Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SoD 2022_00.^tfNosek - Buchar-Jilemnice - nátěr střechy a fasády
SMLOUVA O DÍLO
č. smi.: 2022_00864
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“
SMLUVNÍ STRANY:
1.1 Objednatel
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva
Zástupce pro věci technické: zástupce ředitele Oblastního závodu Turnov
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100
1.2 Zhotovitel Cholupická 689/23, 142 00 Praha 4
Nosek - Buchar s.r.o. C 148974 vedená u Městského soudu v Praze
Adresa:
Zapsaná u Městského soudu: jednatelem
Zastoupená: 28540255
IČ: CZ28540255
DIČ: MONETA Money Bank
Bankovní spojení: 191449053/0600
Číslo účtu:
E-mailová adresa:
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo za účelem vymezení svých vzájemných práv
a povinností při provedení díla v rámci jejich podnikatelské činnosti, kdy ani jedna ze stran není
spotřebitelem podle § 419 NOZ.
1.2 Smluvní strany se zavazují činnosti dle této smlouvy o dílo vykonávat v souladu se všemi obecně
závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této smlouvy o dílo ani jejím plněním
neporuší žádný závazek s třetí stranou nebo z obecně závazného právního předpisu nebo
jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany
uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní
strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
1.3 Jakékoliv právní jednání smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou musí být činěno v
písemné formě, jinak je neplatné. Ustanovení věty první § 1740 odst. 3 NOZ se pro potřeby této
smlouvy o dílo neuplatní.
1.4 Ustanovení této smlouvy o dílo a právní jednání učiněná na základě této smlouvy o dílo smluvní
strany považují v souladu s § 558 NOZ za obchodní zvyklost, kdy taková ustanovení této
smlouvy o dílo nebo právní jednání učiněné na základě této smlouvy o dílo mají přednost před
ustanoveními NOZ, která nemají donucující účinky.
1.5 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem
podle § 1798 a násl. NOZ. Smluvní strany dále prohlašují, že žádná z doložek mimo vlastní text
smlouvy o dílo neodporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo byla uzavřena poctivě a žádná ze Smluvních
stran nebyla bez dalšího zkrácena na svých právech. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu o
SoD 2022_00 Nosek - Buchar - Jilemnice - nátěr střechy a fasády
dílo uzavírá v souvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu §
433 NOZ.
1.6 Pokud bude v této smlouvě o dílo užito termínu dluh a/nebo závazek, rozumí se tím pro
odstranění možných pochybností jak samotný právní poměr, tak i jeho předmět. Ustanovení §
1740 odst. 3 NOZ se tak neužije.
1.7 Případná změna okolností nezakládá právo zhotovitele obnovit jednání o této smlouvě o dílo.
Zhotovitel tak přijímá odpovědnost podle § 1765 odst. 2 NOZ.
1.8 Zhotovitel odpovídá objednateli i za způsobení neplatnosti a/nebo zdánlivosti jakéhokoliv
právního jednání učiněného na základě této smlouvy o dílo podle § 579 NOZ.
II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
2.1 Název stavby: Administrativní budova SčVK Hrabačov - oprava nátěru střechy a fasády.
Předmětem díla je obnovení nátěru plechové střechy a fasády na administrativním objektu
v Hrabačově. Součásti díla je montáž, demontáž a pronájem lešení a odvoz a likvidace odpadů.
2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě:
„Administrativní budova SčVK Hrabačov - oprava nátěru střechy a fasády.“ v souladu
s cenovými nabídkami ze dne 1.9.2022, které jsou nedílnou součástí této smlouvy
ilL ČAS PLNĚNÍ
3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.
3.2 Provedení díla do 2022
IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu dle provedených a převzatých výkonů
objednatelem dle cenové nabídky, jejíž výše je stanovena maximální částkou:
Uvedená cena je bez DPH
Stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 sb. - přenesená daňová povinnost - daň
odvede zákazník.
4.2 Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla. Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky
ve výši ■ % z ceny díla. Tato pozastávka bude uvolněna do 14 dnů po odstranění vad a
nedodělků.
4.3 Zhotovitel vystaví dílčí daňové doklad (faktury) na základě potvrzeného týdenního výkazu práce,
který bude vždy přílohou faktury.
4.4 Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 15 dnů od doručení objednateli. Úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení s úhradou faktury.
4.5 Platební doklady budou adresovány na Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská
1689, 415 50 Teplice a budou mít náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH)
v platném znění.
~ čeřiny
SoD 2022_00.... Nosek - Buchar - Jilemnice - nátěr střechy a fasády
V. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
5.1 Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních
stran.
5.2 Zhotovitel splní závazky vzniklé z této smlouvy řádným ukončením tohoto díla a jeho předáním
objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel
je oprávněn převzít dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo
bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo
uplatněno včas.
5.3 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání
podstatným způsobem neomezují.
5.4 K předání a převzetí díla dojde na místě stavby. V případě, že zhotovitel dokončí dílo před
termínem, stanoveným v čl. III. této smlouvy, objednatel se zavazuje dílo převzít do 3 dnů ode
dne oznámení zhotoviteli o dokončení díla. O předání a převzetí díla bude vyhotoven předávací
protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Datum předání je dnem zdanitelného plnění pro
fakturaci.
VI. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE
6.1 Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla po dobu ■ měsíců od předání a převzetí díla
objednatelem. Po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti
předpokládané obecně závaznými normami. Zhotovitel je vázán k bezplatnému odstranění vad.
K odstranění vady vyzve zmocněnec objednatele písemně, bez zbytečného odkladu.
6.2 Písemné oznámení vzniku vad v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřené termíny pro
jejich odstranění. Pokud nebude termín obsahovat, má se za to, že je to 30 dnů. Odstranění
těchto vad bude písemně předáno mezi zhotovitelem a zmocněncem objednatele. Smluvní
/strany se dohodly, že na neplnění termínu pro odstranění vad se vztahují ustanovení článku VII.
Této smlouvy.
6.3 Skryté vady je možné namítat až do let po převzetí stavby. Obdobně to platí o skrytých
vadách projektové dokumentace a o jiných obdobných plněních. Zhotovitel se může zprostit
odpovědnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební
dokumentaci dodané objednatelem nebo osobou zvolenou objednatelem.
6.4 Zhotovitel odpovídá objednateli za újmu způsobenou porušením povinností vyplývajících z této
smlouvy o dílo a za veškerou újmu způsobenou při naplňování účelu této smlouvy o dílo, včetně
nemajetkové újmy. Zhotovitel je také odpovědný za nepřímou újmu (např. ztráta trhu, výnosů,
přerušení provozu atd.), ušlý zisk a poškození dobrého jména objednatele, pokud vzniklo v
přímé souvislosti s nesplněním povinnosti stanovené zhotoviteli v této smlouvě o dílo. Zhotovitel
je zároveň povinen uhradit náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s vymáháním
neuhrazených nebo nesplněných závazků zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za újmu
způsobenou vadou výrobku podle § 2940 NOZ.
VII. SANKCE
7.1 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den
prodlení termínu z důvodu ležících na jeho straně.
7.2 Jednotlivé vady a nedodělky, nebude-li dohodnuto jinak, odstraní zhotovitel do 10 dnů od
převzetí díla objednatelem pod smluvní pokutou ^B,- Kč za každý den prodlení pro každou
vadu nebo nedodělek. Jedná se o vady a nedodělky zjištěné při předání stavby objednateli a
uvedené v předávacím protokolu.
SoD 2022_00.... Nosek - Buchar-Jilemnice - nátěr střechy a fasády
7.3 Odstranění skrytých vad v záruční době je termínově dohodnuto v každém jednotlivém případu
|,- Kč za každý den prodlení po sjednaném termínu.
7.4 Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré případné škody, které vznikly z nedodržení kvality
provedeného díla a termínů plynoucích z ustanovení této smlouvy.
7.5 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění třetím, na stavbě nezúčastněným
osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen uhradit vzniklou škodu. To se
týká i škod vzniklých z důvodu neuvedení staveniště do původního nebo projektovaného stavu.
7.6 Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla.
7.7 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn provést úhradu faktur, případně
jiných pohledávek zhotovitele vůči objednateli zápočtem s pohledávkami objednatele vůči
zhotoviteli. Jako doklad o provedení zápočtu vzájemných pohledávek slouží pro obě smluvní
strany „Oznámení o platbě a
zápočtu“ (dále jen „Oznámení“), které zašle objednatel zhotoviteli současně s úhradou rozdílu ze
zápočtu. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že předmětem započtení mohou být veškeré
pohledávky objednatele vůči zhotoviteli z této smlouvy o dílo, včetně pohledávek nejistých
a/nebo neurčitých podle § 1987 odst. 2 NOZ. Veškeré pohledávky objednatele vůči zhotoviteli z
této smlouvy o dílo díky své povaze splňují kritéria § 1987 NOZ a objednatel je oprávněn činit
projevy směřující k započtení vzájemných pohledávek elektronickou poštou. V případě sporu o
to, zda byl učiněn projev směřující k započtení, je rozhodující údaj z adresáře elektronické pošty
objednatele. Objednatel se zavazuje zasílat zhotoviteli Oznámení na elektronickou adresu
uvedenou v hlavičce této smlouvy o dílo.
Vlil. RIZIKA A POJIŠTĚNÍ
8.1 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálu, zařízení,
mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to do
okamžiku převzetí díla nebo jeho části zadavatelem.
8.2 Zhotovitel má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností
nebo vztahem pojištěného.
8.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zástupci, dodavatelé a další osoby, které budou za
zhotovitele plnit jednotlivé povinnosti nebo vykonávat práva dle této smlouvy přímo na objektech
dodavatele, byli seznámeni, mimo jiné, s riziky na jednotlivých objektech objednatele. Předání
rizik bude součástí dokumentace k předání staveniště.
IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A DALŠÍ UJEDNÁNÍ
9.1 Protikorupční doložka
1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání
skupiny Severočeská voda, jejímž členem je společnost Severočeské vodovody a kanalizace,
a.s. (dále jen SčVK). Deklarace je pná na webu SčVK v sekci Compliance
2. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:
a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti
s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu
zájmů, a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá
smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude
vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo
jiné neetické jednání,
c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
SoD 2022_00.... Nosek - Buchar - Jilemnice - nátěr střechy a fasády
d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s
obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného,
e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení,
nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník.
3. Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SčVK
prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:
a) Elektronická adresa:
b) Korespondenční adresa^Compnanc^orficer, Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
c) další způsoby, které SčVK aktuálně využívá.
4. SčVK se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodněni za to, že nahlásí
podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.
5. SčVK má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v
této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit
odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči
druhé smluvní straně.
6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SčVK si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace
týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v
trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám,
vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly
způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.
9.2 Ochrana osobních údajů
1. SčVK informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány
v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů smluvních partnerů, které jsou dostupné
webu v GDPR
V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech
a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.
2. Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů
o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SčVK zpracovává osobní údaje v souladu
s Informacemi o zpracování osobních údajů smluvních partnerů dle předchozího odstavce.
9.3 Registr smluv
Tato smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a nabude účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv). K uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle předchozí věty se zavazuje
SčVK v rozsahu a ve lhůtách dle zákona za předpokladu, že tato smlouva, popř. dodatek
smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že při
zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat
informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k
informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství, za níž je považováno cenové
ujednání. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
9.4 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.
9.5 Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.
9.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá strana obdrží jedno
vyhotovení.
SoD 202200.... Nosek - Buchar - Jilemnice - nátěr střechy a fasády
V Teplicích dne . 'li
Objednatel:
Ing. David Votava Jednatel
generální ředitel a člen představenstva