Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 9. 12. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 10. 2022 v souladu s § 2586 a následujících
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) mezi:
I. SMLUVNÍ STRANY
1. OBJEDNATEL: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
sídlo: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
zastoupený: Ing. Tomáš Hájek, jednatel, předseda Provozu Rosicko
a RNDr. Petr Pospíšil , člen Správní rady, místopředseda Provozu
IČ: Rosicko
DIČ: 49458892
bankovní spojení (číslo účtu): CZ49458892
e-mail: 1358131309/0800
(dále jen „Objednatel“) koch@svazekivancice.cz
a
2. ZHOTOVITEL: „Společnost Příbram na Moravě – kanalizace a ČOV“
sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
vedoucí společník: OHLA ŽS, a.s.
sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
zastoupený: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva
a Jiří Procházka, MBA, člen představenstva
IČO: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. oddíl B, vložka 695
bankovní spojení (číslo účtu): Československá obchodní banka a.s., č.ú. 8010-0503087443 / 0300
e-mail: divizebrno@ohla-zs.cz
druhý společník: VHS Břeclav s.r.o.
sídlo: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
zastoupený: Vít Kučera, jednatel
IČO: 423 24 149
DIČ: CZ42324149
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. oddíl C, vložka 2318
bankovní spojení (číslo účtu): Komerční banka a.s., č.ú. 192548651 / 0100
e-mail: valis@vhsbreclav.cz
(dále jen „Zhotovitel“)
společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“
Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly uzavřít tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě
o dílo, kterým dochází ke změně v některých ustanoveních smluvních ujednání.
II. PŘEDMĚT DODATKU
2.1. Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavebních prací akce „Příbram na
Moravě – kanalizace a ČOV“ jsou změny týkající se realizace stavby a vyplývající ze změnových
listů 3, 4, 5 a 6. Navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 v platném
znění.
2.2. Na základě dohody obou smluvních stran dochází ke změně v článku IV. PŘEDMĚT DÍLA odstavec
4.2 tak, že se na konci tečka nahrazuje čárkou a spojkou „a“ a doplňuje text, který zní takto
„změn vyplývajících ze změnových listů č. 3, 4, 5 a 6, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 2
této Smlouvy jako její příloha č. 2.“
2.3. Na základě dohody obou smluvních stran dochází ke změně v článku V. CENA A PLATEBNÍ
PODMÍNKY v odstavci 5.1.takto:
„Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) činí 110 885 215,57 Kč bez DPH (slovy: Jedno sto deset milionů
osm set osmdesát pět tisíc dvě stě patnáct korun českých a padesát sedm haléřů bez DPH).
Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném
výkazu výměr – dále jen „Položkový rozpočet“) a ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6.
Rekapitulace Ceny Díla:
Celková cena díla dle smlouvy o dílo .................................................. 107 299 900,00 Kč bez DPH
Celková cena díla včetně dodatku č.1 ................................................ 109 206 200,04 Kč bez DPH
Změnový list č.3....................................................................................... 1 765 388,43 Kč bez DPH
Změnový list č.4.......................................................................................... 280 413,75 Kč bez DPH
Změnový list č.5.......................................................................................... 235 734,00 Kč bez DPH
Změnový list č.6........................................................................................ - 602 520,65 Kč bez DPH
Celková Cena Díla dle smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.2 ........... 110 885 215,57 Kč bez DPH
Celková Cena Díla dle smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.2 ........... 134 171 110,84 Kč vč. DPH“
2.4. Smluvní strany se dohodly, že v odst. 20.6 článku XX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ se za Přílohu č. 1 –
Změnový list č. 1 a 2 doplňuje text tohoto znění:
„Příloha č. 2 – Změnový list č. 3, 4, 5 a 6“
III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
3.1. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 9. 12. 2019 nezměněná tímto Dodatkem č. 2 zůstávají
nadále v platnosti.
3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo před jeho podpisem
přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle a jeho
autentičnost stvrzují svými podpisy.
3.4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Objednatelem na jednání Předsednictva dne ………..
3.5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v Registru
smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel.
3.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:
Příloha č. 1 (příloha č. 2 Smlouvy) – Změnový list č. 3, 4, 5 a 6
V Rosicích dne 24.11.2022 V Brně dne 28.11.2022
za Objednatele: za Zhotovitele:
_____________________________________ _____________________________________
Ing. Tomáš Hájek Ing. Roman Kocúrek
jednatel, předseda Provozu Rosicko 1. místopředseda představenstva
Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice OHLA ŽS, a.s.
_____________________________________ _____________________________________
RNDr. Petr Pospíšil Jiří Procházka, MBA
člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko člen představenstva
Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice OHLA ŽS, a.s.
_____________________________________
Vít Kučera
jednatel
VHS Břeclav s.r.o