Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Příloha č. 1b
vyhodit
toto vyhodit a použít
Smlouva o dílo
Uzavřená
podle zákonač.89
/2012 Sb.
, občanský zákoník v platném
znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 526/1990 Sb., zákona o cenáchv
platném znění.
Číslo smlouvy objednatele:
645 400 004/2016
Číslo smlouvy zhotovitele:
OSP 160002/1 – 16 300 002 0
na plnění dílčích zakázek:
„
Havarijní opravy
pro rok 2016 v obvodu SSZT
P
raha západ
“
Čl. I
Smluvní strany
1.
OBJEDNATEL:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234, plátce DPH
zaps
a
n
ý
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
z
astoupen
ý
:
Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
Osoby zmocněné jednat:
a)
ve věcech smluvních:
b)
ve věcech technických:
c)
stavební dozor
:
(dále
též
objednate
l
)
2.
ZHOTOVITEL
:
Vedoucí společník společnosti:
EPLcond
a.s.
se sídlem Plzeň, Purkyňova 2873/19a, PSČ 301 00
IČ:
263 46 575 DIČ
: CZ26346575 plátce DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl B,
vložka 1787
z
astoupen
á
:
Bankovní účet zhotovitele:
Osoby zmocněné
jednat :
Společník společnosti:
SAZOM, spol. s r.o. – účastník
se
sídlem Plzeň
, Lindauerova 96/38, PSČ 301 00
IČ:
626 19 136 DIČ
: CZ62619136
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl C, vložka 6082
Zastoupená:
(dále
jen zhotovitel
)
Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem
„Havarijní opravy Praha západ
2016
“
, za
než
jedná na základě smlouvy o společnosti společnost
EPLcond
a.s., zastoupená – Ing. Václavem Sejkem, předsedou představenstva. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne
18.03.2016
. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.
Korespondenční adresa zhotovitele:
EPLcond
a.s.
Purkyňova 2873/19a
301 00 Plzeň
3.
V
případě
jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v tomto článku,
bod 1.- 2. se
nepoužije ustanovení
čl. XI, bod 2.
této smlouvy o dílo. Ke změně těchto údajů postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s dodejkou. K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přecházejí na právního nástupce smluvní strany.
4.
Tato
Smlouva
o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z této smlouvy budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR.
5.
Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur objednateli:
Správa železniční dopravní
cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
170 00 Praha 7
Čl. II
Výchozí podklady a údaje
Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů:
·
výzv
ou
objednatele k podání nabídky
včetně všech příloh pro realizaci
díla
„
Havarijní opravy
pro rok 2016 v obvodu SSZT Praha západ
“
ze dne
11
.
3
.201
6
pod
č.j.
8380
/2016-SŽDC-OŘ PHA-OPI I.-
Mec
podepsanou
ředitelem
Oblastního
ředitelstv
í Praha;
·
nabídk
ou
zhotovitele ze dne
18.3.2016
,
která byla objednatelem přijataoznámením rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky ze d
ne
24.3.2016
pod
č.j.
10348/2016-
Sždc
-OŘ PHA-OPI.-
Mec
podepsan
ého
ředitelem
Oblastního ředitelství Praha
,Ing. Zdeňkem Vondrákem
, na základě návrhu hodnotící komise.
·
Českých technických norem a interních
předpisů Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále
též
SŽDC) vyjmenovaných v příslušných kapitolách Technických kvalitativních podmínek Staveb státních drah
č.j.
TÚDC - 15036/2000 ze dne 18.10.2000
(dále jen TKP staveb),
platných
ke dni uzavření této smlouvy.
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se všemi výše uvedenými předpisy SŽDC pro typ činností vyžadovaných touto smlouvou je plně seznámen.
Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny norem a předpisů SŽDC které se týkají předmětného dílaa
jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které j
e zhotovitel povinen uzavřít.
Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání díla (stavby) příslušnými dotčenými orgány a institucemi (účastníky řízení apod.).
Čl. III
Předmět díla
1.
Místo provedení:
obvod Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT) Praha
východ
2.
Předmětem
díla jsou havarijní opravy kabelů a kabelových tras ve správě SSZT Praha
západ
provádění havarijních oprav sdělovacího a zabezpečovacího zařízení ve správě SSZT Praha
západ
včetně případného zhotovení potřebné dokumentace, provedení výchozí revize el.
zařízení
, prohlídky a zkoušky Určených technických zařízení (dále jen UTZ) v provozu, nebo technické prohlídky a zkoušky UTZ, vše na majetku ČR s právem hospodařit pro objednatele, na základě
jednotlivých objednávek, stvrzených dodatkem k této smlouvě jako dílčí plnění (dále jen dílo)
.
Dodatek ke Smlouvě o dílo bude vystaven na každ
é dílčí plnění
s přesným popisem požadovaného výkonu, s termíny zahájení a ukončení
dílčího plnění
a jménem pracovníka, který
dílčí plnění
bude přebírat. Bezprostředně po dokončení
dílčího plnění
bude zhotovitelem vyhotoven předávací protokol s uvedením skutečného stavu a výsledkem přezkoušení. Jeden jeho výtisk bude
zhotovitelem do pěti dnů po dokončení dílčího plnění
předán
současně s písemným návrhem dodatku ke smlouvě
odpovědnému zástupci SSZT Praha
západ
ke schválení objednatelem
.
3.
Zhotovitel nemá výhradní právo na provádění výše uvedených prací a dalších prací v tomto obvodu.
4.
Subdodavateli jso
u
:
·
·
zajištění havarijních oprav v rozsahu dle odstavce 2 pro oblast
Praha Smíchov -
Rudná u Praha
- Beroun Závodí
a
Praha Smíchov
spol.n
. -
Hostivice
(
výl
.)
Čl. IV
Termín plnění
Tato smlouva se uzavírá na období od
1.
dubna 201
6
do
3
0
.
dubna
201
7
.
Termíny dílčích plnění se říd
í
jednotlivými dodatky.
Povinnost vyklizení
pracoviště (
d
ále
staveniště
)
se sjednává do 7 kalendářních dnů po termínu ukončení dílčího plnění.
Vznikem překážky či zásahem vyšší moci, kterou nemohl
objednatel
ani zhotovitel před zahájením prací předvídat, bude doba plnění této smlouvy odpovídajícím způsobem po vzájemné písemné dohodě prodloužena.
Vyrozumění zhotovitele o potřebě naléhavé opravy učiní zaměstnanci objednatele telefonicky na
tel. číslo zhotovitele
V případě, že zhotovitel na volání nebude reagovat, odešle zaměstnanec objednatele na výše uvedené číslo SMS zprávu s žádostí o urychlené zpětné zavolání.
Čas vyrozumění se počítá od okamžiku uskutečnění hovoru nebo okamžikem odeslání SMS zprávy.
Zhotovitel zajistí dostupnost alespoň jednoho z uvedených tel. čísel v rámci GSM sítí ČR.
Čl. V
Povinnosti smluvních stran
1.
Smlouvou se zhotovitel zavazuje:
a)
řádně provést dílo dle předmětu smlouvy podle podkladů a podmínek této smlouvy, konkretizované jednotlivými vzestupně číslovanými dodatky k
této smlouvě jako dílčí plnění;
b)
že dílo bude mít jakost uvedenou v technických normách, v zákonech EU, ČR a vyhláškách včetně předpisů SŽDC, a že po celou dobu díla včetně záruční doby bude mít v
lastnosti dohodnuté ve smlouvě;
c)
odstranit veškeré jeho vady či nedodělky v
souladu sustanoveními smlouvy;
d)
poskytuje podpisem této smlouvy objednateli předběžný souhlas s prozatímním užíváním částí díla
–
provozuschopných etap či celků
–
předaných a převzatých na základě dílčích předávacích protokolůa
zavazuje se bezplatně odstranit všechny vady, které se vyskytnou na těchto částech díla do doby podpisu konečného protokolu
dílčího plnění.
2.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo
vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost, včetně odpovědnosti za činnost svých subdodavatelů.
3.
Podpisem smlouvy se objednatel zavazuje:
a)
převzít od zhotovitele řádně a včas provedené dílo dle předmětu smlouvy
a jednotlivých dodatků bez
vad a nedodělků; objednatel není povinen od zhotovitele převzít dí
lo s vadami, a to ani jeho část;
b)
po předání a převzetí zaplatit zhotoviteli dohodnutou
cenu za provedení díla.
4.
Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců i subdodavatelů.
Zaměstnanci zhotovitele i subdodavatele musí splňovat podmínky smyslové a zdravotní způsobilosti pro práci ve vyhrazeném prostoru SŽDC a budou mít vystavený
„
Průkaz ke vstupu do objektů a
provozované železniční dopravní cesty S
ŽDC
“
v souladu s
předpisem Ob1 díl II.
5.
V případě, že při provádění
díla
nebude použito schválených měřících přístrojů, zhotovitel se vystavuje riziku nepřevzetí provedených prací. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na vyžádání kalibrač
ní list a platné ověření.
6.
Zhotovitel vede typizovaný Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah) platný od
1.4.2012
, který bude trvale k dispozici objednateli na staveništi, konkretizovaném jednotlivými vzestupně číslovanými dodatky k
této smlouvě jako dílčí plnění.
7.
Opravy budou provedeny včetně zákresu skutečného provedení do provozní dokumentace.
Dílo bude plněno průběžně v termínech předem domluvených mezi objednatelem a zhotovitelem, respektive podle skutečných potřeb objednavatele. Dodatek ke smlouvě bude vystaven na každ
é dílčí plnění
s popisem požadovaného výkonu a s termíny zahájení a ukončení
dílčího plnění
.
V případě naléhavé potřeby na provedení havarijní opravy za
bezpečí
zhotovitel tuto opravu dle momentální situace v pracovní době okamžitě (je tím míněn nástup pracovníků na odstranění naléhavé poruchy), v
mimopracovní době do šesti hodin.
8.
Zhotovitel se zavazuje k povinnosti
na své náklady
zabezpečit likvidaci odpadu z díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a s prováděcí vyhláškou č.383/2001 Sb. ve znění pozdějších novel a Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady. Dále je třeba postupovat podle vyhlášky č. 352/2005 Sb. (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) v platném znění. Při výskytu látek typu PCBje zhotovitel povinen dodržovat ještě vyhláškou č.384/2001 Sb. v platném znění. V případě, že se jedná o majetek
objednatele
,
řídí
se
pokyny objednatele.
Hospodaření s vyzískaným materiálem bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne
7.1.2013
s názvem směrnice „Hospodaření s vyzískaným materiálem“. Požadovaný vyzískaný materiál včetně železného šrotu bude deponován v prostorách určených objednatelem a protokolárně na předepsaném tiskopise předán odpovědnému zástupci objednatele.
Dále zhotovitel nepřekročí hygienické normy hluku, prachu a vibrací a bude dodržovat veškeré bezpečnostní, požární, ekologické, zdravotní a hygienické předpisy na pracovišti. Zhotovitel uklidí montážní místo i staveniště.
9.
Zhotovitel je povinen dodržovat zákon o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění a vyhlášku, kterou se vydává stavební a technický řád drah č. 177/1995 Sb. v platném znění; stavební zákon č. 183/2006
Sb.
s prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění.
Zhotovitel je povinen dále dodržovat požární předpisy – dle zákona č. 133/1985Sb. o požární ochraně v platném znění, vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se zdůrazněním na § 15 článek 6; vyhlášku č.23/2008 Sb. – technické podmínky požární ochrany staveb; předpis SŽDC Ob 14 – předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany SŽDC;
Zhotovitel je povinen rovněž důsledně dodržovat všechny platné právní předpisy včetně
ustanovení Zákoníku práce (zákon číslo 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákona č.309/2006 Sb.) oboje v platném znění,
dále předpisu SŽDC
Bp1 -
Předpis o
bezpečnostia ochraně zdraví při práci
, dále bude dodržovat
Opatření ředitele OŘ Praha č.33/2012: Analýza rizik – OŘ Praha
.
Všichni zaměstnanci při realizaci díla
jsou povinni mít
platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle přílohy č.4 vyhlášky
č.
100/1995 Sb., v platném znění
.
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je se všemi výše uvedenými normami a interními směrnicemi
objednatele
plně seznámen.
10.
Platné kopie osvědčení o odborné způsobilosti (vysvědčení o odborné zkoušce)
odpovědných zaměstnanců (
vedoucí
ch
prací
)
zhotovitele jsou součástí nabídky.
11.
Zhotovitel
odpovídá za činnost,opomenutí či zanedbání kteréhokoli subdodavatele, jeho zástupce či zaměstnanců v plné míře, jako kdyby tato činnost, opomenutí či zanedbání byla způsobena zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla při provádění díla mimo průjezdný průřez kolejí a v místech, která jim budou vymezena při předání staveniště.
Před zahájením prací musí zhotovitel ověřit informace o uložení všech druhů vedení a inženýrských sítí. Případná poškození jdou na vrub zhotovitele.
12.
Pojištění
zhotovitele
je kryto pojistnou
smlouvou č. uzavřenou s do výše,- Kč. Tato smlouva kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností zhotovitele, a to až do
výše ,- Kč
. Pojistná
doba pokrývá celé období plnění díla.
Čl. VI
Cena díla
Cena je stanovena na základě výzvy k podání nabídky a výsledného ceníku jednotkových cen prací.
(Ceník dodávek a služeb, Tabulky
Ia
,b;
IIa
,b,c;
IIIa
,b,c;
IVa
,b,c)
Výše uvedené je příloh
ách
č. 1
této smlouvy
. Jednotkové ceny obsahují
v
šechny
náklady na provedení díla. Jednotkové ceny jsou pro zhotovitele závazné a po celou dobu trvání smlouvy neměnné.
Součástí ceny díla je i cena dopravného. V případě potřeby ekologické likvidace vyzískaných materiálů je i tato součástí ceny díla.
Pokud vyplyne z potřeby provozu opakovaně provádět výkon, který nebude uveden v příloze jednotkových cen prací, lze po písemném odsouhlasení obou smluvních stran uzavřít dodatek.
Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem převodním příkazem na účet zhotovitele.
Dílo je hrazeno z hlavní činnosti.
Čl. VII
Záruka za dílo
Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku:
na kabely
60 měsíců
, na veškeré práce
60 měsíců
, na materiál
24 měsíců
.
Čl. VIII
Platební podmínky
Právo fakturovat vzniká zhotoviteli
po uzavření dodatku o dílčích pracích. Fakturace bude prováděna
,
na předepsaném tiskopise daňového dokladu(faktura s náležitostí daňového
dokladu, dále jen faktura). Faktura bude předložena objednateli
spolu s položkovým vyúčtováním ceny díla (dílčích prací, dodatků) a
potvrzených předávacím protokolem do
15 dnů po
uzavření dodatku
.
Zhotovitel nebude požadovat poskytnutí zálohy a nebude ani požadovat v průběhu provádění díla část ceny.
Zaplacení smluvní ceny provede objednatel:
a)
K cenám za provedené práce bude v daňových dokladech vždy připočtena příslušná DPH platná v den zdanitelného plnění. Při plnění těchto prací, na které se nevztahuje daňová povinnost dle §92a zákona č.235/2004 Sb., v platném znění, na objednatele, provede objednatel úhradu smluvní ceny na základě daňového dokladu – faktury, vystavené dle §29 zákona č. 235/2004Sb., v platném znění, ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet zhotovitele bude ve zveřejněné databázi správců daně.
b)
Smluvní
strany
se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106
a
zákona č.235/2004 Sb. nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy, přesný název díla a číslo příslušného smluvního dodatku.
Všechny faktury musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladůpodle §
29
zákona č. 235/2004 Sb.,o
dani z přidané hodnoty v platném znění,
náležitosti účetního dokladu podle
ust
. § 11, odst. 1 zákona č.
563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění
a ustanovení § 435 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku.
V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli
a
nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a
doručit ji na korespondenční adresu objednatele.
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti a
celá lhůta začíná znovu ode dne doručení nové faktury.
Faktura je splatná v
délce
30
kalendářních dnů po doručení faktury.V případě prodlení s termínem úhrady fakturyvíce jak o 14 dnů od doby její splatnosti, může zhotovitel požadovat po
objednateli
uhrazení úroku z prodlení
v zákonné
výši
od 15. dne
prodlení za každý den prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno peněžním ústavem.Den úhrady je vždy dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Příjemcem
faktury je
Správa železniční dop
ravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24,170 00 Praha 7
Čl. IX
Smluvní pokuty
V případě
nepředložení předávacího protokolu a návrhu dodatku ve lhůtě dle čl. III odst. 2
, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny tohoto dílčího plnění za každý den prodlení (minimálně však 5000,- Kč za každý započatý den), pokud prodlení zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo
vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
Za vady nebránící provozu, které jsou předmětem reklamace objednatele v záruční době, činí smluvní pokuta 0,5% z ceny vadou dotčeného
plnění za každou oprávněnou reklamaci
. Za vady bránící provozu činí smluvní pokuta
3% z ceny vadou dotčeného
dílčího plnění
za každou započatou hodinu prodlení.
Smluvní pokuta se nevztahuje na vady díla, jež byly způsobeny předčasným užíváním objednatele bez souhlasu zhotovitele. Zhotovitel je povinen odstranit výše uvedené vady v termínu stanoveném objednatelem. Pokud vady nebudou v tomto termínu odstraněny, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu 50 000,-- Kč od 7. dne po marném uplynutí dané lhůty.
Smluvní pokuta se neúčtuje v případě, že zhotovitel oprávněnou reklamaci bezplatně odstranil v určeném termínu.
Za prodlení s vyklizením staveniště po
lhůtě ukončení prací stanovené v
dílčím
dodatku ke smlouvě
(viz článek IV
) nebo při odstoupení od smlouvy (viz
čl.X
I
odst.10
)
uhradí zhotovitel pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla dodatku nezávisle na vůli zhotovitele, kterou
nemůže tento předvídat
, odvr
átit nebo překonat.
Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku
objednatele
a
nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je
objednatel
oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však objednatel souhlas s postoupením pohledávky.
Ve všech uplatnění smluvní pokuty platí, že její
úhradou není dotčeno právo na úhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele.
V případě, že zhotovitel (zaměstnanec) nepředloží oprávněným kontrolním orgánům na opravovaném díle průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“, kterým je zaměstnancům zhotovitele a řidičům mechanizmů dáno oprávnění vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ za každý ka
lendářní den.
Pokud je povinná smluvní strana v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.
Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná s
mluvní strana zavazuje zaplatit
v termínu dle doručené písemné výzvy druhé smluvní strany.
Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana zavázána plnit
i po zaplacení smluvní pokuty.
Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla objednateli nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně všech dalších výdajů s tím spojených.
V
případě
výluk:
A)
V případě, že zhotovitel z důvodu na straně zhotovitele překročí dobu povolené výluky uvedenou v jakémkoliv typu rozkazu o výluce, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty:
·
ve výši 300,- Kč za každou minutu, o kterou zhotovitel překročí dobu povolené výluky, pokud překročení doby povolené výluky nepřesáhne toleranci 20 minut na dvou a vícekolejných tratích nebo toleranci 10 minut na jednokolejných tratích,
·
ve výši 50.000,- Kč za každou, byť i jen započatou hodinu překročení doby povolené výluky, pokud překročení doby povolené výluky překročí toleranci 20 minut na dvou a vícekolejných tratích nebo toleranci 10 minut na jednokolejných tratích.
V případě, že z důvodu vady díla nebo jeho části, za kterou odpovídá zhotovitel, bude nutno v průběhu záruční doby za jakost díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy a za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.
V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky, které uzavřením smlouvy o dílo převzal, nebo nesplní jinou svoji povinnost, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ.
B)
Dále pokud zhotovitel ukončí výluku nebo samostatnou etapu výluky v termínech překračující časový rozsah výluky, zavazuje se uhradit
příslušnému
dopravci
p
rostřednictvím objednatele níže uvedené smluvní pokuty podle překročení doby trvání výluky:
·
do 60 min. 500,-- Kč (slovy pět set korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění,
·
od 61 do 120 min. 400,-- Kč (slovy čtyři sta korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění,
·
121 min – 4 hodiny 1500,-- Kč (slovy jeden tisíc pět set korun českých) za každou započatou hodinu,
·
4 – 12 hod.1000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každou započatou hodinu,
·
při delším prodloužení než 12 hod. 500,-- Kč (slovy pět set korun českých) za každou započatou hodinu.
V případě, že byl dopravce o překročení doby trvání výluky informován nejméně dvěhodiny před plánovaným ukončením výluk, výše uvedené smluvní pokuty se násobíkoeficientem 0,6.
V případě, že byl dopravce o překročení doby trvání výluky informován nejméně šest hodin před plánovaným ukončením výluk, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,3.
Zpoplatnění nepodléhá:
prvních 10 min. překročení doby trvání výluky,
prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků dopravce
.
Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na straně řízení objednatele
a přitom byl celkový čas výluky dodržen.
Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku příslušné stanice.
C)
V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximáln
ěv d
eklarované výluce(
výluky
kratší než 36 hodin) objednatele, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny díla
dílčího plnění
za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.
V
případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 1
2
hodin denně včetně sobot a nedělí, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny díla
dílčího plnění
za každý
takový případ nevyužitého dne.
Čl. X
Stavební dozor objednatele
1.
Se zhotovitelem jsouoprávněni jednat ve věcech technických a stavebních osoby objednatele dle
Čl. I,
bodů 1.b, c.
2.
Stavební dozor objednatele provádí zejména tyto úkony:
a)
prověřuje a přejímá dodávky prací s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a
podpisu zjišťovacího protokolu
;
b)
je oprávněn vstupovat na staveniště k provádění úkolů stavebního dozoru, dle platných předpisů
objednatele;
c)
zastupuje objednatele vůči zhot
oviteli a orgánům státní správy;
d)
při realizaci díla přejímá veškeré práce, zejména ty které nebudou přístupné při celkovém přejímacím řízení,
v.č.
zápisu
o kontrole do stavebního deníku;
e)
provádí kont
rolu zápisů ve stavebním deníku;
f)
provádí kontrolu kvality a technologických postupů při realizaci díla
v
.č.
zápisů do stavebního deníku;
g)
v případě, zjištění hrubého porušení tec
hnologické kázně, nebo
činnosti
kterou
může být ohrožena bezpečnost železniční dopravy, je oprávněn přerušit práce a neprodleně informovatzaměstnance objednatele odpovědného ve věcech tech
nických dle
Č
l.1.1.této smlouvy;
h)
stavební dozor objednatele není oprávněn sjednávat změny, dodatky a v
ícepráce nad rámec této smlouvy;
i)
dále plní povinnosti dle § 153 stavebního zákonač.183/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platn
ém znění pod bodem B přílohy 5.
Čl. XI
Závěrečná ustanovení
1.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Smlouva je dobrovolným projevem souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh, nebyla podepsána v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek.
2.
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
3.
Objednavatel
je oprávněn v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání vedoucím k odstranění uvedených skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dní od doručení této výpovědi.
4.
Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do
10
-
ti
dnů ode dne doručení výzvy. V případě nedohody se spor řeší před věcně a
místně příslušnými obecnými soudy ČR.
5.
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení
povinností ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele se považuje zejména:
1.
zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu se smlouvou o
dílo a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro provedení díla závazné a
zhotovitel, přestože byl objednatelem vyzván k provádění díla řádným způsobem a k odstranění případných vad vzniklých vadným prováděním díla, tak v
objednatelem
mu posk
ytnuté přiměřené lhůtě neučinil;
1.
jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 kalendářních dnů oproti termínům stanoveným ve smlou
vě o dílo nebo jejích přílohách;
1.
jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří prováděním díla jiného subdodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, nebo i jen částečně postoupí práva a
povinnosti spojen
á s prováděním díla třetí osobě;
1.
jestliže bylo vůči zhotoviteli příslušným soudem zahájeno insolvenční řízení, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, že nemá žádný majetek, jestliže byla proti zhotoviteli pravomocně nařízena exekuce nebo jestliže zhotovitel není schopen jinak plnit své povinnost
i související s prováděním díla;
1.
jestliže zhotovitel nebo jeho subdodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout zaměstnanci objednatele nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný majetkový či osobní prospěch jako stimulaci za účelem získání neoprávněného prospěchu v
souvislosti se smlouvou o dílo;
1.
jestliže zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném smlouvouo dílo a
jejími
přílohami.
1.
Objednatel a zhotovitel jsou povinni postupovat v souladu s ustanovenímZákoníku práce (zákon číslo 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákona č.309/2006 Sb.), oboje v platném znění, které jim ukládají mimo jiné povinnost se vzájemně prokazatelně a písemně informovat o rizicích práce za předpokladu, pracují-li na jednom pracovišti zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů.
Odmítne - li zhotovitel včetně subdodavatelů podepsat objednateli, že byl s riziky seznámen, mohou jeho zaměstnanci práci na díle vykonávat pouze za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně potvrdí, že odmítl seznámení s riziky podepsat.
Výše uvedené odmítnutí se považuje za podstatné porušení smlouvy.
6.
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení díla, které objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od smlouvy o dílo
z důvodů na straně zhotovitele.
7.
Obě smluvní
strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel při provádění díla zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým
způsobem a došlo
by tím k podstatnému porušení smlouvy, a smluvní strany se nedohodnou na změně smlouvy o dílo a způsobu jeho provádění.
8.
Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy o dílo je povinna odstoupení od smlouvy oznámit druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s dodejkou.
Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o o
dstoupení druhé smluvní straně.
9.
Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy o dílo se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
10.
V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje:
1.
okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, z
draví, majetku nebo bezpečnosti;
1.
do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, vyklidit a předat zpět obje
dnateli staveniště (pracoviště);
1.
do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit rozsah všech prací, které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby ukončení prací na provádění díla a které byly objednatelem převzaty, a předat objednateli k odsouhlasení
a potvrzení zjišťovací protokol;
1.
v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle vystavit a doručit objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně provedených
a objednatelem převzatých prací;
1.
vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho z
a účelem provedení díla převzal;
1.
předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již p
rovedenému dílu nebo jeho části;
1.
předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které
již byly objednatelem uhrazeny;
1.
bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla v případě, že objednatel odstoupil od smlouvy o dílo
z důvodu na straně zhotovitele.
11.
V případě odstoupení od smlouvy o dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli část ceny za dílo, která odpovídá rozsahu prací, jež
byly na díle provedeny do okamžiku jejich ukončení poté, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabylo účinnosti. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodu na straně zhotovitele a rozsah provedených prací nemá pro objednatele význam, není povinen za provedené práce odpovídající cenu uhradit.
Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za dílo o částku odpovídající výši škody, která objednateli vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo z
důvodů na straně zhotovitele.
Objednatel není povinen od zhotovitele převzít a zhotoviteli uhradit cenu za vadně provedené dílo nebo jeho část.
12.
Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy o dílo před dokončením díla, je objednatel oprávněn zajistit provedení zbylé části díla prostřednictvím jiného zhotovitele.
13.
Pokud není v této smlouvě nebo v závaznýchpodmínkách stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů
.
14.
Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačníchpředchůdců
objednatele
(SDC Praha, SDC Střední Čechy,popř. RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovanýchOblastním ředitelstvím Praha.
15.
Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní údaje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro účely sepsání této smlouvy a jejich zpracování v systému SAP.
16.
Smluvní
strany
nejsou oprávněny bez předchozího souhlasu druhé strany převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy.
17.
Tato smlouva je
vyhotovena v
šesti
(
6
) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel
čtyři
vyhotovení, všechny oboustranně potvrzené.
18.
Nedílnou součástí této smlouvy je příloha číslo:
1.
Cen
ík
dodávek a služeb (tabulka Ia,b; IIa,b,c; IIIa,b,c; IVa,b,c)
2.
Ceník nátěrů zabezpečovacích zařízení pro rok 2016
V Praze dne
31.3.2016
V
Plzni
dne
30.3.2016
Objednatel: Zhotovitel:
Ing. Zdeněk Vondrák
Ing. Václav Sejk
ředitel
předseda
představenstva
EPLcond
a.s.
O
blastní ředitelství Praha
vedoucí účastník sdružení
dle smlouvy o sdružení ze dne
18.3.2016
2
2
/
11