Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
ID smlouvy: ……….……..
Účinnost: .……….…….
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU
č. SML/236/2022
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)
1. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo
Pole, na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Autor: (dále jen Objednatel)
PP Ateliér s.r.o.
se sídlem Křížová 2597/5, 150 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Pavlem Paděrou, jednatelem
IČ: 08196443
DIČ: CZ08196443
Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
sp. zn. C 314589
(dále jen Autor)
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Předmětem této smlouvy je závazek Autora, že pro Objednatele obstará autorský dozor
projektanta ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, nad souladem prováděné stavby
„ZŠ Staňkova 14, Brno – nezbytné opravy školní družiny“ (dále jen „Stavba“)
s ověřenou projektovou dokumentací Autora s názvem „Úprava stávajícího
hygienického zázemí a oprava havarijního stavu střešní a stropní konstrukce objektu
družiny – ZŠ Staňkova“ a dalšími dokumenty a právními předpisy (dále jen „autorský
dozor“). Místem provádění Stavby je objekt školní družiny v areálu Základní školy
Staňkova 14, Brno.
2.2 Autor obstará Autorský dozor v rozsahu sjednaném touto smlouvou a Objednatel
se zavazuje za to Autorovi uhradit odměnu.
2.3 Obstaráním Autorského dozoru Autora se rozumí činnost Autora jako autorizované
osoby, kterou se zabezpečuje dodržování parametrů Stavby se stavebním povolením,
projektovou dokumentací Autora ověřenou stavebním úřadem, doplňky a změnami
projektové dokumentace zpracovanými Zhotovitelem Stavby, které budou schváleny
Objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení
třeba, sjednanými závaznými technickými normami a rozhodnutími příslušných orgánů
státní správy.
2.4 Autorský dozor zahrnuje též případné porovnání a vyhodnocení změn v projektové
dokumentaci s konečným posouzením kvality provádění Stavby, pokud takové změny
připouští obecná právní úprava, popř. pokud takové změny byly předmětem příslušného
správního řízení, např. o změně Stavby před jejím dokončením, a dodatku ke smlouvě
o dílo se zhotovitelem Stavby.
2.5 Autor obstarává kontrolu a korekci záznamů a zápisů z kontrolních dnů Stavby, zápisy
do stavebního deníku o své účasti na Stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole
a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních.
Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění díla mimo vlastní staveniště
zapisuje do řádného Zápisu z kontrolního dne stavby anebo do Stavebního deníku
nejpozději do 7 pracovních dnů od provedeného zápisu do stavebního deníku. Záznamy
o výkonu Autorského dozoru mimo staveniště doručí Autor neprodleně Objednateli.
Autor však bude moci v případě nejasnosti, že taková činnost, služba nebo dokumentace
neodpovídá jeho koncepci či Objednatelem požadované výtvarné a technické kvalitě
doporučit Objednateli přerušit, zastavit Stavbu či nepotvrdit proplacení ceny zhotoviteli
Stavby či konečné fakturace stavebních prací.
2.6 Autor bude obstarávat i další činnosti smlouvou nespecifikované, ale s předmětem
smlouvy související a k řádnému provádění Autorského dozoru nezbytné, a to dle pokynů
a s vědomím Objednatele.
2.7 Autor potvrzuje podpisem této smlouvy, že se seznámil se všemi skutečnostmi, které jsou
nezbytné pro provádění autorského dozoru Stavby.
3. DOBA PLNĚNÍ
3.1 Autor bude obstarávat Autorský dozor po celou dobu realizace Stavby. Doba realizace
Stavby se předpokládá dle smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby v délce 100
kalendářních dnů od převzetí staveniště, s předpokládaným zahájením v srpnu 2022.
3.2 Obstarání Autorského dozoru bude ukončeno protokolárním předáním Stavby
zhotovitelem Stavby po ukončení celého díla, odstraněním zařízení staveniště,
odstraněním vad vyplývajících z předávacího protokolu, pokud se vyskytnou; podle
toho, která z těchto skutečností nastane později.
3.3 Objednatel si vyhrazuje právo upravit dobu realizace dle skutečnosti.
Smlouva o provádění autorského dozoru č. SML/236/2022
2 / 6
4. ODMĚNA
4.1 Odměna za obstarání Autorského dozoru v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou
se sjednává ve výši:
74.000,- Kč bez DPH.
(slovy: sedmdesátčtyřitisíce korun českých)
4.2 Autor je plátce DPH. K odměně se připočte DPH v sazbě dle platných právních předpisů
v době zdanitelného plnění.
4.3 Tato odměna je konečná a platná po celou dobu trvání Smlouvy a zahrnuje veškeré
náklady Autora na obstarání Autorského dozoru.
4.4 Sjednaná odměna je koncipována s ohledem na dozorovanou Stavbu ve všech etapách
realizace, přičemž doba realizace autorského dozoru s ohledem na předpokládanou dobu
provádění díla je pouze orientační. Změna výše sjednané odměny za obstarání autorského
dozoru je možná formou dodatku ke smlouvě, až v případě podstatné změny rozsahu
prováděné Stavby a doby jejího provádění.
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1 Objednatel neposkytuje zálohy ani jiné platby před obstaráním záležitosti dle této
smlouvy ani na úhradu hotových výdajů.
5.2 Odměnu za obstarání autorského dozoru dle čl. 4 smlouvy bude Objednatel hradit
Autorovi na základě dílčích faktur. Autor je oprávněn dílčí splátky odměny Objednateli
fakturovat měsíčně, vždy po uplynutí kalendářního měsíce a poslední fakturu je Autor
oprávněn vystavit až po ukončení úkonů dle čl. 3 odst. 3.2 smlouvy.
5.3 Faktury jsou splatné ve lhůtě 14 dnů od jejich doručení Objednateli, přičemž dnem
úhrady se rozumí odepsání částky z bankovního účtu Objednatele. Při prodlení
Objednatele s úhradou faktury náleží Autorovi zákonný úrok z prodlení.
5.4 Platbu na jiný účet než je uveden v čl. 1 Smlouvy, je Objednatel oprávněn odepřít a není
tak v prodlení.
5.5 Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, v platném znění, přičemž daňový doklad bude obsahovat zejména:
a. označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČO, DIČ;
b. označení Autora, včetně sídla, IČO, DIČ;
c. evidenční číslo daňového dokladu;
d. den vystavení daňového dokladu;
e. číslo Smlouvy Objednatele, datum jejího uzavření, název Smlouvy a název veřejné
zakázky „ZŠ Staňkova 14, Brno – nezbytné opravy školní družiny“;
f. den uskutečnění zdanitelného plnění;
g. splatnost daňového dokladu;
h. základ daně;
i. sazbu daně v české měně;
j. číslo účtu Autora, na nějž má být placeno;
Smlouva o provádění autorského dozoru č. SML/236/2022
3 / 6
k. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontakt. telefonu;
l. razítko a podpis oprávněné osoby.
V případě, že faktura tyto náležitosti splňovat nebude, je Objednatel oprávněn vrátit
fakturu do doby lhůty splatnosti Autorovi k doplnění, přičemž lhůta splatnosti ceny počne
běžet až doručením opraveného daňového dokladu Autorovi. Autor pak odpovídá
Objednateli za škodu v souvislosti s tím vzniklou.
5.6 Autor podpisem této smlouvy potvrzuje, že není nespolehlivým plátcem dle § 106a
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pro
případ, že by se jím v průběhu trvání smlouvy stal, dává Autor Objednateli souhlas
s úhradou DPH přímo příslušnému finančnímu úřadu.
6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
6.1 Autor je při obstarání Autorského dozoru povinen zejména:
• obstarávat Autorský dozor poctivě a pečlivě podle svých schopností;
• poskytovat vysvětlení potřebné k vypracování dokumentace skutečného provedení
Stavby;
• být přítomen na předání a převzetí staveniště Stavby;
• poskytovat vysvětlení potřebná pro plynulost Stavby;
• vyjadřovat se k požadavkům na větší či menší množství výrobků a výkonů oproti
projednávané dokumentaci;
• sledovat postup Stavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu Stavby;
• účastnit se na převzetí zhotovené Stavby Objednatelem;
• zúčastňovat se kontrolních dnů Stavby.
6.2 Autor je při obstarání Autorského dozoru oprávněn:
• vstupovat do místa Stavby;
• spoluužívat prostředky a zařízení Stavby v místě plnění.
6.3 Objednatel je v souvislosti s obstaráním Autorského dozoru povinen:
• umožnit Autorovi vstup do místa plnění;
• poskytnout neprodleně Autorovi závazná písemná vyjádření ve všech věcech
uvedených v předmětu Smlouvy nebo jestliže to vyplyne z jednání na kontrolních
dnech.
6.4 Autor bude vykonávat i další činnosti smlouvou nespecifikované, ale s předmětem
smlouvy související a k řádnému provádění autorského dozoru nezbytné činnosti, a to
dle pokynů a s vědomím Objednatele.
7. JINÁ UJEDNÁNÍ
7.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět bez udání důvodů na základě
písemné výpovědi. Výpovědní lhůta vyprší ke konci měsíce a začíná běžet od prvého dne
měsíce následujícího po jejím doručení druhé straně. O povinnostech Autora v případě
výpovědi Smlouvy platí ustanovení § 2442 občanského zákoníku.
Smlouva o provádění autorského dozoru č. SML/236/2022
4 / 6
7.2 Účastníci se zavazují, že si budou korespondenci spojenou s obstaráním Autorského
dozoru zasílat pouze na adresy uvedené v záhlaví smlouvy.
7.3 Smlouva byla vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž 2 výtisky náleží Objednateli a 1 výtisk
Autorovi.
7.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Smlouvy.
7.5 Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle
a nebyla ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
7.6 Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této Smlouvy:
• za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této Smlouvy je ze strany Objednatele
považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;
• návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná;
• dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou
smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako
dodatek;
• mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních
podmínkách bez odchylek;
• faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením
Smlouvy.
7.7 Právní poměry touto innominátní smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními
občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Přiměřeně se použijí ustanovení §§ 2430
– 2444 občanského zákoníku o příkazní smlouvě.
7.8 Autor bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných
prostředků souvisejících s touto smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o
rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů).
7.9 Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti
uveřejněním Smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy dle dohody stran zajišťuje
Objednatel.
7.10 Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy
na třetí osobu dle § 1895 a násl. občanského zákoníku ani pověřit obstaráním Autorského
dozoru poddodavatele.
7.11 Rozhodnutí o výběru autorského dozoru Stavby a schválení Smlouvy na základě svěřené
působnosti zadavatele dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek dle zákona
č. 134/2016 Sb. schválené na 47. schůzi konané dne 06.01.2021 usnesením č. 21R47/11,
ve znění pozdějších změn, je v této věci svěřeno Oddělení investičnímu Odboru
majetkového a správního ÚMČ Brno – Královo Pole.
7.12 O výběru Autora na základě nabídky dodavatele rozhodla a Smlouvu v souladu
s předloženou nabídkou Autora schválila dne 29.08.2022 vedoucí Oddělení investičního
Odboru majetkového a správního.
Smlouva o provádění autorského dozoru č. SML/236/2022
5 / 6