů, z interni dokumentace ŽP, BOZP a
PO. se kterou byl prokazatelně seznámen a proškolen objednatelem. Dále je povinen zabezpečit toto proškoleni prokazatelným způsobem
průběžně i u všech dalších nové nastupujícich zaměstnanců zhotovitele
v rámci školení prokazatelně informovat všechny zaměstnance, včetně zaměstnanců poddodavatelú, o zpracovávání osobních údajů dle
bodu 4 a 9 oddilu I. Všeobecné podmínky ke smlouvě, a to v rozsahu stanoveném dle § 11 zákona o ochraně osobních údajů (včetně
informací o právech subjektu údajů dle § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů)
seznámit s riziky. o kterých byl informován objednatelem nebo jsou obecně známa, další osoby, které s ním budou na pracovištích
objednatele dílo provádět
v souladu s § 101 ZP informovat určeného zaměstnance objednatele o rizicích vyplývajících z jeho činnosti v prostorách objednatele
na požádání předložit objednateli doklady o proškolení (včetně prokazatelného informováni o zpracovávání osobních údajů) svých
zaměstnanců včetně zaměstnanců a pracovníků svých poddodavatelú
strana 8
Držitel certrlrkátů' kvality dle ČSN EN ISO 9001, enviromentalniho řízeni dle ČSN EN iSO 14001 a bezpečnosli a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001.
Držitel osvědčení o akreditaci pro zkušební laboratoře 1470. č. 1597 a osvědčení o akreditaci pro inspekční orgán c. 4047.
Kontaktní údaje společnosti: wmvampluserviscz ' VEOLEA
AmpluServis, a.s., OstravavTřebovíce, ul. Elektrárenská 5558, PSČ 709 74, tel.: +420 596 904 538, fax:_+420 596 904 558
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 1258. ICO; 651 38 317, DIČ: 0265138317