Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Smlouva o dílo
ev.č. objednatele: B 0024/22
ev. č. zhotovitele OHLA ŽS: SOD00200692
ev. č. zhotovitele Lesostavby F-M:2022/046/N187/S37466
ev. č. zhotovitele POHL CZ:
Dodatek č. 2
smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov“ stavba č. 5047 uzavřené dne 19.9.2022, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami
1.1. Objednatel:
název:
Povodí Odry, státní podnik
sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26
IČ / DIČ:
70890021 / CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku:
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584
1.2. Zhotovitel:
název
„Ochranná hráz, Bohumín – Pudlov_2022“
vedoucí společník
OHLA ŽS, a.s.
sídlo:
Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČ / DIČ:
46342796 / CZ46342796
Zápis v obchodním rejstříku:
Krajský soud v Brně oddíl B, vložka 695
druhý společník
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
sídlo:
Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
IČ / DIČ:
45193118 / CZ45193118
Zápis v obchodním rejstříku:
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 471
třetí společník
POHL cz, a.s.
sídlo:
Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
IČ / DIČ:
25606468 / CZ25606468
Zápis v obchodním rejstříku:
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4934
V souladu se zněním čl. 21. odst. 21.4. této smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změnách uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:
1. Smluvní strany – na straně zhotovitele dochází ke změně bankovního spojení společnosti:
1.2. Zhotovitel:
název
„Ochranná hráz, Bohumín – Pudlov_2022“
vedoucí společník
OHLA ŽS, a.s.
sídlo:
Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČ / DIČ:
46342796 / CZ46342796
bankovní spojení:
Oberbank AG pobočka Česká republika
číslo účtu:
2231135286/8040
Měna:
CZK
IBAN:
CZ70 8040 0000 0022 3113 5286
kód BIC (SWIFT):
OBKLCZ2X
název účtu v bance:
SDR „Hráz Pudlov“
Zápis v obchodním rejstříku:
Krajský soud v Brně oddíl B, vložka 695
druhý společník
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
sídlo:
Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
IČ / DIČ:
45193118 / CZ45193118
Zápis v obchodním rejstříku:
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 471
třetí společník
POHL cz, a.s.
sídlo:
Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
IČ / DIČ:
25606468 / CZ25606468
Zápis v obchodním rejstříku:
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4934
Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.
Za objednatele:
V Ostravě dne 27.10.2022
xxx
…………………………………
Ing. Jiří Tkáč
generální ředitel
Za zhotovitele:
V Ostravě dne
Za vedoucího společníka OHLA ŽS, a.s.:
25.10.2022
xxx
……………………
xxx
1.místopředseda představenstva
25.10.2022
xxx
…………………………………
xxx
člen představenstva
Za druhého společníka Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.:
24.10.2022
xxx
…………………………………
xxx
Předseda představenstva
Za třetího společníka POHL cz, a.s.:
24.10.2022
xxx
…………………………………
xxx
Vedoucí odštěpného závodu Opava
2