Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)
SMLUVNÍ STRANY:
1.1 Objednatel
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: ^^^^^^^^^^^^^editelem inženýrsko-projektových činností
Zástupce pro věci technické: inženýr stavby
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100
1.2 Zhotovitel Přítkovská 1689/14, Trnovany, PSČ 415 01 Teplice
Mateotech a.s. v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2823
Se sídlem:
Zapsaná u Krajského soudu: , předsedou představenstva
Zastoupená:
Zástupce pro věci technické: 29415560
IČ: CZ29415560
DIČ: ČSOB a.s.
Bankovní spojení: 2570208204/0300
Číslo účtu:
Tel.:
E-mailová adresa:
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo za účelem vymezení svých vzájemných práv
a povinností při provedení díla v rámci jejich podnikatelské činnosti, kdy ani jedna ze stran není
spotřebitelem podle § 419 NOZ.
1.2 Smluvní strany se zavazují činnosti dle této smlouvy o dílo vykonávat v souladu se všemi obecně
závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této smlouvy o dílo ani jejím plněním
neporuší žádný závazek s třetí stranou nebo z obecně závazného právního předpisu nebo
jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany
uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní
strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
1.3 Jakékoliv právní jednání smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou musí být činěno v
písemné formě, jinak je neplatné. Ustanovení věty první § 1740 odst. 3 NOZ se pro potřeby této
smlouvy o dílo neuplatní.
1.4 Ustanovení této smlouvy o dílo a právní jednání učiněná na základě této smlouvy o dílo smluvní
strany považují v souladu s § 558 NOZ za obchodní zvyklost, kdy taková ustanovení této
smlouvy o dílo nebo právní jednání učiněné na základě této smlouvy o dílo mají přednost před
ustanoveními NOZ, která nemají donucující účinky.
1.5 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem
podle § 1798 a násl. NOZ. Smluvní strany dále prohlašují, že žádná z doložek mimo vlastní text
smlouvy o dílo neodporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo byla uzavřena poctivě a žádná ze Smluvních
stran nebyla bez dalšího zkrácena na svých právech. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu o
dílo uzavírá v souvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu §
433 NOZ.
1
1.6 Pokud bude v této smlouvě o dílo užito termínu dluh a/nebo závazek, rozumí se tím pro
odstranění možných pochybností jak samotný právní poměr, tak i jeho předmět. Ustanovení §
1740 odst. 3 NOZ se tak neužije.
1.7 Případná změna okolností nezakládá právo zhotovitele obnovit jednání o této smlouvě o dílo.
Zhotovitel tak přijímá odpovědnost podle § 1765 odst. 2 NOZ.
1.8 Zhotovitel odpovídá objednateli i za způsobení neplatnosti a/nebo zdánlivosti jakéhokoliv
právního jednání učiněného na základě této smlouvy o dílo podle § 579 NOZ.
II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
2.1 Identifikační údaje stavby: číslo stavby SDC001
Název stavby: Děčín, - zabezpečení areálu, kamerový systém
2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě:
Děčín, - zabezpečení areálu, kamerový systém, dle předložené nabídky, ve
výkazu výměr, která je nedílnou součástí smlouvy.
III. ČAS PLNĚNÍ
3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.
3.2 Termín zahájení: ^^|.2O23
Termín dokončení: ^^1.2023
IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, jejíž výše je stanovena částkou:
bez DPH
Stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 sb. - přenesená daňová povinnost - daň
odvede zákazník.
4.2 Cena může být upravena po vzájemné dohodě smluvních stran o hodnotu všech víceprací a
méněprací, které vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného objednatelem. Dohoda musí
být provedena písemně předem (před realizací) jako dodatek smlouvy, na základě zhotovitelem
oceněného soupisu změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel je povinen ke každé změně v
množství nebo kvalitě prováděných prací zpracovat změnový list, přičemž se výslovně sjednává,
že zhotovitel je povinen změnový list vyplnit a podepsat odpovědnou osobou (odpovědnými
osobami). Změnový list představuje nutnou přílohu případného dodatku k této Smlouvě (pakliže
tento dodatek souvisí se změnou v množství nebo kvalitě prováděných prací nebo pakliže
souvisí se změnou termínu dokončení stavby).
4.3 Podklady pro změnu ceny jsou následující:
- změnový list
- revize projektové dokumentace, nové řešení
- oceněný rozdílový soupis prací
- vyjádření technického dozoru
- zápis ve stavebním deníku
Bez takto zdokumentované změny nepovolí technický dozor pokračování prací v dotčeném
úseku. Bude-li změna ceny vyvolána změnou technického řešení díla iniciovaného zhotovitelem,
je povinností zhotovitele zajistit změnu stavebního povolení, případně územního rozhodnutí a
veškerých potřebných podkladů k těmto rozhodnutím (bude-li to nutné). Návrh změny ceny
(změnový list) musí být objednatelem do 10 dnů odsouhlasen nebo s odůvodněním zamítnut.
4.4 Pro oceňování případných méněprací a víceprací bude použito jednotkových cen uvedených
v nabídce zhotovitele, v případě, že nejsou jednotkové ceny pro některé položky v nabídce
2
obsaženy, budou použity jednotkové ceny podle ceníku ÚRS platného v daný okamžik. Účtovat
částky za vícepráce je možné až po uzavření dodatku k SoD.
4.5 Fakturace bude probíhat po dokončení díla na základě objednatelem potvrzeného zjišťovacího
protokolu. Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky ve výši ■ % z ceny prací. Tato pozastávka
bude uvolněna do 14 dnů po odstranění vad a nedodělků.
4.6 Zhotovitel vystaví fakturu (daňový doklad) do 15 kalendářních dnů od dokončení jednotlivých
etap díla.
4.7 Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 30 dnů od doručení objednateli. Úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury.
4.8 Platební doklady budou adresovány na Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská
1689,415 50 Teplice a budou mít náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH)
v platném znění.
V. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
5.1 Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních
stran. Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve stavebním povolení a spolupracovat
s objednatelem při dokončení stavby a následné kolaudaci díla. Zhotovitel je povinen přizpůsobit
svoji činnost vnitřnímu režimu objednatele a dodržovat jej (stavba se nachází v uzavřeném
areálu objednatele). V případě, že bude v areálu objednatele probíhat souběžně realizace jiné
stavby, zhotovitel se zavazuje, že bude koordinovat svoji činnost se zhotovitelem souběžně
realizované stavby.
5.2 Zhotovitel splní závazky vzniklé z této smlouvy řádným ukončením tohoto díla a jeho předáním
objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel
je oprávněn převzít dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo
bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo
uplatněno včas.
5.3 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání
podstatným způsobem neomezují.
5.4 K předání a převzetí díla dojde na místě stavby. V případě, že zhotovitel dokončí dílo před
termínem, stanoveným v čl. III. této smlouva, zhotovitel se zavazuje dílo převzít do 3 pracovních
dnů ode dne oznámení zhotoviteli o dokončení díla. O předání a převzetí díla bude vyhotoven
předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Datum předání je dnem zdanitelného
plnění pro fakturaci.
5.5 Pro potřebu posuzování přejímky díla, zejména kritéria kvality, budou závazné hodnoty, které
uvádí normy ČSN, případně další obecně platné normy a předpisy, které se vztahují k předmětu
plnění.
5.6 K řízení o převzetí stavby předloží zhotovitel tyto doklady:
- originál stavebního deníku
- doklady o uložení odpadů
- atesty použitých materiálů
- PD skutečného provedení
- revize elektro
- návod k obsluze
- záruční list
- další doklady dle požadavků objednatele
Doklady budou předány ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x v elektronické verzi.
5.7 Zhotovitel se zavazuje, že před předáním staveniště předá objednateli seznam subdodavatelů
(název, sídlo, IČ, spisová značka v obchodním rejstříku)
5.8 Zhotovitel bude při plnění předmětu díla respektovat podmínky provozovatele budovy.
5.9 Přejímky zakrytých částí díla budou probíhat na základě výzvy zhotovitele. Zhotovitel je povinen
vyzvat zástupce objednatele nejpozději 3 pracovní dny předem. V případě nedodržení tohoto
bodu, je objednatel oprávněn požadovat zpětné odkrytí zakrytých částí díla, případně opětovné
provedené zkoušek.
3
VI. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE
6.1 Zhotovitel přebírá záruku za jakost technologických zařízení po dobuB měsíců, za ostatní části
díla po dobu ■ měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu zodpovídá
zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami.
Zhotovitel je vázán k bezplatnému odstranění vad. K odstranění vady vyzve zmocněnec
objednatele písemně, bez zbytečného odkladu.
6.2 Písemné oznámení vzniku vad v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřené termíny pro
jejich odstranění. Pokud nebude termín obsahovat, má se za to, že je to 30 dnů. Odstranění
těchto vad bude písemně předáno mezi zhotovitelem a zmocněncem objednatele. Smluvní
strany se dohodly, že na neplnění termínu pro odstranění vad se vztahují ustanovení článku VII.
Této smlouvy.
6.3 Skryté vady je možné namítat až do H let P° převzetí stavby. Obdobně to platí o skrytých
vadách projektové dokumentace a o jiných obdobných plněních. Zhotovitel se může zprostit
odpovědnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební
dokumentaci dodané objednatelem nebo osobou zvolenou objednatelem.
6.4 Zhotovitel odpovídá objednateli za újmu způsobenou porušením povinností vyplývajících z této
smlouvy o dílo a za veškerou újmu způsobenou při naplňování účelu této smlouvy o dílo, včetně
nemajetkové újmy. Zhotovitel je také odpovědný za nepřímou újmu (např. ztráta trhu, výnosů,
přerušení provozu atd.), ušlý zisk a poškození dobrého jména objednatele, pokud vzniklo v
přímé souvislosti s nesplněním povinnosti stanovené zhotoviteli v této smlouvě o dílo. Zhotovitel
je zároveň povinen uhradit náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s vymáháním
neuhrazených nebo nesplněných závazků zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za újmu
způsobenou vadou výrobku podle § 2940 NOZ.
VII. SANKCE
7.1 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení
s termínem dokončení díla (vyjma prodlení z důvodů ležících na straně objednatele).
7.2 Jednotlivé vady a nedodělky, nebude-li dohodnuto jinak, odstraní zhotovitel do 10 dnů od
převzetí díla objednatelem pod smluvní pokutou Kč za každý den prodlení pro každou
vadu nebo nedodělek. Jedná se o vady a nedodělky zjištěné při předání stavby objednateli a
uvedené v předávacím protokolu.
7.3 Odstranění skrytých vad v záruční době je termínově dohodnuto v každém jednotlivém případu
pod smluvní pokutou Kč za každý den prodlení po sjednaném termínu.
7.4 Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré případné škody, které vznikly z nedodržení kvality
provedeného díla a termínů plynoucích z ustanovení této smlouvy.
7.5 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění třetím, na stavbě nezúčastněným
osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen uhradit vzniklou škodu. To se
týká i škod vzniklých z důvodu neuvedení staveniště do původního nebo projektovaného stavu.
7.6 Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla.
7.7 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn provést úhradu faktur, případně
jiných pohledávek zhotovitele vůči objednateli zápočtem s pohledávkami objednatele vůči
zhotoviteli. Jako doklad o provedení zápočtu vzájemných pohledávek slouží pro obě smluvní
strany „Oznámení o platbě a zápočtu“ (dále jen „Oznámení“), které zašle objednatel zhotoviteli
současně s úhradou rozdílu ze zápočtu. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že předmětem
započtení mohou být veškeré pohledávky objednatele vůči zhotoviteli z této smlouvy o dílo,
včetně pohledávek nejistých a/nebo neurčitých podle § 1987 odst. 2 NOZ. Veškeré pohledávky
objednatele vůči zhotoviteli z této smlouvy o dílo díky své povaze splňují kritéria § 1987 NOZ a
objednatel je oprávněn činit projevy směřující k započtení vzájemných pohledávek elektronickou
poštou. V případě sporu o to, zda byl učiněn projev směřující k započtení, je rozhodující údaj z
adresáře elektronické pošty objednatele. Objednatel se zavazuje zasílat zhotoviteli Oznámení na
elektronickou adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy o dílo.
4
Vlil. RIZIKA A POJIŠTĚNÍ
8.1 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálu, zařízení,
mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla a to do
okamžiku převzetí díla nebo jeho části zadavatelem.
8.2 Zhotovitel má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností
nebo vztahem pojištěného.
IX. DALŠÍ USTANOVENÍ
9.1. Protikorupční doložka
1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání
skupiny Severočeská voda, jejímž členem je společnost Severočeské vodovody a kanalizace,
a.s. (dále jen SčVK). Deklarace je dostupná na webu SčVK v sekci Compliance
2. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:
a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti
s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu
zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá
smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude
vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo
jiné neetické jednání,
c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s
obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného,
e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení,
nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník.
3. Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SčVK
prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:
a) Elektronická adresa:
b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
c) další způsoby, které SčVK aktuálně využívá.
4. SčVK se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí
podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.
5. SčVK má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v
této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit
odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči
druhé smluvní straně.
6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SčVK si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace
týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v
trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám,
vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly
způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.
9.2. Ochrana osobních údajů
1. SčVK informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány
v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které
jsou dostupné webu SčVK v sekci GDPR
5
V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech
a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.
2. Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů
o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SčVK zpracovává osobní údaje v souladu
s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího
odstavce.
9.3. Registr smluv
Tato smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a nabude účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění
této smlouvy v registru smluv podle předchozí věty se zavazuje SčVK v rozsahu a ve lhůtách dle zákona
za předpokladu, že tato smlouva, popř. dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o
registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících
svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství, za níž je považováno
cenové ujednání. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1 Tato smlouva o dílo se řídí ustanoveními občanského zákoníku, která upravují smlouvu o dílo.
10.2 Od smlouvy může objednatel nebo zhotovitel odstoupit pouze z důvodu uvedených v občanském
zákoníku.
10.3 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci
smluvních stran (dodatkem k SoD).
10.4 Dojde-li mezi zhotovitelem a objednatelem ke sporu o této smlouvě a nepodaří-li se věc vyřešit
mimosoudně, bude právní záležitost řešena prostřednictvím příslušného soudu.
10.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý stejnopis je podepsán zhotovitelem a
objednatelem a má tedy platnost originálu. Po jednom stejnopisu obdrží vždy zhotovitel a
objednatel.
10.6 Veškerá vůle smluvních stran o obsahu, účelu a fungování této smlouvy o dílo je také v této
smlouvě o dílo obsažena a smluvní strany prohlašují, že ustanovení této smlouvy o dílo jsou
určitá a jim bez jakýchkoliv pochyb zřejmá.
Příloha: Cenová nabídka zhotovitele
V Teplicích dne J. V Teplicích dne
Objednatel: Zhotovitel:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Matéotech aťs.
ředitel inženýrsko-projektových činností předseda představenstva
6