Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Smlouva o dílo TSML/22/0036
Provádění vybraných činností zimní údržby v Liberci
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:
Objednatel:
Technické služby města Liberec, p.o.
sídlo
:
Erbenova 376/2, 460 08 Liberec
zastoupený ve věcech smluvních
:
Ing. Peterem Kračunem, ředitelem
zastoupený ve věcech technických
:
Jiřím Házlem, vedoucím střediska čištění města zimní údržby
IČ
:
08881545
DIČ
:
CZ08881545
bankovní spojení
:
8524482/0800
a
Zhotovitel:
Komunální služby LB s.r.o.
sídlo
:
Maršíkova 288/8, Liberec VI – Rochlice, 460 06 Liberec
zastoupený ve věcech smluvních
:
Filip Jakubál
zastoupený ve věcech technických
:
Filip Jakubál
IČ
:
02155508
DIČ
:
CZ02155508
bankovní spojení
:
………………………………
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném spis. zn.
:
………………………………….
takto:
I.
Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je stanovení práv a povinností smluvních stran při provádění zimní údržby komunikací ze strany zhotovitele pluhováním a posypem dle plánu zimní údržby, který bude objednatelem předán zhotoviteli (dále jen „Zimní údržba“).
2. Předmětem veřejné zakázky je provádění vybraných činností zimní údržby v Liberci a v jeho městských částech, a to pluhování a posyp komunikací dle technologických postupů popsaných v příloze č. 3 smlouvy o dílo a v souladu s rozsahem a podmínkami provádění zimní údržby definované v příloze č. 2 smlouvy o dílo a držení pohotovosti v souladu s rozsahem a podmínkami provádění zimní údržby definované příloze č. 2 smlouvy o dílo, a to pro tyto části a varianty veřejné zakázky:
Pluhování parkovišť Programu A
3. Plán Zimní údržby dle článku I. odst. 1. této smlouvy je objednatel povinen předat zhotoviteli do 01.11.2022, o čemž se smluvní strany zavazují sepsat písemný předávací protokol (dále jen „Plán Zimní údržby“).
4. Plán Zimní údržby dle článku I. odst. 1. této smlouvy je objednatel povinen předat zhotoviteli do 01.11.2022, o čemž se smluvní strany zavazují sepsat písemný předávací protokol (dále jen „Plán Zimní údržby“).
5. Účelem této smlouvy je vzájemná spolupráce smluvních stran, a to za účelem zajištění sjízdnosti komunikací a schůdnosti veřejných prostranství pluhováním a posypem v rozsahu Plánu Zimní údržby dle článku I. odst. 2. této smlouvy, a to při dodržení podmínek a ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
II.
Rozsah zimní údržby
1. Zhotovitel se zavazuje provádět řádně a včas pro objednatele plužení a posyp komunikací a dalších ploch ve vymezené oblasti ve stanovených lhůtách, řádně a bez vad a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a v souladu s
a) Plánem Zimní údržby - příloha č. 2,
b) Technologickými postupy - příloha č. 3,
c) Bezpečnostními zásadami pro provádění zimní údržby komunikací pro pracovníky zhotovitele - příloha č. 4 a
d) Smluvními podmínkami pro dodavatele - příloha č. 5 smlouvy.
2. Mapová část upřesňující rozsah zimní údržby jednotlivých oblastí je v příloze č. 6.
3. Zhotovitel je povinen provádět Zimní údržbu a pokyny objednatele.
4. Zimní údržba se provádí pluhováním, posypem, popř. pluhováním s posypem, a spočívá ve vypluhování komunikací v obou směrech tak, že komunikace jsou průjezdné v celé šíři v obou směrech, a v posypu všech úseků, které to vyžadují (kopcovité úseky, zatáčky, rozjezdy, křižovatky) inertním materiálem, případně posypovou solí. Posypový materiál zajistí Objednatel.
5. Zhotovitel je povinen zahájit práce Zimní údržby spočívající v odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti neprodleně po obdržení výzvy objednatele, která je odůvodněna buď potřebami objednatele, nebo klimatickými podmínkami. Objednatel si tímto vyhrazuje právo kdykoliv vyzvat zhotovitele k započetí prací Zimní údržby, ukončení spadu určuje dispečink
6. Rozsah Zimní údržby je pro zhotovitele závazně uveden v Plánu Zimní údržby.
7. Zhotovitel je povinen zajistit výkon Zimní údržby tak, aby všechny komunikace byly nejpozději do 12 hodin od ukončení spadu sněhu sjízdné. Neurčí-li objednatel jinak, sjízdností komunikací se rozumí stav komunikace specifikovaný v § 26 odst. 1 a násl. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
8. Zhotovitel je povinen držet pohotovost v rozsahu specifikovaném v článku 4.2 této smlouvy v období od 1.11. do 31.3. v době od 04:00 do 20“00 hodin, nebude-li objednatelem písemně určeno jinak.
9. Objednatel je oprávněn kdykoliv určit s ohledem na klimatické podmínky a/nebo potřeby objednatele úseky komunikací, které je povinen zhotovitel ošetřit přednostně, přičemž takové určení je pro zhotovitele závazné.
10. Zhotovitel se zavazuje strpět a řádně udržovat na své mechanizaci zařízení pro sběr dat (GPS) ve vlastnictví objednatele sloužící k plnění této smlouvy, které slouží ke zjištění skutečně provedených výkonů zhotovitele pro objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli instalovat uvedená zařízení na příslušnou mechanizaci nejpozději do 1.11. 2021, a to pro mechanizaci uvedenou v Zadávací dokumentaci (čl. 9.3 ZD). Zhotovitel se zavazuje instalovaná zařízení dle tohoto článku smlouvy opatrovat a chránit, a v případě jejich ztráty či poškození jakýmkoliv způsobem je povinen nahradit objednateli skutečné náklady na opravu či výměnu takovéhoto zařízení.
11. U každé mechanizace je zhotovitel povinen zahájení, přerušení a ukončení prací Zimní údržby telefonicky oznámit dispečinku objednatele, a to na telefonním čísle:
- 604295429.
12. Provedené práce Zimní údržby je zhotovitel je povinen přehledným způsobem evidovat v záznamech o provozu vozidla jednotlivé mechanizace užité k plnění této smlouvy, které budou obsahovat:
a) hodinu začátku a ukončení výkonu,
b) druh provedené práce,
c) bezpečnostní přestávku a jiná přerušení,
d) číslo programu, na kterém je výkon prováděn,
e) množství a druh naloženého a vysypaného materiálu,
f) případný soupis komunikací, kde nemohl z technických důvodů provést Zimní údržbu se specifikací důvodu.
Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen vyplňovat vždy jeden záznam o provozu vozidla na každou mechanizaci, číslo programu a den užitý dle této smlouvy.
Současně bere zhotovitel na vědomí, že jednotlivé záznamy o provozu vozidla musí korespondovat s výstupy ze zařízení pro sběr dat (GPS) instalovanými na příslušné mechanizaci.
13. Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli vyplněné záznamy o provozu vozidla dle článku 3.9 této smlouvy pověřenému pracovníkovi objednatele ke kontrole a vyjádření vždy za předchozí týden, a to nejpozději do následujícího úterý do 10:00 hodin. Pověřený pracovník objednatele je povinen předané záznamy o provozu vozidla zkontrolovat, a to zejména jejich soulad s výstupy z GPS zařízeními, a buď je potvrdit, nebo vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Po provedení opravy je zhotovitel povinen opravené záznamy o provozu vozidla znovu předložit pověřenému pracovníkovi objednatele k potvrzení.
14. Objednatel je oprávněn prostřednictvím určených pracovníků provádět průběžnou kontrolu kvality provádění Zimní údržby zhotovitelem a plnění ostatních smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen provádění takové kontroly objednateli umožnit.
15. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že v případě, kdy není pro překážky na své straně schopen řádně a včas plnit tuto smlouvu, je povinen na své náklady a na svou odpovědnost zajistit řádné a včasné plnění této smlouvy prostřednictvím jiné k tomu způsobilé osoby. O tomto je taktéž zhotovitel povinen informovat objednatele.
16. Zhotovitel bude zajišťovat zimní údržbu komunikací III. kategorie v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy.
III.
Cena a platební podmínky
1. Cena za provádění zimní údržby a za držení pohotovosti je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele v zadávacím řízení a odpovídá nabídkovým cenám. K uvedeným cenám se připočte DPH v zákonem stanovené výši.
2. Cena je stanovena následovně:
a) cena za výkon mechanizace je stanovena na 980,- Kč/hodina.
b) cena za držení pohotovosti je stanovena na 15.000,-Kč.
Cena za držení pohotovosti v zimním období je stanovena jako cena za měsíc držení pohotovosti.
Cena za držení pohotovosti náleží zhotoviteli za řádné a včasné držení pohotovosti v době od 03:00 do 20:00 hodin denně, po celou dobu trvání této smlouvy.
Ceny dle písmen a) a b) obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a jsou po dobu platnosti smlouvy neměnné.
3. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo uvedená v článku III. odst. 2 této smlouvy náleží zhotoviteli výhradně za řádné a včasné splnění programu Zimní údržby dle Plánu Zimní údržby. V případě, kdy není program Zimní údržby zcela splněn nebo není splněn řádně a včas, je objednatel oprávněn krátit cenu za dílo v odpovídajícím rozsahu, pokud bude na straně zhotovitele prokázáno jeho pochybení. O krácení ceny za dílo je objednatel povinen informovat zhotovitele, a to spolu s odůvodněním, proč bylo krácení provedeno.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že hodinová sazba ceny díla uvedená v článku III. odst. 2 náleží zhotoviteli za každou skutečně provedenou celou hodinu prací za pomoci příslušné mechanizace, přičemž tato sazba je konečná a již v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné a úplné plnění této smlouvy. Čas na cestě pro posypový materiál do sídla objednatele je součástí výkonu činnosti dle této smlouvy.
5. Fakturace objednateli bude probíhat měsíčními fakturami, a to následovně:
· v případě, že bude cena za skutečně provedené výkony mechanizace vyšší než cena za držení pohotovosti za měsíc, bude objednateli uhrazen měsíční paušál za držení pohotovosti v plné výši a současně náklady za provedené výkony mechanizace,
· v případě, že bude cena za skutečně provedené výkony mechanizace nižší než cena za držení pohotovosti za měsíc, bude objednateli uhrazen měsíční paušál za držení pohotovosti v plné výši.
6. Zhotovitel je oprávněn za cenu díla, včetně pohotovostního příplatku vystavit a odeslat objednateli fakturu vždy nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, za který je faktura vystavována. Splatnost faktury je smluvními stranami sjednána na 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Zhotovitel je povinen fakturu vystavit výhradně na základě objednatelem odsouhlasených a potvrzených záznamů o provozu vozidla dle článku II. odst. 12 této smlouvy, jinak je objednatel oprávněn takovou fakturu odmítnout proplatit a vrátit ji zpět zhotoviteli k provedení opravy. Splatnost vrácené faktury pak běží až ode dne doručení opravené faktury objednateli.
7. Veškeré platby dle této smlouvy se objednatel zavazuje provádět bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, přičemž za den úhrady se považuje den, kdy jsou finanční prostředky připsány na účet zhotovitele odepsány z účtu objednatele.
Článek IV.
Změna ceny za dílo
1. Cenu za dílo dle článku VIII. odst. 1 této smlouvy lze měnit na základě uzavřeného písemného dodatku ke smlouvě, avšak pouze v důsledku změny míry inflace zjištěné podle oficiálních údajů ČSÚ za uplynulý kalendářní rok.
2. Cenu za dílo ani jednotkové ceny nelze podle tohoto článku měnit dříve, než po uplynutí prvních 12 měsíců od zahájení plnění dle této smlouvy dodavatelem.
3. Jednotkové ceny se mohou zvýšit, resp. snížit maximálně o výši průměrné roční míry inflace za předchozí rok podle oficiálních údajů ČSÚ.
4. Změna ceny za dílo podle tohoto článku může být uplatněna zpětně za období předcházející době před uzavřením dodatku, a to od 01.01. kalendářního roku, ve kterém bude cena za dílo změněna.
Článek V.
Odpovědnost za vady a škody
1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy bez vad. Dílem bez vad se pro účely této smlouvy rozumí dílo podle této smlouvy, které nemá zjevné nedostatky způsobující závady ve sjízdnosti a schůdnosti na plochách, na nichž má být prováděna Zimní údržba dle této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy dojde v průběhu trvání této smlouvy k výskytu vad dle článku V odst. 1. této smlouvy, je objednatel nebo jím pověřený zaměstnanec povinen na vady obratem bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen vady, na které jej upozornil objednatel, bez zbytečného odkladu odstranit, nejpozději však ve lhůtě 12 hodin od doručení upozornění objednatele na vady zhotoviteli. Toto neplatí v případě vad způsobených kalamitním spadem sněhu při městské kalamitní situaci vyhlášené příslušnými orgány.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že plně odpovídá za všechny škody, které vzniknou v příčinné souvislosti s vadným plněním této smlouvy. V případě, kdy jakékoliv třetí osobě vznikne škoda, jejíž příčinou byla závada ve sjízdnosti či schůdnosti dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a/nebo způsobená vadným plnění této smlouvy zhotovitelem, a vlastníkovi komunikace vznikne povinnost takovou škodu nahradit, je zhotovitel povinen nahradit vlastníkovi komunikace prostřednictvím objednatele veškeré takto vynaložené prostředky.
5. Pro zajištění této povinnosti musí mít dodavatel uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem ve výši odpovídající roční pojistné částce min. 5 mil. Kč. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu platnosti této smlouvy. Kopii dokladu o pojištění předloží dodavatel před podpisem této smlouvy.
6. V případech, kdy je zhotoviteli známo, že není schopen splnit povinnosti dle této smlouvy bezvadně, zejména odstranit závady ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, je zhotovitel povinen bezodkladně alespoň zmírnit takovou závadu, popř. na ni upozornit, jakož i o ní bezodkladně informovat objednatele, aby se předešlo vzniku případných škod na majetku a zdraví třetích osob.
7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že plně odpovídá za veškeré škody způsobené třetím osobám jeho mechanizací v důsledku provádění Zimní údržby dle této smlouvy. V případě, kdy by vznikla povinnost hradit takovou škodu objednateli, je zhotovitel povinen nahradit objednateli veškeré takto vynaložené prostředky, včetně prostředků vynaložených k ochraně práv objednatele.
8. Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že plně odpovídá za veškeré škody způsobené zhotoviteli na majetku zhotovitele způsobené při nakládce posypových materiálů, pokud vznik takové škody nezavinil taktéž zhotovitel, nebo k němu nedošlo vnějšími vlivy bez zavinění objednatele.
Článek VI.
Sankce
1. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným plněním této smlouvy, včetně odstranění vad dle článku V. odst. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v částce 1.000 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.
2. V případě výskytu a zjištění jakékoliv vady plnění této smlouvy dle článku V. odst. 1. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v částce 500 Kč za každou jednotlivou vadu.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou důvodně a řádně vystavené a doručené faktury dle článku III. odst. 5. této smlouvy má zhotovitel nárok na zákonný úrok z prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že výše smluvních pokut dle článků VI. odst. 1. a 2. odpovídají důležitosti zajištěných povinností. Smluvní pokuta je splatná do 3 dnů ode dne jejího uplatnění u druhé smluvní strany a její úhradou není dotčen případný nárok na náhradu způsobené škody.
Článek VII.
Platnost a účinnost smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne 01.11. 2022. do 31.3.2023
2. Tato smlouva může být ukončena jedním z těchto způsobů:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána,
b) dohodou smluvních stran, v níž si smluvní strany vypořádají vzájemná práva a povinnosti,
c) písemným odstoupením kterékoliv ze smluvních stran, a to v případě, že to dovoluje tato smlouva nebo obecně závazné právní předpisy.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě, kdy zhotovitel poruší tuto smlouvu podstatným způsobem, přičemž za porušení této smlouvy podstatným způsobem se rozumí:
a) opakované (nejméně 2 x) prodlení zhotovitele s řádným a včasným plněním této smlouvy,
b) opakované (nejméně 2 x) zjištění jakékoliv vady plnění této smlouvy dle článku V. odst. 1. této smlouvy.
4. Smluvní strany mohou tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 6 (šest) měsíců a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
5. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
6. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel písemně prohlásí, že není schopen nebo ochoten dílo provádět, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení. odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu
Článek VIII.
Zvláštní ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré posypové materiály určené k plnění této smlouvy zabezpečuje na své náklady objednatel. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si vzájemnou součinnost při evidenci množství posypového materiálu v místě nakládky, které určí objednatel. Kontrolu spotřebovaného posypovaného materiálu je oprávněn provádět objednatel, a to na základě údajů z evidence nakládky, GPS a ze záznamů o provozu vozidla dle článku II. odst. 7. a 9. této smlouvy. Zhotovitel je povinen nakládat s posypovými materiály šetrným způsobem za účelem řádného plnění smlouvy bez zbytečného plýtvání.
2. Objednatel bere na vědomí, že při nadměrně velkém spadu sněhu nelze komunikace udržet dostatečně široké ve sjízdném stavu, a to z důvodu možnosti poškození majetku třetích osob (ploty apod.). Pokud nastane takováto situace, je o tom zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele na dispečinku dle článku II. odst. 8. této smlouvy a sjednat se zhotovitelem objednatelem způsob řešení, zejména odvoz sněhu.
3. V případě vzniku kalamitní situace vyhlášené příslušnými orgány jsou smluvní strany povinny spolupracovat na dle svých možností na zmírnění následků takové situace, a po skončení této situace bezodkladně splnit povinnosti dle této smlouvy.
4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, bude běžná vzájemná komunikace mezi smluvními stranami prováděna prostřednictvím dispečerů na těchto telefonních číslech:
· objednatel:
tel.: 604 295 429, 604 295 474
· zhotovitel:
zodpovědná osoba: Filip Jakubál
· tel.: 608101021
5. Veškeré písemnosti dle této smlouvy jsou smluvní strany povinny zasílat na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, pokud nebyla písemně sdělena jiná doručovací adresa. Pokud kterýkoliv adresát odmítne převzít poštovní zásilku zaslanou druhou smluvní stranou, považuje se za den doručení den odmítnutí převzetí zásilky. Pokud kterýkoliv adresát nepřevezme poštovní zásilku zaslanou druhou smluvní stranou, aniž by ji odmítl převzít, považuje se za den jejího doručení 3. pracovní den po odeslání v souladu s ustanovením § 573 občanského zákoníku.
6. Případné spory se smluvní strany zavazují řešit smírnou cestou. Pro případ, že nebude možné konflikt mezi smluvními stranami řešit takovým způsobem, bude takový spor řešen před obecným soudem ČR podle práva ČR. V této souvislosti si smluvní strany v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, sjednávají, že v prvním stupni bude pro všechny spory vzniklé dle tohoto odstavce smlouvy místně příslušný soud dle sídla objednatele.
7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 1765 odst. 1 občanského zákoníku.
8. Smluvní strany se dohodly, že postoupení jakýchkoliv práv a povinností z této smlouvy kteroukoliv smluvní stranou na třetí osobu, je možné jen s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.
9. Zhotovitel je oprávněn užít k plnění této smlouvy subdodavatele jen s předchozím písemným souhlasem objednatele, a to vždy tak, že za plnění smlouvy subdodavatelem odpovídá zhotovitel tak, jako by tuto smlouvu plnil sám. Tímto není dotčena povinnost zhotovitele dle článku II. odst. 11. této smlouvy.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a souhlasí s tím, že v případě, kdy budou splněny podmínky stanovené citovaným zákonem, zejména hodnota předmětu této smlouvy dosáhne částky alespoň 50.000 Kč bez DPH, je objednatel povinen v souladu s citovaným zákonem tuto smlouvu uveřejnit zákonným způsobem v registru smluv.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je taktéž povinnou osobou dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, že v případě, kdy budou splněny podmínky stanovené citovaným zákonem, je zhotovitel povinen v souladu s citovaným zákonem poskytnout případnému žadateli informace, k nimž má svobodný přístup.
Článek IX.
Opatření k zajištění dozoru, bezpečnosti a kontroly
1. Zhotovitel určí odpovědnou osobu, která bude upřesňovat práce, správné nasazení příslušné techniky, jakož i pracovníků zhotovitele provádějícího dílo. Tato osoba bude zajišťovat dozor nad prováděním prací a bude v pravidelném kontaktu s dispečery ZÚ objednatele, a bude od těchto osob přijímat případné pokyny týkající se plnění této smlouvy a předávat jim provedené práce (služby).
2. V případě, že zhotovitel při realizaci prací dle této smlouvy bude vstupovat do objektů objednatele, popřípadě užívat jejich vyhrazenou část, zavazuje se učinit vše pro to, aby nedošlo ke škodám na majetku objednatele, včetně zamezení přístupu třetích osob do objektů objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí a ekologie na určených trasách objednatele.
4. Dále se zavazuje, že jeho pracovníci budou zdravotně a odborně způsobilí pro výkon práce při provádění zimní údržby.
5. Zhotovitel neprodleně upozorní objednatele prací na všechny okolnosti, které by mohly vést k ohrožení života a zdraví jejich pracovníků. Žádný jiný zaměstnanec, kromě určených zaměstnanců společnosti Technických služeb města Liberec, p.o., nemá právo dávat příkazy pracovníkům zhotovitele, kromě případů ohrožení života, zdraví a majetku.
6. V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele v areálu objednatele, vyšetří okolnosti a sepíše záznam o úrazu zástupce zhotovitele v součinnosti se zástupci objednatele, tj. bezpečnostním technikem, dispečerem ZÚ apod.
7. Zhotovitel si je vědom, že podle § 2895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odpovídá za případně vzniklou škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze práce jeho pracovníků při zimní údržbě místních komunikací, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
8. Zhotovitel byl seznámen s bezpečnostními zásadami pro provádění zimní údržby komunikací dle přílohy č. 4 a se smluvními podmínkami pro dodavatele dle přílohy č. 5, které jsou nedílnou součástí smlouvy.
Článek X.
Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací předmětu smlouvy budou řešeny dle platných právních předpisů.
2. Veškeré spory budou řešeny prostřednictvím obecných soudů.
3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
4. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.
5. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 135/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ) a zhotovitel bere na vědomí, že je objednatel povinen v souladu s ustanovením § 219 ZZVZ uveřejnit tuto smlouvu včetně všech jejich změn a dodatků na svém profilu zadavatele.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 350/2015 Sb. subjektem povinným uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv.
7. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:
1. Nabídková cena
2. Rozsah a podmínky provádění zimní údržby
3. Technologické postupy
4. Bezpečnostní zásady pro provádění zimní údržby komunikací pro pracovníky zhotovitele
5. Smluvní podmínky pro dodavatele / zhotovitele
V Liberci dne _________________
Za objednatele:
………………………………………………..
Ing. Peter Kračun
ředitel
V ______________ dne _________________
Za dodavatele:
………………………………………………..
Filip Jakubál
1/8
8/8