Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
l) č.j. KRPH-37681-13-1/ČJ-2022-0500NE-VZ
l
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 8. 2022
Dohoda o ukončeni smloůvY
Smluvní strany
1. Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého
kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele
krajského ředitelství pro ekonomiku
lČ: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojeni: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Tel:
Email:
Datová schránka: urnai6d
Zášť. pro věci tech.:
E-mail:
(dále jen ,,objednatel")
2. Zhotovitel: Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.
Zemědělská 880/1, 500 03 Hradec Králové
Sídlo:
Zastoupený:
lČ:
25297066
DIČ:
Bankovní spojení: CZ25297066
ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 132978502/0300
Tel:
Email:
Datová schránka: jzdqwrz
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,
vložka 7554
(dále jen ,,zhotovitel")
||.
Dne 10. 8. 2022 smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na vypracování projektové
dokumentace na akci s názvem: ,,Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Obvodní
odděleni policie Žacléř, j. A. Komenského 71 - odstraňování bariér (NRPM - národní
rozvojový program mobility)" SMVS: 114V17200 2020, jejímž předmětem byl závazek
zhotovitele vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro vybudováni
bezbariérového přístupu do budovy, včetně bezbariérového WC v objektu Krajského ředitelství
policie Královéhradeckého kraje s názvem : ,,Krajské ředitelství policie Královéhradeckého
kraje, Obvodn' odděleni policie Žacléř, j A Komenského 71 odstraňováni bariér (NRPM)"
na parcele č 64 v obč' Žacléř, j A Komenského 71, okr Trutnov, v kat území Žacléř 794244,
dále postoupeni majetkových práv autora na objednatele a vykonáváni autorského dozoru
projektantem při realizaci stavby dle projektové dokumentace, to vše v rozsahu a čase
stanoveném ve smlouvě o dílo. Objednatel se naopak zavázal zaplatit zhotoviteli za řádně a
včas zhotovené a předané dílo, včetně postoupení majetkových práv autora díla, sjednanou
cenu.
Smluvní strany prohlašuji, že v rámci citované smlouvy o dílo nedošlo do dne podpisu této
dohody k žádnému plněni jednotlivých závazků smluvních stran a smluvní strany nemají dále
zájem na tom, aby došlo k plněni těchto závazků v budoucnu, neboť' bylo zjištěno, že budováni
bezbariérových úprav se jeví jako neefektivní a neekonomické. Z tohoto důvodu se dohodly
na ukončeni v ČI. II. citované smlouvy o dílo, a to ke dni 30. listopadu 2022.
Smluvní strany prohlašují, že se vzdávají veškerých vzájemných práv a nároků vzniklých ode
dne uzavřeni v ČI. ||. uvedené smlouvy o dílo do dne uzavřeni této dohody, a to bez ohledu na
to, zda se jedná o nároky ze smluvních nebo mimosmluvních závazků. vzdávají se zejména
nároků na smluvní pokuty, úroky z prodlení a na náhradu škody související s citovanou
smlouvou o dílo a jejím plněním.
lV.
Tato dohoda je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom.
Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem této dohody seznámily, obsahu
porozuměly, vzaly jej na vědomi, souhlasí s nim a na důkaz toho ji podepisuji.
V Hradci Králové dne 30. 11. 2022.
Za objednatele : Za zhotovitele :
plk. Mgr. arek Baudyš
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku