Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Výtisk č. 3 Číslo smlouvy: 4400004068
Číslo smlouvy stavebníka: Smi 00249/2023/OŽP
Skartační znak: V/10
Smlouva o podmínkách udělení souhlasu s umístěním stavby
v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení
/Smluvní strany
d 1 Městská část Praha 7
se sídlem: Praha 7, Holešovice, U průhonu 1338/38
zastoupena: Mgr. Janem Čižinským, starostou
IČO: 00063754
DIČ: CZ00063754 plátce DPH
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2000870339/0800
ID datové schránky: r44b2x7
(dále jen „stavebník“)
1.2 Pražská teplárenská a.s.
se sídlem: Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1509
zastoupena: finanční manažerkou, a
echnickým manažerem,
oba na základě pověření
IČO: 45273600
DIČ: CZ45273600 plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 603071/0100
ID datové schránky: jngcgsq
(dále jen „provozovatel“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“) a zákona č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen „EZ“) smlouvu o podmínkách
udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení
v tomto znění:
2. Úvodní ustanovení
2.1 Stavebník prohlašuje, že vlastníkem pozemku pare. č. 2223, k. ú. Holešovice, obec Praha,
zapsaného na LV č. 368 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město
Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále také jen „Pozemek“ či „Nemovitost“), je hlavní město
Praha.
2.2 Stavebník dále prohlašuje, že je v rozsahu projektové dokumentace ke stavbě ,,„77_Revitalizace
ul. M. Horákové“ vyhotovené YYYY s.r.o, Láskova 1815/14 148 00 Praha 4 Chodov (dále jen „PD“),
stavebníkem ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění a investorem stavby „77_Revitalizace ul. M. Horákové“, umístěné na
Pozemku (dále také jen „Stavba“), přičemž po jejím zhotovení bude i vlastníkem Stavby. Stavebník
zároveň prohlašuje, že disponuje právoplatným souhlasem vlastníka Pozemku s provedením
Stavby.
2.3 Součástí Stavby budou nově vysazené stromy (5 ks), které budou umístěny v prostoru ochranného
pásma rozvodného tepelného zařízení, a to horkovodu 2x DN 32 včetně sdělovacího kabelu (dále
jen „RTZ“). Provozovatelem RTZ je Pražská teplárenská a.s. Rozsah ochranného pásma je dán §
87 EZ.
2.4 Situování RTZ a ochranného pásma je patrné ze situačního nákresu, který tvoří nedílnou součást
této smlouvy jako její přílohy č. 1.
3. Předmět smlouvy
3.1 Předmětem této smlouvy je:
a) vymezení podmínek provozovatelem RTZ pro umístění Stavby v ochranném pásmu RTZ ve
smyslu § 87 odst. 4 EZ,
b) dohoda stran o režimu vstupu provozovatele RTZ na Nemovitost a ke Stavbě stavebníka
zasahujících do ochranného pásma RTZ ve smyslu § 87 odst. 6 EZ.
vzor 2014 22 verze 9 1
Výtisk č. Číslo smlouvy: 4400004068
Číslo smlouvy stavebníka: Smi 00249/2023/OŽP
Skartační znak: V/10
3.2 V této souvislosti smluvní strany konstatují, že provozovatel RTZ má dle § 87 odst. 6 EZ právo
přístupu, vstupu, příjezdu, vjezdu a výjezdu na nemovitosti, na nichž je umístěno RTZ, a to za
účelem provádění pravidelné kontroly a nezbytných prací na RTZ. Konstatují dále, že stavebník je
r povinen umožnit provozovateli RTZ přístup k RTZ.
4. Podmínky pro umístění stavby v ochranném pásmu
4.1 Provozovatel RTZ tímto vyslovuje svůj souhlas s umístěním Stavby v ochranném pásmu RTZ, a to
v rozsahu daném situačním nákresem, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha
č. 1.
4.2 Provozovatel RTZ pak v zájmu ochrany RTZ a jeho provozu stanovil podmínku, že stavebník uhradí
provozovateli RTZ náklady spojené s odstraněním Stavby a následným uvedením Stavby, resp.
Nemovitosti, dotčené pracemi provozovatele RTZ v ochranném pásmu do původního stavu
ve smyslu § 87 odst. 6 EZ a také náklady vzniklé v přímé souvislosti s existencí Stavby
v ochranném pásmu RTZ.
4.3 Stavebník se zavazuje při výstavbě plné respektovat podmínky stanovené provozovatelem RTZ
touto smlouvou a zavazuje se stanovené podmínky dodržet.
4.4 Stavebník bere na vědomí a souhlasí stím, že v rámci přípravy a provádění Stavby mohou být
provozovatelem RTZ dodatečně stanoveny další podmínky a požadavky, jejichž plnění je nezbytné
pro bezpečný provoz RTZ při stavební činnosti a pro provoz Stavby.
5. Práva a povinnosti smluvních stran
5.1 Stavebník se tímto zavazuje v souladu s povinností uloženou mu § 87 odst. 6 EZ provozovateli
RTZ a jeho dodavatelům umožnit okamžitý přístup, vstup, vjezd, příjezd a výjezd na Nemovitost a
Stavbu za účelem provádění kontrol, provádění nezbytných prací na RTZ (havárie, údržby, opravy
nebo rekonstrukce RTZ).
5.2 Současně se stavebník zavazuje na vlastní náklad a nebezpečí uvolnit pro provádění kontrol a
nezbytných prací provozovatelem RTZ a jeho dodavateli dostatečný prostor, a to včetně
dostatečného prostoru pro manipulaci mechanizace.
5.3 Provozovatel RTZ se zavazuje, pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožní a nedojde
k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, před zahájením prací stavebníka informovat o
rozsahu a době trvání prací.
Strany sjednávajL_že_j3ro_20sj5ytnutí této informace postačí telefonické sdělení na tel. č.
|či e-mailová zpráva na
RTZ se zavazuje provádět nezbytné práce cn^iecnnTCK^^^^Wznh(ostí v čase
co nejkratším. Dále se provozovatel RTZ zavazuje, že při výkonu práv vyplývajících z právních
předpisů a této smlouvy bude postupovat tak, aby na majetku stavebníka nedocházelo ke škodám,
nebo v případě vzniku škody, aby došlo k omezení jejího rozsahu, a doba omezení jeho práv byla
minimální.
6. Náhrada škody
6.1 Stavebník tímto bere na vědomí a je srozuměn s tím, že v případě havárie, údržby, opravy nebo
rekonstrukce RTZ může dojít ke škodě na jeho majetku a k omezení nebo přerušení řádného
užívání Pozemku a Stavby jako její součásti.
6.2 V této souvislosti smluvní strany výslovně sjednávají, že stavebníkovi v souvislosti s pracemi
provozovatele RTZ v ochranném pásmu RTZ nepřísluší právo na náhradu újmy, která mu vznikne
znemožněním řádného užívání Pozemku včetně znemožnění řádného provozování Stavby jako
součásti Pozemku za dobu provádění prací provozovatelem RTZ na RTZ. Rovněž tak nepřísluší
stavebníkovi právo na náhradu újmy, která byla způsobena provozovatelem RTZ Stavbě
v souvislosti s uvedenými pracemi v ochranném pásmu RTZ. Stavebník se podpisem na této
smlouvě práva na náhradu škody vzniklé Stavbě výše popsaným způsobem výslovně vzdává. Tím
není dotčen případný nárok stavebníka na náhradu újmy způsobené provozovatelem RTZ úmyslně
či z hrubé nedbalosti nebo na náhradu újmy mu způsobené na jeho přirozených právech ve smyslu
§ 2898 NOZ.
6.3 Stavebníkovi rovněž nepřísluší právo na náhradu výdajů na zajištění provozu a užívání Nemovitosti
a Stavby jako její součásti za dobu provádění prací provozovatelem RTZ na RTZ a stavebník se
těchto nároků výslovně vzdává. Stavebník nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na
opatření, která svým účelem nahrazují Stavbu (nebo její část) jako součást Pozemku za dobu
provádění prací provozovatelem RTZ na RTZ a stavebník se těchto nároků výslovně vzdává.
7. Ostatní ujednání
7.1 Ve věcech souvisejících s výkonem práv_ )odle této smlouvy je za provozovatele RTZ oprávněn
jednat vedoucí odboru investic a údržby (správce oblasti
vzor 2014 22 verze 9 2
Výtisk č. Číslo smlouvy: 4400004068
Číslo smlouvy stavebníka: Smi 00249/2023/OŽP
Skartační znak: V/10
a jimi pověřené osoby. A za stavebník^^^ěchto
věcech oprávněna jedna pedoucí odboru životního prostřed
Tyto osoby však nejsou oprávněny jednat ve věcech smluvních a měnit, doplňovat či zrušovat práva
a povinnosti účastníků této smlouvy.
7.2 V případě převodu vlastnického práva ke Stavbě či její části dotčené RTZ či ochranným pásmem
RTZ na třetí osobu je stavebník povinen:
a) upozornit na tuto skutečnost provozovatele RTZ nejméně 30 dní před podpisem smlouvy kupní
či jiné smlouvy, na jejímž základě dojde ke změně vlastnického práva ke Stavbě,
b) upozornit budoucího nového vlastníka Stavby na umístění RTZ, rozsah ochranného pásma a
na práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy,
c) zajistit současně s převodem vlastnického práva cesi této smlouvy, resp. práv a povinností
z této smlouvy na nového nabyvatele Stavby.
7.3 Strany sjednávají právo provozovatele RTZ na zaplacení smluvní pokuty v případě, že stavebník
nesplní povinnost uvedenou v odst, 8.2 písm. c) této smlouvy.
7.4 Smluvní pokuta se sjednává ve výši 10.000,- Kč. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.
7.5 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne obdržení jejího vyúčtování.
8. Závěrečná ustanovení
8.1 Tato smlouva obsahuje 4 číslované listy jednostranně tištěného textu se 3 přílohami a je
vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 výtiscích.
8.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že kterékoli ustanovení této smlouvy je či stane-li se
neplatným, neúčinným, nezákonným či nevynutitelným, ostatní ustanovení nadále zůstanou platná
a vynutitelná. Smluvní strany se tímto zavazují, že takovéto neplatné, nezákonné či nevynutitelné
ustanovení nahradí ustanovením platným či vynutitelným nebo alespoň ustanovením s obdobným
obchodním a právním smyslem. Smluvní strany jsou povinny ve vztazích založených touto
smlouvou jednat v dobré víře a zabránit vzniku a omezit rozsah případných škod.
8.3 Smluvní strany prohlašují, že smlouva tohoto obsahu představuje úplnou dohodu o veškerých jejích
náležitostech a že neexistují jiné náležitosti, které strany měly v úmyslu sjednat.
8.4 Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva může být provozovatelem poskytnuta
auditorům, účetním, daňovým, právním a jiným poradcům provozovatele a osob s ním propojených
a dále finančním institucím a jejich poradcům za účelem financování (včetně emise dluhopisů)
provozovatele a osob s ním propojených, pokud jsou při své činnosti vázáni zákonnou či smluvní
povinností mlčenlivosti.
8.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, počítanou ode dne nabytí platnosti a účinnosti, nejméně
však na dobu trvání dodávek tepelné energie provozovatelem stávajícím a případným novým
odběratelům (objektům) prostřednictvím RTZ uvedeného v odst. 2.3 této smlouvy.
8.6 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných
dodatků vyhotovených v listinné podobě a podepsaných oběma smluvními stranami. Listinná
písemná forma se sjednává i pro právní jednání o zániku smlouvy.
8.7 Stavebník prohlašuje, že je subjektem uvedeným v § 2 odst. 1, písm. b) zák. č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a
že tato smlouva podléhá režimu zveřejnění dle uvedeného zákona.
Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že uveřejnění této smlouvy včetně její přílohy č. 1
v Registru smluv provede ve lhůtě 30 dnů od uzavření této smlouvy stavebník. Před uveřejněním
smlouvy je stavebník povinen odstranit z textu této smlouvy a jejích příloh údaje podléhající
ochraně osobních údajů v souladu s nařízením EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu s § 81 a násl. NOZ, podpisy
zástupců smluvních stran a dále tyto údaje: smluvní pokuty a přílohy č. 2 a 3. Stavebník při vkládání
dat do registru smluv vloží identifikační číslo datové schránky provozovatele ve tvaru jngcgsq, aby
byl provozovatel informován o zveřejnění této smlouvy v registru smluv.
Tato smlouva je uzavřená a platná okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
Nesplní-li stavebník svoji povinnost k uveřejnění této smlouvy, odpovídá druhé smluvní straně za
veškerou újmu vzniklou porušením této povinnosti.
Nesplní-li stavebník svoji povinnost k uveřejnění této smlouvy ani do 45 dnů ode dne jejího
uzavření, je oprávněn tuto smlouvu v Registru smluv uveřejnit provozovatel za výše sjednaných
podmínek.
Tato ujednání se vztahují i na veškeré dodatky, přílohy a doplňky této smlouvy, nedohodnou-li se
strany v každém konkrétním případě jinak.
vzor 2014 22 verze 9 3
Výtisk č. Číslo smlouvy: 4400004068
Číslo smlouvy stavebníka: Smi 00249/2023/OŽP
Skartační znak: V/10
8.8 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
8.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, s jejím
obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
8.10 Tato smlouva je uzavřená na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0098/23-R
zjednání ze dne 14. 02. 2023.
8.11 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách městské části
Praha 7.
8.12 Smluvní strany konstatují, že ve smlouvě nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
8.13 V případě, že v souvislosti s plněním této smlouvy jsou jakoukoliv smluvní stranou poskytovány
druhé smluvní straně osobní údaje fyzických osob, zavazují se smluvní strany zajistit ochranu
osobních údajů, včetně citlivých údajů, se kterými přijdou do styku, v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES a v souladu s další příslušnou právní úpravou upravující ochranu osobních údajů. Pro
případ, že Pražská teplárenská a.s. získá v souvislosti s touto smlouvou osobní údaje jakožto jejich
správce, poskytuje tímto subjektu údajů následující informace:
a) Pražská teplárenská a.s., IČO: 45273600, může být kontaktována ve svém sídle na adrese
Partyzánská 1/7, Praha 7, PSČ 170 00, jakož i prostřednictvím e mailové adresy:
bj^^^^flM^^^^M^^WMP^plnění této smlouvy; právním základem je tato smlouva.
Za účelem plnění smluvních povinností bude Pražská teplárenská a.s. zpracovávat veškeré
osobní údaje uvedené ve smlouvě, včetně kontaktních údajů, identifikačních údajů a
bankovního spojení.
c) Veškeré příslušné informace o právech fyzických osob, o nichž Pražská teplárenská a.s. získala
osobní údaje dle této smlouvy, jsou těmto osobám přístupné na internetové adrese:
http://www.ptas.cz v sekci GDPR. Druhá smluvní strana se zavazuje dotčené fyzické osoby s
uvedenými informacemi seznámit.
9. Přílohy
1. Situační nákres stavby a ochranného pásma RTZ
2. Pověření pro Ing. Annu Kouřilovou
3. Pověření prc
Stavebník: Provozovatel:
Městská část Praha 7 Pražská teplárenská a.s.
V Praze dne................ V Praze dne . .7. J?. 7.^.7
Ing. Anna Kouřilová
finanční manažerka
technický manážer
vzor 2014 22 verze 9 4
■ PLASTOVÉ POTRUBÍ ON 150 K
3>xJ j . PROVZDUŠNĚNI VELKÁ ŽULOVÁ!DLAŽBA
~7^ PROKOŘENffélNÝCH PROSTORŮ, 160/160/160-280 mm V
č d 481/24 ?>EN0 P JINÉM STAVEBNÍM BET. LOŽI C16/Ž0-XF1,
, OBJEKTU "č.p.462/22 ZAPUŠTi Č p.461/20
vsrup VSTUP
VSTuf?" VSTU:
č.p.532/26 T!Á’<
4v.108-(nj?ň,?.4m)
KSÁLJaMJfcL* fcOOL-5 926---------
/ÍÍWIÍČNI VPUSTI S-KNMENNÝ^RUOHÍK-OPI '32$/ř4G--V-
f VPUST (ŽLAB).
<050RENIIELNÉHÓ /prostoru, vpusť/
LITINOVÝ ROŠT VCETNÉ kalového
-*--**"-------------
CR>
CTT
X
\ \
\ \
\
\
U'
v>
ť>
(FJ Pražská teplárenská PŘÍLOHA č. Z
POVĚŘENÍ
Pražská teplárenská a.s.,
se sídlem Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, !Č 45273600, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, odd. B, vložka 1509, zastoupena představenstvem společnosti
(dále také jen zmocnitel)
v souladu s § 166 zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dále v souladu s § 30 odst. 1 zák.č 500/2004
Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 odst. 1, písm. b) zák.č. 99/1963 Sb.,
občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů
pověřuje
paní Ing. Annu Kouřilovou,
zaměstnance společnosti,
(dále jen zmocněnec)
k zastupování společnosti Pražská teplárenská a.s. v tomto rozsahu zástupčího oprávnění:
Zmocněnec je oprávněn k uzavírání a podepisování darovacích smluv, smluv o dílo, smluv kupních na věci
movité, včetně prodeje nepotřebného materiálu, smluv na dodávky náhradních dílů, smluv o zajištění služeb,
smluv o postoupení pohledávek, práv a převzetí povinností a veškerých dalších smluv souvisejících s
provozováním podniku, pokud jejich podepisování není vyhrazeno představenstvu. Veškeré smlouvy jsou
vždy podepisovány společně s dalším pověřeným zástupcem společnosti.
Toto pověření platí po dobu trvání .-pracovního poměru zmocněnce u zmocnitele, nejdéle však do
31.12.2023. /
i
V Praze dne: 2 6 -81“ 2022
místopředseda představenstva člen představenstva
Toto pověření přijímám v plném rozsahu.
1 Q -02- 2022 Zmocněnec:
V Praze dne: ............................
22 23 /0 2 5 by QveouA
Pražská teplárenská a.s. | Partyzánská 1/7 j 170 00 Praha 7 | T: 266 751 111 I www.ptas.cz
IČO: 45273600 | DIČ: CZ45273600 | Bankovní spojeni: KB Praha | č. ú.: 603071/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pra2e | oddíl B j vložka 1509
Ověřeni - legalizace
Ověřuji, že pod pořadovým číslem 17D5E8L přede
mnou podpis na této listině uznala za vlastní níže
uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Ověření - legalizace
Ověřuji, že pod pořadovým číslem 17D5F2R přede
□ Pražská teplárenská PŘÍLOHA č. 3
POVĚŘENÍ
Pražská teplárenská a.s.,
se sídlem Partyzánská 1/7, 170 00 Praha .7; ÍČ 45273600, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, odd. B, vložka 1509, zastoupéna představenstvem společnosti
(dále také jen zmocnitel) //''
/ *' t
v souladu s § 166 zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dále v souladu s § 30 odst. 1 zák.č. 500/2004
Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 odst. 1, písm. b) zák.č. 99/1963 Sb., *
občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů
7 r
■ pověřuje
zaměstnance společnosti
(dále jen zmocněnec)
k zastupování společnosti Pražská teplárenská a.s. v tomto rozsahu zástupčího oprávnění:
Zmocněnec je oprávněn k uzavírání a podepisování smluv o dílo, smluv kupních na věci movité, včetně
prodeje nepotřebného materiálu, smluv na dodávky náhradních dílů, smluv o zajištěni služeb, smluv o
postoupení pohledávek, práv a převzetí povinností a veškerých dalších smluv souvisejících s provozováním
podniku, pokud jejich podepisováni není vyhrazeno představenstvu. Veškeré smlouvy jsou vždy
podepisovány společné s dalším pověřeným zástupcem společnosti.
Toto pověření platí po dobu trvání pracovního poměru zmocněnce u zmocnitele, nejdéle však do
31.12.2023.
V Praze dne: 2 6 -Ob 2022
22 23 /O 2 7 by QveOUA
Pražská teplárenská a.s. j Partyzánská 1/7 | 170 00 Praha 7 | T: 266 751 111 | www.ptas.cz
IČO: 45273600 | DIČ: CZ45273600 | Bankovní spojeni: KB Praha | č. ú.. 603071/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze | oddíl 8 j vložka 1509
Ověření - legalizace
Ověřuji, že pod pořadovým Číslem 17D5852 přede
mnou podpis na této listině uznala za vlastní níže
Ověření - legalizace
Ověřuji, že pod pořadovým číslem 17D59JS přede
mnou podpis na této listině uznala za vlastní níže