Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO
č. 21822
(dále jen „smlouva“) uzavřená dle § 1746 odst. 2) a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. SAKO Brno, a.s.
se sídlem: Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno
zastoupena: Ing. Karlem Jelínkem, generálním ředitelem
IČO: 60713470
DIČ: CZ60713470
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 1371
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: XXX, XXX
e-mail: XXX, mob: XXX
dále jen „Objednatel“
1.2. COSTI s.r.o.
se sídlem: Bednářova 564/22, Horní Heršpice, 619 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka
26708
IČO: 25338633
DIČ: CZ25338633
Číslo účtu: XXX
Kontaktní údaje: e-mail XXX; mob: +420 XXX
dále jen „Zhotovitel“
Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „smluvní strany“
2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2.1. Smluvní strany mají zájem navázat opakující se spolupráci při kontrole, revizích,
oponentuře nebo úpravách projektových dokumentací, rozpočtů, změnových listů,
výkazů výměr a dalších cenových ujednání (dále jen „supervize“) zejména u smluv o
dílo, jehož předmětem jsou stavební práce, ale i jiných smluvních vztahů, u kterých
v akceptované objednávce bude uveden odkaz na tuto rámcovou smlouvu.
3. PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1. Předmětem této rámcové smlouvy je závazek Zhotovitele provádět pro Objednatele dle
jednotlivých dílčích smluv o dílo (potvrzených objednávek) s odbornou péčí, řádně, v
prvotřídní kvalitě a ve sjednané době jednotlivé činnosti, ze kterých se Dílo skládá.
Stránka 1 z 9
3.2. Zhotovitel se tímto zavazuje za podmínek stanovených touto rámcovou smlouvou
uzavírat s Objednatelem dílčí smlouvy o dílo. Není-li dále uvedeno jinak, návrhem dílčí
smlouvy o dílo bude objednávka Objednatele. Způsob uzavírání dílčích smluv je uveden
níže v tomto článku. Tato smlouva rámcově upravuje podmínky, kterými se bude řídit
smluvní vztah vzniklý na základě dílčích smluv. Smluvní podmínky uvedené v této
smlouvě se stávají součástí každé z dílčích smluv. V případě vnitřního rozporu této
rámcové smlouvy a dílčí smlouvy o dílo, který nebude možné odstranit souladným
výkladem obou smluv, bude rozhodující úprava sjednaná v dílčí smlouvě o dílo.
3.3. Smluvní strany se dohodly, že objednávky budou Zhotoviteli zasílány elektronickou
formou (e-mailem). Každá objednávka bude obsahovat veškeré potřebné údaje o
požadovaném plnění, zejména místo plnění, popis požadované práce a termíny zahájení
a dokončení činnosti. Zhotovitel je povinen každou objednávku v souladu s touto
rámcovou smlouvou obratem (nejpozději do 2 pracovních dnů) elektronickou formou
(e-mailem) potvrdit včetně uvedení, že plnění bude poskytnuto v dohodnutém termínu.
Potvrzením objednávky vznikají jednotlivé dílčí smlouvy o dílo, které se řídí podmínkami
dle této rámcové smlouvy. Připomínky, upřesnění nebo výhrady Zhotovitele nejsou
potvrzením Objednávky, tím je až potvrzení objednávky bez výhrad Zhotovitele.
3.4. Místem plnění na základě této rámcové smlouvy je sídlo Objednatele.
3.5. Obchodní podmínky Zhotovitele se nepoužijí.
3.6. Zhotovitel se zavazuje dílčí smlouvy o dílo uzavřít (potvrdit objednávky), pokud
objednávka Objednatele nebude odporovat podmínkám stanoveným touto rámcovou
smlouvou. V případě, že objednávka bude těmto podmínkám odporovat, je na zvážení
Zhotovitele, zda takovou dílčí smlouvu o dílo uzavře.
3.7. Zhotovitel je povinen objednané práce (dílo) provést a předat Objednateli nejdéle do
termínu ukončení plnění dle jednotlivých potvrzených objednávek. Zhotovitel je povinen
předat Objednateli provedené dílo řádně a včas. Smluvní strany potvrdí svými podpisy
splnění díla a jeho předání podepsaným předávacím protokolem.
3.8. Využije-li pro plnění Díla Zhotovitel subdodavatele odpovídá za jeho plnění ve stejném
rozsahu, jako by plnil sám.
4. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
4.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv, jak je uvedeno v závěrečných ustanoveních.
4.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho (1) roku s možností automatického
prodloužení o jeden (1) další rok, pokud kterákoliv smluvní strana nesdělí druhé smluvní
straně nejpozději třicet (30) dní před uplynutím jednoho (1) roku nebo ročního výročí
prodloužení této smlouvy, že na prodloužení netrvá.
5. CENA DÍLA
5.1. Smluvní strany se dohodly, že celkový maximální a nezaručený finanční objem
vyplývající z plnění předmětu této rámcové smlouvy za celou dobu trvání této smlouvy
(včetně jejího prodloužení dle odst. 4 této smlouvy) činí 1 950 000,- Kč bez DPH.
Zhotovitel je povinen nepřijmout, nepotvrdit a neprovést objednávku, cena za jejíž
zhotovení by tento roční limit přesáhla.
5.2. Skutečná cena plnění bude stanovována jako součet násobků cen jednotkových dílčích
smluv o dílo (potvrzených objednávek). Ceny za plnění dle dílčí smlouvy za dílo
Stránka 2 z 9
(potvrzené objednávky) obsahují ocenění všech prací a technologických postupů
nutných k řádnému dokončení prací bez vad.
5.3. Zhotovitel uvádí, že ceny uvedené v dílčí smlouvě o dílo (potvrzené objednávce) jsou
cenami pevnými, nejvýše přípustnými, úměrnými a odpovídajícími plnění, jež se zavázal
objednateli na základě této rámcové smlouvy poskytnout.
5.4. Smluvní strany se dohodly, že na základě žádosti Objednatele mohou být provedeny
vícepráce, které požaduje Objednatel a Zhotovitel potvrdí jejich provedení. Na vícepráce
se vztahují ustanovení této smlouvy a dílčí smlouvy o dílo (potvrzené objednávky) ve
stejném rozsahu. Cena víceprací je dle dohody smluvních stran ve výši XXX Kč bez
DPH za každou dokončenou hodinu víceprací.
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na úhradě Ceny za předmět plnění na základě faktury
(daňového dokladu) vystavené Zhotovitelem a doručené Objednateli, a to po řádném
převzetí díla. Faktura bude vystavena do 15 dnů ode dne převzetí díla.
6.2. Daňový doklad – faktura bude obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a
zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, v platném znění a také číslo této smlouvy. V
případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je
Objednatel oprávněn daňový doklad – fakturu vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti
Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad – fakturu opravit, eventuálně
vystavit nový daňový doklad – fakturu, přičemž lhůta splatnosti počíná v takovém případě
běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu – faktury Objednateli.
Přílohou daňového dokladu – faktury musí být kopie Předávacího protokolu potvrzeného
zástupcem Objednatele.
6.3. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňového dokladu – faktury smluvními stranami
dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne vystavení daňového dokladu – faktury
Zhotovitelem Objednateli. Daňový doklad – faktura se považuje za řádně a včas
zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka odepsána z účtu
Objednatele.
6.4. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel (poskytovatel zdanitelného plnění)
nespolehlivým plátcem dle ustanovení zákona o DPH, nebo bude žádat úhradu za
zdanitelné plnění na jiný účet než účet, který je správcem daně zveřejněn, je Objednatel
(příjemce zdanitelného plnění) oprávněn uplatnit zvláštní způsob zajištění daně dle §
109a zákona o DPH. Příjemce zdanitelného plnění uhradí část úplaty za zdanitelné
plnění odpovídající výši daně z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému
správci daně poskytovatele zdanitelného plnění.
7. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za podmínek dohodnutých
v této smlouvě.
7.2. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro
dodání předmětu plnění dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z
jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno
ustanovením smlouvy.
7.3. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou
bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně
písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v
Stránka 3 z 9
rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění
jejich smluvních povinností.
7.4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné technické normy a bezpečnostní
předpisy, veškeré platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti,
bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, požární ochrany.
7.5. Zhotovitel je povinen uchovat min. po dobu 10 let od předání díla dle této smlouvy
veškerou dokumentaci (a doklady) týkající se smlouvy a realizace díla a umožnit
kontrolním orgánům kontrolu této dokumentace a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel
je na žádost Objednatele či příslušného kontrolního orgánu jako osoba povinná povinen
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se
zavazuje v této souvislosti spolupracovat se všemi dotčenými subjekty. Stejné podmínky
spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých
poddodavatelů. Zahraniční dodavatel (Zhotovitel) je povinen poskytnout součinnost při
výkonu finanční kontroly všem dotčeným orgánům.
7.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla.
7.7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla budou vykonávat činnosti osoby
odborně způsobilé.
8. VYŠŠÍ MOC
8.1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín
dokončení díla, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující
splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou
být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace,
povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou
dle této Smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude
objektivně technicky či technologicky možná realizace díla. S ohledem na toto
ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu
klimatických podmínek. Objednatel jeho požadavku na přerušení na delší období může
a nemusí vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení z
důvodu klimatických podmínek musí vždy protokolárně dokladovat. O dobu přerušení se
prodlužují termíny tím dotčené.
8.2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat
v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným
dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení,
a to ve lhůtě nejpozději 5 kalendářních dnů od vzniku a 5 kalendářních dnů od jejího
ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší
moci.
8.3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci
dočasně přerušují.
8.4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní
strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a
době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní
strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé
smluvní straně odstoupit od této smlouvy.
8.5. Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nenajde-li Zhotovitel alternativní řešení, má
Objednatel právo od dílčí smlouvy odstoupit.
Stránka 4 z 9
9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
9.1. Dílo je řádně a včas provedeno, je-li Zhotovitelem dokončeno a předáno Objednateli bez
vad a nedodělků.
9.2. K převzetí dokončeného díla, či jeho části Zhotovitel vyzve Objednatele písemně, a to
alespoň 5 dnů předem. Výzvu k převzetí díla, či jeho části je Zhotovitel oprávněn učinit
teprve poté, co bude dokončen předmět díla, či jeho část v rozsahu stanoveném touto
smlouvou.
9.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí díla, či jeho části
veškeré doklady nezbytné k řádnému předání díla, či jeho části. Bez těchto dokladů
nelze považovat dílo, či jeho část za dokončené. Pokud jsou v této smlouvě použity
termíny ukončení díla nebo den předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k
podpisu předávacího protokolu.
9.4. Objednatel není povinen převzít dílo, či jeho část vykazující vady, a to včetně drobných
vad či nedodělků, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
9.5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, či jeho částí
stanovených specifikací objednávky, touto smlouvou, platnými technickými normami a
obecně závaznými předpisy.
9.6. O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol) o předání a převzetí díla,
či jeho části odsouhlasený a podepsaný oběma smluvními stranami, ve kterém se mimo
jiné uvede i prohlášení Objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla, či jeho části a soupis
případných drobných vad a nedodělků, pokud je dílo, či jeho část obsahuje, a pokud se
Objednatel rozhodne dílo, či jeho část převzít i s takovýmito případnými drobnými
vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, s
termínem jejich odstranění, který nebude delší než 14 dnů. Pokud Objednatel odmítá
dílo, či jeho část převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody.
9.7. Vlastnictví k předmětu díla přechází na Objednatele jeho předáním a převzetím. Do
řádného předání a převzetí díla nese Zhotovitel veškerá rizika ze ztráty, zcizení, zničení
či poškození díla či jeho součástí včetně vnesených a nezabudovaných materiálů a
dodávek.
10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY
10.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude
odpovídat specifikaci objednávky, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému
předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků,
platných v ČR v době realizace díla.
10.1.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců.
10.2. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla dle čl. 9 této
smlouvy.
10.3. Zárukou za jakost přejímá Zhotovitel závazek, že provedené této smlouvy budou po
dobu záruky v odborně a technicky bezvadném stavu a budou mít vlastnosti
předpokládané obecně závaznými předpisy, touto smlouvou a specifikací objednávky.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy po dobu záruky bude plně způsobilé
pro použití ke sjednanému nebo obvyklému účelu, bude odpovídat sjednané specifikaci
a parametrům uvedeným v této smlouvě.
10.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo pro vady, za které
odpovídá Zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až do
odstranění vady se prodlužuje záruka na dílo.
10.5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí Objednatel její
Stránka 5 z 9
výskyt písemně Zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje, že jak po dobu záruční doby, tak po
jejím uplynutí, vadu odstraní.
10.6. Vada bude v záruční době odstraněna bezplatně v co nejkratším možném termínu.
Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín
odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si Objednatel právo určit tento termín formou
doporučeného dopisu adresovaného Zhotoviteli.
10.7. Vada (její oznámení) bude Objednatelem uplatněna písemně s tím, že za písemnou
formu smluvní strany považují v tomto případě i zaslání e-mailu Zhotoviteli na adresu
jiri.lady@costi.cz.
10.8. Oznámení o vadě bude obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým
k závadě došlo a jak se projevuje.
10.9. Písemný záznam o provedené opravě odsouhlasený oběma smluvními stranami
Zhotovitel předá Objednateli.
10.10. V případě, že Zhotovitel nezahájí práce na odstranění vady dle ustanovení tohoto
článku smlouvy nebo nedokončí odstranění vady ve stranami dohodnutém nebo
Objednatelem určeném termínu podle odst. 10.6., je Objednatel oprávněn Objednat
odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady,
a to do 3 dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelem.
11. ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTA
11.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla ve sjednaném termínu má Objednatel
nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvené ceny díla (potvrzené objednávky)
bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
11.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat
Objednateli úrok ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
11.3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila
v záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou
reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
11.4. V případě prodlení Zhotovitele s provedením záruční opravy je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
11.5. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost
vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 11.1., 11.3. až
11.5. této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
1 000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ nesplnění či porušení povinností.
11.6. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením
od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším
porušením povinností Zhotovitelem.
11.7. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení
s plněním.
11.8. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody v plné výši.
11.9. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.
11.10. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.
12. UKONČENÍ SMLOUVY
Stránka 6 z 9
12.1. Tuto smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci
smluvních stran, a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
12.2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným jednáním, a to odstoupením od této
smlouvy z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, kdy tyto
důvody jsou specifikovány v odst. 12.3. tohoto článku smlouvy a občanským zákoníkem.
12.3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající,
může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za
podstatné porušení rozumí:
a) prodlení Objednatele s úhradou faktury o více než 30 dnů po předchozím písemném
upozornění Zhotovitele na prodlení,
b) překročení termínu zhotovení díla o více než 30 dnů,
c) situace, kdy předmět díla předaný Zhotoviteli nesplňuje parametry požadované
Objednatelem v projektové dokumentaci,
d) pokud předmět díla předaný Zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro
které není možno Objednatelem dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy, nebo
k němuž je dle své povahy určeno.
12.4. Odstoupení od smlouvy je odstupující smluvní strana povinna písemně oznámit druhé
straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a který ji k odstoupení opravňuje.
12.5. V případě, že dojde k odstoupení Zhotovitele od této smlouvy výlučně z příčin na straně
Objednatele, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým
je stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem
Objednatele,
b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek a
vypracuje "dílčí konečnou fakturu",
c) Objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy zahájit "dílčí
přejímací řízení".
12.6. Zhotovitel při uzavření této smlouvy bere na vědomí, že Objednatel má zájem na splnění
předmětu specifikovaného v čl. 3 této smlouvy pouze jako celku bez jakéhokoliv dílčího
plnění. Proto v případě, že dojde k odstoupení Objednatele od této smlouvy z příčin na
straně Zhotovitele, není Objednatel povinen převzít Zhotovitelem dosud provedené
plnění dle této smlouvy ani nahradit Zhotoviteli náklady s tímto plněním spojené.
12.7. Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu a smluvní
pokuty a ostatních práv a povinností založených touto smlouvou, která mají podle
příslušných právních předpisů nebo této smlouvy trvat i po jejím ukončení.
13. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
13.1. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze smlouvu měnit, doplňovat a
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
13.2. Přílohy uvedené v textu smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy
tvoří nedílnou součást smlouvy.
13.3. Případné spory vzniklé ze smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a
místně příslušnými soudy České republiky.
Stránka 7 z 9
13.4. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této
rámcové smlouvy, resp. z dílčích smluv o dílo uzavřených na základě této rámcové
smlouvy, třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
13.5. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejich příloh může být na
základě platných právních předpisů nebo na základě rozhodnutí Objednatele
zveřejněna.
14. SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST
14.1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s
mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou
republikou.
14.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
• Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
• Úmluva č. 29 o nucené práci
• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
• Úmluva č. 138 o minimálním věku
• Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
• Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
• Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
14.3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni
zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich
zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
14.4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení
se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a
spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je
přísně zakázána.
14.5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět
systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele
poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude
možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání
stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho
poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace
Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
14.6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše
uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle
smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto
povinností jsou nákladem Zhotovitele.
15.1. 15. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
Podléhá-li dílo prováděné na základě dílčí objednávky autorskému právu Zhotovitele
dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, Zhotovitel poskytne Objednateli proti zaplacení ceně za dílo neodvolatelné,
Stránka 8 z 9
patentově čisté a výhradní právo užívání Díla, přičemž tato práva jsou neomezená s
ohledem na čas, účel a místo použití (dále jen „Licence“). Objednatel je oprávněn
používat a kopírovat dokumenty a nepotřebuje pro takové použití získat souhlas
Zhotovitele.
15.2. Objednatel je oprávněn udělit práva, která jsou součástí této Licence na základě této
smlouvy třetí osobě.
15.3. Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho
právního nástupce.
15.4. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že poplatek za Licenci podle tohoto
článku smlouvy je již zahrnut v ceně za plnění podle této smlouvy.
16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
16.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.
Účinnosti tato smlouva nabude nejdříve uveřejněním v registru smluv podle zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv (dále také jen „zákon o registru smluv“), pokud je dána
povinnost kterékoliv ze smluvních stran tuto smlouvu v registru smluv uveřejnit.
V případě, že žádná ze smluvních stran nemá povinnost tuto smlouvu uveřejnit podle
zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem podpisu smlouvy poslední
ze smluvních stran.
16.2. Pokud bude smlouva nebo dílčí smlouva o dílo (potvrzená objednávka) vyhotovena v
elektronické formě, musí být vyhotovena ve formátu PDF/A a bude podepsaná platnými
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných
certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s
uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Pokud bude Smlouva vyhotovena
v listinné podobě, tak musí být vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jedno a Zhotovitel
jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
16.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly,
s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují
svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
Objednatel: Zhotovitel:
V Brně dne V Brně dne
_______________________ _______________________
SAKO Brno, a.s. COSTI s.r.o.
Ing. Karel Jelínek, Ing. Jiří Lády,
generální ředitel jednatel
Stránka 9 z 9