Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SoD
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
Číslo smlouvy objednatele: PVL-771/2022/SML
Číslo smlouvy zhotovitele:
(dále jen „smlouva“)
Smluvní strany:
Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
oprávněna jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: PROGEO, s.r.o.
sídlo: Roztoky, Tiché Údolí 113, PSČ 25263
zastoupená: RNDr. Martin Milický, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx
IČO: 49551019
DIČ: CZ49551019
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kladno
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 23973
tel.: xxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)
I. Předmět smlouvy
1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dále uvedených podmínek provést na svůj náklad
a nebezpečí a svým jménem pro objednatele dílo:
Hydrogeologické zhodnocení stanovených minimálních hladin podzemní vody
v hydrogeologických rajonech 2151 - Třeboňská pánev – severní část a 2160 -
Strana 1 (celkem 6)
SoD
Budějovická pánev a návrh aktualizovaných minimálních hladin podzemních vod
a souvisejícího monitoringu (dále jen „dílo“).
Dílo bude sloužit pro vyjadřovací a hodnotící činnosti objednatele jako správce povodí ve
vazbě na ochranu podzemních vod ve významném hydrogeologickém rajonu z hlediska
jejich množství, a to především pro období s nepříznivou hydrologickou situací (sucho).
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro
objednatele řádně a včas níže specifikované dílo a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit
za něj sjednanou cenu, vše za podmínek sjednaných v této smlouvě.
3. Předmět díla je vymezen následující specifikací:
a. analýza měřených hladin podzemní vody ovlivněných významnými odběry podzemní vody
v Třeboňské pánvi – severní část a v Budějovické pánvi;
b. zhodnocení suché periody 2015–2019 (s přesahem do hydrologického roku 2021) a
posouzení vlivu realizovaných odběrů na měřené změny hladin;
c. analýza vlivu jednotlivých odběrů na vývoj hladin ve vrtech, ve kterých dochází ke kombinaci
vlivu více odběrů – modelové hodnocení vzájemného ovlivňování;
d. modelové hodnocení vlivu nepříznivých klimatických podmínek (dlouhodobé sucho) na vývoj
zásob podzemní vody a ovlivnění jednotlivými odběry;
e. identifikace situací vyvolaných poklesem hladin podzemní vody pod stanovené minimální
hladiny a návrh opatření.
f. zhodnocení navržených úrovní minimálních hladin podzemní vody a návrh dalšího
monitoringu v souvislosti s hodnocením míry ohrožení hydrogeologického režimu
antropogenní činností.
II. Lhůty provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to do 13. 12. 2022.
2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných
nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy
dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Termín dokončení díla může být též prodloužen po
dohodě smluvních stran zejména z důvodu požadavku objednatele na dodatečné práce,
jejichž rozsah má vliv na termín dokončení. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu
dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.
III. Cenové a platební podmínky
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech
souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 290 000,- Kč bez DPH, (slovy:
dvě stě devadesát tisíc korun českých).
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění
zdanitelného plnění.
2. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny dle nabídky zhotovitele.
3. Cena díla se sjednává jako cena pevná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této
smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém z této smlouvy v dohodnutém
termínu a kvalitě.
Strana 2 (celkem 6)
SoD
4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury – daňového dokladu (dále jen
„faktura“). Faktura bude vystavena po řádném protokolárním předání a převzetí díla. Faktura
bude vystavena do 15 kalendářních dní po předání a převzetí díla. Dnem uskutečnění
zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Podkladem pro fakturaci a přílohou
faktury bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými osobami objednatele
ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických.
5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných
právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno,
příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila.
6. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.
7. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru
plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu
bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel
postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.
8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně
provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje
předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.
IV. Podmínky provádění díla
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel
je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat
všechny obecně závazné právní předpisy a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla
tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto
smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných
zhotoviteli objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit
nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele
na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu,
který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje
se nahradit škodu, která tímto vznikla.
3. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné vady, bylo předáno
objednateli, o čemž byl sepsán zápis o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněnými
osobami objednatele a zhotovitele, a je schopné plnit požadovanou funkci.
4. Budou-li v rámci předávacího řízení díla zjištěny jeho vady, bude předávací řízení přerušeno
do doby odstranění takových vad. O takovém přerušení bude v protokolu o předání a převzetí
uveden termín pro odstranění v něm přesně specifikovaných vad. Po uplynutí termínu
k odstranění vad uvedeném v souladu s odst. 3. tohoto článku v protokolu o předání a
převzetí bude předávací řízení pokračovat.
Strana 3 (celkem 6)
SoD
5. Po řádném a včasném dokončení díla zhotovitel vyzve objednatele k jeho převzetí v místě
sídla objednatele: Povodí Vltavy, státní podnik, útvar povrchových a podzemních vod,
Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5.
6. Zhotovitel splní svůj závazek zhotovením díla dle čl. I této smlouvy jeho předáním objednateli
v písemném vyhotovení v počtu 4 výtisků a v digitální formě na CD v počtu 6 kusů.
7. Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání díla.
8. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolárního předání a převzetí díla.
V. Záruka a odpovědnost za škody
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném,
neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet
dnem předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení
odborné péče nemohl zjistit.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.
5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět
objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem,
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu
odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda
se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených
termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VI. odst. 1.2. této smlouvy.
6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele
do odstranění reklamovaných záručních vad.
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech
až do rozhodnutí soudu.
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že
vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti
s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.
Strana 4 (celkem 6)
SoD
VI. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli
uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení
smluvních pokut takto:
1.1. Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy
se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
1.2. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém
termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího
odstranění.
2. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno.
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené
porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se
tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.
VII. Odstoupení od smlouvy
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných
závazků a pohledávek.
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení
smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna
rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává, nikoliv však výlučně,
a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:
3.1. zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl
odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele,
3.2. zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti ujednanému termínu
pro předání a převzetí díla.
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo
do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na
jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného
díla sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená
plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se
zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk,
řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po
ukončení smlouvy.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných
oběma smluvními stranami, a to při současném naplnění § 222 ZZVZ. Za písemnou formu
Strana 5 (celkem 6)
SoD
nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě
doručování do datových schránek) a odpověď zhotovitele s dodatkem nebo odchylkou není
přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani když podstatně nemění podmínky
návrhu. Smluvní strany tak vylučují aplikaci § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.
2. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména
občanským zákoníkem.
3. Objednatel je oprávněn uveřejnit obraz smlouvy a dalších dokumentů od této smlouvy
odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru
smluv“). Zhotovitel je s uveřejněním smlouvy a metadat srozuměn. Smluvní strany se
dohodly, že uveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany
shodně prohlašují, že tato smlouva neobsahuje jejich obchodní tajemství.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
zveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
6. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913
odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli
splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.
7. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou
smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
8. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení
nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě
zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového
neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu neplatného
ustanovení.
9. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.
10. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
11. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 Kalkulace ceny.
objednatel: zhotovitel:
V Praze dne ………………… V Roztokách dne …………………..
................…………………………… ………………………………………….
xxxxxxxxxxxxxxxx RNDr. Martin Milický
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel,
Povodí Vltavy, státní podnik PROGEO, s.r.o.
Strana 6 (celkem 6)