Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Vltava, Český Krumlov, LB, ř. km 284,560, Za Úřadem práce – rizikové kácení
SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „smlouva“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“)
Číslo smlouvy objednatele: PVL-1904/2022/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: ........................
Smluvní strany:
Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Praha 5, Smíchov, Holečkova 3178/8, PSČ 150 00
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: XXXXX
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXX
email: XXXXX
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1487015064/2700
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: 221 401 111 e-mail: XXXXX (dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: BERDEA s.r.o.
sídlo: Horní 561, 370 01 Litvínovice
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo: XXXXX
oprávněn k jednání o podmínkách smlouvy: XXXXX
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXX
IČO: 04765818
DIČ: CZ04765818
bankovní spojení: Česká Spořitelna
číslo účtu: XXXXX
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21388
tel.: XXXXX e-mail: XXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“)
I. Předmět smlouvy
1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel provést na svůj náklad a nebezpečí a svým jménem
pro objednatele dílo:
„Vltava, Český Krumlov, LB, ř. km 284,560, Za Úřadem práce – rizikové kácení“
(dále jen „dílo“)
Strana 1 (celkem 6)
Vltava, Český Krumlov, LB, ř. km 284,560, Za Úřadem práce – rizikové kácení
2. Specifikace díla:
- výškové kácení a spouštění kmene v blízkosti budovy ÚP a přilehlého parkoviště dle
vypracovaného záměru Vlastimilem Březinou
3. Místo provádění díla: Český Krumlov
4. Za součást díla je považováno rovněž:
- provedení všech činností blíže nespecifikovaných, ale nutných pro provedení služby
v předepsané kvalitě a termínu. Jedná se např. dopravu a s tím související činnosti,
skladování, ostrahu, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany,
ochrany životního prostření, nutná pojištění apod.,
II. Lhůty provádění služby
1. Zhotovitel se zavazuje provést službu ve sjednané době, a to:
zahájení prací: bez zbytečného odkladu po nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy
předání a převzetí služby: nejpozději do 15. 11. 2022
III. Cenové a platební podmínky
1. Celková cena služby v rozsahu čl. I. smlouvy, která zahrnuje veškeré práce nezbytné
k včasnému provedení služby při splnění všech technických a kvalitativních podmínek,
včetně zajištění všech souvisejících služeb, je stanovena částkou ve výši 127 000,- Kč bez
DPH, (slovy: jednostodvacetsedmtisíc korun českých).
Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu prací
s výkazem výměr, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis
prací s výkazem výměr je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění
zdanitelného plnění.
2. Cena díla se sjednává jako cena pevná, platná po celou dobu plnění předmětu díla
a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla
v rozsahu zřejmém z této smlouvy v dohodnutém termínu a kvalitě.
3. Cena díla bude zhotoviteli hrazena na základě jedné konečné faktury. Konečná faktura
bude vystavena do 10 kalendářních dní po předání a převzetí díla, dnem uskutečnění
zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Přílohou konečné faktury bude
zápis o předání a převzetí díla, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a
oprávněným zástupcem zhotovitele.
4. V případě, že služba je převzata bez vad, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu v plné výši.
5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných
právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno,
příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou faktury bude protokol
o předání a převzetí služby podepsaný osobami objednatele a zhotovitele oprávněnými
jednat o věcech technických.
6. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli na adresu
Povodí Vltavy, státní podnik, Lipno nad Vltavou 125, PSČ 382 78.
Strana 2 (celkem 6)
Vltava, Český Krumlov, LB, ř. km 284,560, Za Úřadem práce – rizikové kácení
7. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru
plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedenému na daňovém
dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude
objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že služba není prováděna
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá protokolu o předání a převzetí služby,
nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti nebo není přílohou faktury protokol
o předání a převzetí služby podepsaný osobami objednatele a zhotovitele oprávněnými
jednat o věcech technických. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu
nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli na
adresu uvedenou v čl. III bod 6.
IV. Podmínky provádění služby
1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů
daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl
omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu.
2. Služba se považuje za dokončenou, nemá-li v době předání žádné vady, byla předána
objednateli, o čemž byl sepsán protokol o předání a převzetí služby, podepsaný osobami
objednatele a zhotovitele oprávněnými jednat o věcech technických, a je schopné plnit
požadovanou funkci.
3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolárního předání a převzetí služby.
4. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k
sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele
podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv
kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba
předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2
pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
5. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou
přímým důsledkem stavebních prací při provádění díla. Dále je zhotovitel povinen při
výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním díla používat, je-li to
objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. Za účelem
naplnění povinnosti dle předchozí věty je zhotovitel povinen při tisku dokumentů (s
výjimkou dokumentů, jež mají být předány objednateli nejpozději při předávacím řízení,
nebyl-li mu dán objednatelem odlišný pokyn) používat papíry s certifikací FSC®, EU
Ecolabel nebo Nordic Ecolabel a tonery, inkoustové cartridge anebo optické válce
vyrobené přímo výrobcem konkrétního zařízení, jež splňují požadavky na recyklovatelnost
a šetrnost k životnímu prostředí, nebo s certifikací Schadstoffgeprüft, BLUE ANGEL nebo
Nordic Ecolabel.
6. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník, který musí být během celé doby, po
kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou
provádění díla (dále jen „technický dozor“) a případně dalším osobám oprávněným
k nahlížení nebo zápisu do stavebního deníku dle smlouvy. Objednatel určí uvedené osoby
jmenovitě zápisem do stavebního deníku. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma
oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel
k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného
provedení díla a dalšími listinnými dokumenty při přejímacím řízení.
Strana 3 (celkem 6)
Vltava, Český Krumlov, LB, ř. km 284,560, Za Úřadem práce – rizikové kácení
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění povinností dle poslední věty předchozího
odstavce zhotovitelem. Za tím účelem je oprávněn zhotovitele vyzvat k doložení, že jím
používané papíry a tonery, inkoustové cartridge nebo optické válce disponují požadovanou
certifikací nebo jsou vyrobeny přímo výrobcem konkrétního zařízení.
V. Záruka a odpovědnost za škody
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném,
neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele
vyplývající z této smlouvy.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná
běžet dnem předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou
záruční dobu bude dodané dílo jako celek i jednotlivé části díla způsobilé pro použití
k obvyklému účelu a že si ponechá obvyklé vlastnosti.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Oznámení postačí doručit zhotoviteli
běžným způsobem, např. elektronickou poštou, SMS.
5. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do následujícího
dne od doručení reklamace. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedeném termínu,
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VI. odst. 1. písm. b) této smlouvy.
6. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech
až do rozhodnutí soudu.
VI. Odpovědnost za škodu a smluvní sankce
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen
objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat
uhrazení smluvních pokut takto:
a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy
se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém
termínu činí 500 Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího
odstranění.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury –
daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 %
z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká
povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou
Strana 4 (celkem 6)
Vltava, Český Krumlov, LB, ř. km 284,560, Za Úřadem práce – rizikové kácení
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením
povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí
v plné výši vedle smluvní pokuty.
VII. Odstoupení od smlouvy
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení
písemného odstoupení na adresu sídla druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví smlouvy
v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze
smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy, bylo-li zahájeno insolvenční
řízení druhé smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení, (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn
písemně odstoupit od smlouvy zejména, zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce
v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující
po výzvě objednatele.
4. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk,
a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení
smlouvy.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným
českým právem, zejména občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují veškeré
spory přednostně řešit smírnou cestou. Spory, které se nepodařilo vyřešit smírně, bude
rozhodovat příslušný soud v České republice.
2. Změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran, a to
pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných smluvními stranami.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva
stejnopisy včetně přílohy.
4. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě,
vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto
připojují své podpisy.
5. Objednatel je oprávněn zveřejnit obraz smlouvy a dalších dokumentů od této smlouvy
odvozených, včetně metadat požadovaných k uveřejnění podle zákona o registru smluv.
Zhotovitel je se zveřejněním smlouvy srozuměn. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru
smluv zajistí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení v textu smlouvy za
obchodní tajemství.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
Strana 5 (celkem 6)
Vltava, Český Krumlov, LB, ř. km 284,560, Za Úřadem práce – rizikové kácení
objednatel: zhotovitel:
V Lipně nad Vltavou dne ………. V Českých Budějovicích dne ………...
XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX
Povodí Vltavy, státní podnik BERDEA s.r.o.
Strana 6 (celkem 6)