Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Pracovní loď Gina – servis HNJ a sklopného čela SOD č. PVL-2435/2022/SML
SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „smlouva“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“)
Číslo smlouvy objednatele: PVL-2435/2022/SML
Číslo smlouvy zhotovitele:
Smluvní strany:
Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Praha 5, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: xxxxxxxxxx, vedoucí PS 2
oprávněni jednat o věcech technických: xxxxxxxxxx, vedoucí PS 2
xxxxxxxxxx, technický pracovník
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxx
a
Zhotovitel: Tomáš Paleček
sídlo: Slánská 340, 273 41 Brandýsek
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo: Tomáš Paleček
oprávněni jednat o věcech smluvních: Tomáš Paleček
oprávněni jednat o věcech technických: Tomáš Paleček
IČO: 62394428
DIČ: CZ590127277
bankovní spojení: GE Money bank
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: ŽL čj. OŽV/4993/2011/Str/4 vydaný MČ Praha 7
tel.:+420 xxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“)
I. Předmět smlouvy
1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel provést na svůj náklad a nebezpečí a svým jménem
pro objednatele dílo:
Pracovní loď Gina – servis HNJ a sklopného čela
(dále jen „dílo“)
Strana 1 (celkem 5)
Pracovní loď Gina – servis HNJ a sklopného čela SOD č. PVL-2435/2022/SML
2. Specifikace díla:
Oprava hydraulické nakládací ruky a sklopného čela na plavidle Gina. Další práce budou
provedeny dle nabídky ze dne 7.12.2022 jenž je přílohou této smlouvy
3. Místo provádění díla: Pracovní loď Gina
4. Za součást díla je považováno rovněž:
- likvidace stavebního odpadu, demontovaného zařízení a přebytečného materiálu
odpovídajícím zákonným způsobem.
- odstranění případných škod na plochách a prostorech dotčených realizací díla,
způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu provádění
díla,
- konečný úklid všech dotčených prostor
5. Rozsah prací je dále stanoven cenovou nabídkou ze dne 15.7.2022, která tvoří nedílnou
součást této smlouvy jako příloha č. 1 (dále jen „příloha č. 1“).
II. Lhůty provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
zahájení prací: neprodleně po podpisu smlouvy
ukončení prací: do 31. 12. 2022
III. Cenové a platební podmínky
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I. smlouvy, která zahrnuje veškeré práce nezbytné
k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně
zajištění všech souvisejících služeb, je stanovena částkou ve výši 63.204 Kč bez DPH,
(slovy: šedesáttřitisíc dvěstěčtyři korun českých).
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění
zdanitelného plnění.
2. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny obsažená v příloze č. 1.
3. Cena díla se sjednává jako cena pevná, platná po celou dobu plnění předmětu díla
a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla
v rozsahu zřejmém z této smlouvy v dohodnutém termínu a kvalitě.
4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě měsíčních dílčích faktur a konečné
zúčtovací faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední pracovní den
měsíce. Měsíční dílčí faktury budou vystaveny a předány objednateli do 10 kalendářních
dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou faktury bude vždy soupis
provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným
zástupcem zhotovitele. Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní po předání
a převzetí díla, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla.
Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených
částek a vyúčtování ceny díla. Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí
díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.
Strana 2 (celkem 5)
Pracovní loď Gina – servis HNJ a sklopného čela SOD č. PVL-2435/2022/SML
5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných
právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno,
příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou faktury bude protokol
o předání a převzetí díla podepsaný osobami objednatele a zhotovitele oprávněnými jednat
o věcech technických.
6. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli na adresu
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5.
7. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru
plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedenému na daňovém
dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude
objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá protokolu o předání a převzetí díla,
nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti nebo není přílohou faktury protokol
o předání a převzetí díla podepsaný osobami objednatele a zhotovitele oprávněnými jednat
o věcech technických. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli na adresu
uvedenou v čl. III bod 6.
IV. Podmínky provádění díla
1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů
daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl
omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu.
2. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné vady, bylo předáno
objednateli, o čemž byl sepsán protokol o předání a převzetí díla, podepsaný osobami
objednatele a zhotovitele oprávněnými jednat o věcech technických, a je schopné plnit
požadovanou funkci.
3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolárního předání a převzetí díla.
V. Záruka a odpovědnost za škody
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném,
neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 12 měsíců. Záruční doba začíná
běžet dnem předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.
4. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních
dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv.
Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedeném termínu, je povinen uhradit objednateli
Strana 3 (celkem 5)
Pracovní loď Gina – servis HNJ a sklopného čela SOD č. PVL-2435/2022/SML
smluvní pokutu podle čl. VI. odst. 1. písm. b) této smlouvy. Běh záruční doby se staví od
uplatnění reklamace u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad.
5. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech
až do rozhodnutí soudu.
VI. Odpovědnost za škodu a smluvní sankce
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen
objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat
uhrazení smluvních pokut takto:
a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy
se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém
termínu činí 250,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího
odstranění.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury –
daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 %
z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká
povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením
povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí
v plné výši vedle smluvní pokuty.
VII. Odstoupení od smlouvy
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení
písemného odstoupení na adresu sídla druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví smlouvy
v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze
smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy, bylo-li zahájeno insolvenční
řízení druhé smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení, (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn
písemně odstoupit od smlouvy zejména, zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce
v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující
po výzvě objednatele.
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15
kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho
výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená
Strana 4 (celkem 5)
Pracovní loď Gina – servis HNJ a sklopného čela SOD č. PVL-2435/2022/SML
plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se
zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk,
a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení
smlouvy.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným
českým právem, zejména občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují veškeré
spory přednostně řešit smírnou cestou. Spory, které se nepodařilo vyřešit smírně, bude
rozhodovat příslušný soud v České republice.
2. Změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran, a to
pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných smluvními stranami.
3. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel
obdrží dva výtisky, včetně přílohy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě,
vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto
připojují své podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel
7. Nedílnou součástí smlouvy je:
- příloha č. 1 – cenová nabídka ze dne 7.12.2022
objednatel: zhotovitel:
V Praze dne ………. V Brandýsku dne ………...
................................................... ...................................................
Tomáš Paleček
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí PS 2 závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik
Strana 5 (celkem 5)