Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ MEZI STRANAMI
evid. č.: 0047/23
číslo akce: 4246
SMLUVNÍ STRANY
Rezidence Gama s.r.o.
se sídlem: Boudníkova 2506/1, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 09743855
DIČ: CZ09743855
zastoupena: Společnost zastupují vždy dva jednatelé společně.
(dále jen „Stavebník“)
a
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
IČO: 25656112
DIČ: CZ25656112
zastoupena: Mgr. Martinem Velíkem na základě plné moci ze dne 22.11.2022
zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze pod sp. značkou: B 5290
bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 6060522/0800
Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117411663/0300
(dále jen „Správce“)
a
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
se sídlem: Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČO: 25656635,
DIČ: CZ25656635,
zastoupena: Ing. Petrem Kocourkem na základě plné moci ze dne 20.07.2022
zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze pod sp. značkou: B 5297
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 4000505-031/0100
(dále jen „Provozovatel“)
(Stavebník, Správce nebo Provozovatel dále společně také jako „Strany“ či jednotlivě jako „Strana“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve spojení se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů a zákonem č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů tuto Smlouvu o úpravě vzájemných vztahů mezi stranami (dále jen „Smlouva“):
Článek 1. Předmět Smlouvy
1.1 Stavebník na své náklady realizuje stavební akci: Rezidence Hagibor
Stránka 1 z 11
v rámci které bude vybudováno nové vodní dílo, vodovod nebo kanalizace pro veřejnou potřebu (dále
jen „Vodní dílo“), jehož přesný rozsah a specifikace jsou uvedeny v tabulce, která je jako příloha č. 3
nedílnou součástí této Smlouvy. Předmětem této Smlouvy je stanovení práv a povinností Stran a
popis spolupráce v průběhu přípravy a realizace Vodního díla a dále stanovení podmínek k předání
Vodního díla Správci do pachtu a správy, Provozovateli do provozování a předání do vlastnictví
hl. m. Prahy. Pokud při vybudování Vodního díla dojde k vybudování provizorních přepojení či jiných
dočasných řešení (dále jen „provizorní přepojení“), vztahují se i na tyto provizorní a dočasné stavby
práva a povinnosti Stran podle této Smlouvy jako na Vodní díla.
1.2 Strany se zavazují dodržovat práva a povinnosti Stran týkající se stavby Vodního díla uvedeného v čl.
1.1 této Smlouvy, která jsou stanovena v Městských standardech vodovodů a kanalizací na území
hl. m. Prahy (dále jen „Městské standardy“). Úplné znění Městských standardů je k dispozici na
webových stránkách Správce, případně hlavního města Prahy.
Článek 2. Spolupráce v období přípravy Vodního díla
2.1 Stavebník je povinen zajistit zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové
dokumentace pro provádění stavby tak, aby byly respektovány podmínky uvedené v Městských
standardech – kvalita použitých materiálů, způsob hutnění, kladečské plány atd.
2.2 Pokud se Stavebník rozhodne realizovat Vodní dílo po etapách, je povinen o svém rozhodnutí
informovat Správce a Provozovatele nejpozději při předání staveniště.
2.3 Stavebník je povinen zajistit, aby bylo vydáno povolení k nakládání s vodami v případech, kdy to
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů vyžaduje. To se týká i případů
zasakování dešťových vod do horizontů podzemních vod.
Článek 3. Spolupráce v období realizace Vodního díla
3.1 Stavebník se výslovně zavazuje písemně oznámit Správci a Provozovateli zahájení stavebních prací
ve lhůtě nejméně 10 (deset) pracovních dnů předem a předat jméno pracovníka pověřeného
výkonem technického dozoru a současně Provozovateli předat v elektronické podobě kompletní paré
projektové dokumentace schválené stavebním úřadem ve stavebním řízení a projektové
dokumentace pro provádění stavby, kopii stavebního povolení a přizvat Provozovatele k odevzdání
staveniště zhotoviteli stavby. V případě realizace vodovodních nebo kanalizačních přípojek se
Stavebník zavazuje předat ve stejném termínu kopii územního rozhodnutí, příp. územního souhlasu.
3.2 Provozovatel je povinen nejpozději do okamžiku odevzdání staveniště zhotoviteli stavby sdělit
zástupci Stavebníka informaci, který zaměstnanec Provozovatele je pověřen výkonem občasného
odborného dohledu.
3.3 Veškerá oznámení musí být učiněna formou e-mailu na tyto adresy, pokud si Strany nesdělí jinou
adresu:
1.e-mail určený pro komunikaci se Stavebníkem je martin.klima@crestyl.com,
2.e-mail určený pro komunikaci se Správcem je majetek@pvs.cz,
3.e-mail určený pro komunikaci s Provozovatelem je stavby@pvk.cz.
V oznámení musí být v předmětu emailu uvedeno číslo této Smlouvy, v textu emailu pak název
Vodního díla.
3.4 Před zahájením stavebních prací Provozovatel za účasti zástupce Stavebníka provede na výzvu
Stavebníka učiněnou nejméně 5 (pět) pracovních dní předem prohlídku trasy stávajících vodovodů
a/nebo kanalizací v oblasti dotčené stavebními pracemi nebo jinou činností (dále jen „místní
šetření“).
3.5 Z místního šetření Provozovatel pořídí protokol, ve kterém bude popsán a odsouhlasen Stavebníkem
i Provozovatelem stávající stav vodovodu a/nebo kanalizace v místě stavebních prací, včetně
případných dalších činností a opatření, které bude nutné provést před zahájením stavebních prací
Stránka 2 z 11
tak, aby byla zajištěna ochrana stávajících vodovodů a/nebo kanalizací, případně vodovodních
a/nebo kanalizačních přípojek.
3.6 Stavebník bere na vědomí, že trasa vodovodu a/nebo kanalizace, případně vodovodních a/nebo
kanalizačních přípojek a dalších vodohospodářských zařízení uvedená v zákresu poskytnutém
Stavebníkovi v rámci stavebního řízení, může být pouze orientační. Strany se zavazují poskytnout si
veškerou přiměřenou součinnost, aby před zahájením stavebních prací nebo jiných činností došlo
k určení skutečné trasy vodovodu a/nebo kanalizace případně vodovodních a/nebo kanalizačních
přípojek a dalších vodohospodářských zařízení tak, aby byla zajištěna jejich maximální ochrana.
Nedohodnou-li se Strany jinak, rozhodne o způsobu určení skutečné trasy vodovodu a/nebo
kanalizace případně vodovodních a/nebo kanalizačních přípojek Provozovatel.
3.7 Za činnost Stavebníka se považuje i činnost jiného subjektu, která vykonává činnost na pokyn nebo
ve prospěch Stavebníka.
3.8 Stavebník je povinen provádět stavební práce včetně souvisejících činností tak, aby Provozovatel
měl přístup k provozovaným vodovodům a/nebo kanalizacím pro výkon činností souvisejících s
dodávkou vody nebo odváděním odpadních vod. Při provádění stavebních prací je stavebník
povinen zajistit stavební, výkopový či jiný materiál proti splavení, napadání nebo jinému vniknutí do
kanalizace nebo jiných souvisejících zařízení. Stavebník je povinen provádět stavební práce tak, aby
nedošlo k ohrožení funkčnosti provozovaného vodovodu a/nebo kanalizace nebo souvisejících
zařízení.
3.9 Stavebník je povinen umožnit kdykoliv v průběhu provádění stavebních prací nebo souvisejících
činností přístup odpovědnému zástupci Provozovatele k provozovaným vodovodům a/nebo
kanalizacím a v případě potřeby umožnit i vjezd vozidel nebo mechanizace.
3.10 Stavebník je povinen při realizaci Vodního díla postupovat podle projektové dokumentace schválené
stavebním úřadem ve stavebním řízení a projektové dokumentace pro provádění stavby a dodržet
podmínky stanovené Správcem a Provozovatelem ve vyjádření k projektové dokumentaci
předkládané stavebnímu úřadu ve stavebním řízení a sjednané touto Smlouvou. Stavebník je
povinen přerušit provádění stavebních prací na výzvu Správce nebo Provozovatele, pokud jsou
stavební práce prováděny v rozporu s projektovou dokumentací nebo vyjádřením Správce a
Provozovatele.
3.11 Pokud v důsledku činnosti Stavebníka dojde k havárii na provozovaném vodovodu a/nebo
kanalizaci, je Stavebník povinen toto neprodleně oznámit Provozovateli, umožnit mu provedení
opravy a uhradit mu s tím spojené náklady včetně ušlého zisku, pokud se s Provozovatelem
nedohodnou jinak.
Pokud dojde k havárii na provozovaném vodovodu a/nebo kanalizaci, aniž by k havárii nebo poruše
došlo v důsledku činnosti Stavebníka, je Stavebník povinen toto neprodleně oznámit Provozovateli
a umožnit mu provedení opravy.
V případě havárie na provozovaném vodovodu a/nebo kanalizaci Stavebník neprodleně kontaktuje
zákaznickou linku Provozovatele na tel. 601274274.
3.12 Stavebník na své náklady zajišťuje realizaci stavební akce, v rámci které bude vybudováno Vodní
dílo. Pokud bude Vodní dílo zhotovováno po etapách či částech, zavazují se Strany předat každou
část Vodního díla samostatným trojstranným protokolem o předání a převzetí Vodního díla
v návaznosti na ukončení etapy.
3.13 Stavebník je povinen umožnit Provozovateli a Správci vykonávat v průběhu stavby Vodního díla,
příp. vodovodních a kanalizačních přípojek občasný odborný dohled a v jeho rámci respektovat jejich
připomínky k provádění stavby a k rušení stávajících vodních děl nebo vodovodních a kanalizačních
přípojek a umožnit jim za tím účelem pořizovat zápisy do stavebního deníku. V dostatečném
předstihu nejméně 5 (pět) pracovních dní předem je Stavebník povinen zvát zástupce Provozovatele
na kontrolní dny stavby a ke zkouškám všeho druhu a nejméně 3 (tři) pracovní dny předem osobně
nebo telefonicky zvát ke kontrole provedených prací a konstrukcí, které budou při dalším postupu
zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
3.14 Stavebník není oprávněn provádět žádné manipulace na stávající funkční vodovodní a kanalizační
síti. Připojení a jakékoliv manipulace s Vodním dílem nebo provizorním přepojením na stávající
funkční vodovodní a kanalizační síť je oprávněn provádět pouze Provozovatel. Stavebník je povinen
projednat u Provozovatele napojení nových vodních děl, provizorních řadů a/nebo vodovodních a
kanalizačních přípojek a odpojování rušených vodních děl a/nebo vodovodních a kanalizačních
Stránka 3 z 11
přípojek nejméně 30 (třicet) pracovních dnů před plánovanou realizací. Podmínkou pro provedení
výše uvedených úkonů je objednání všech činností s tímto souvisejících Stavebníkem u
Provozovatele.
V případě, že Stavebník poruší své povinnosti uvedené v předchozím odstavci, má
Provozovatel právo účtovat a vymáhat po Stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 150 000,- Kč.
Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo Provozovatele či Správce na náhradu újmy
včetně ušlého zisku.
3.15 Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen hradit materiál na odbočení vodovodních a
kanalizačních přípojek a uzávěr vodovodní přípojky.
3.16 Po připojení Vodního díla nebo provizorního přepojení na stávající funkční vodovodní a kanalizační
síť je s Vodním dílem oprávněn manipulovat (regulovat průtok pitné vody či odpadních vod Vodním
dílem) pouze Provozovatel. Jakákoliv manipulace s Vodním dílem ze strany Stavebníka se pak
považuje za závažné porušení této Smlouvy. V případě havárie na Vodním díle Stavebník
neprodleně kontaktuje zákaznickou linku Provozovatele na tel. 601274274.
3.17 Stavebník je povinen se Správcem a Provozovatelem projednat všechny změny Vodního díla oproti
projektové dokumentaci a vyžádat si jejich souhlas. V případě změny podmínek stavebního povolení
vydá Správce a Provozovatel do 30 (třiceti) pracovních dní od výzvy Stavebníka souhlas s takovou
změnou, která zachová nebo zlepší podmínky provedení Vodního díla, pokud se Strany písemně
nedohodnou jinak. Změna Vodního díla s dopadem do podmínek této Smlouvy musí být předmětem
dodatku k této smlouvě.
Článek 4. Spolupráce Stran v období vydání kolaudačního souhlasu / rozhodnutí
4.1 Stavebník se zavazuje oznámit převzetí Vodního díla ve lhůtě nejméně 15 (patnáct) pracovních dnů
předem. Dále Stavebník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že v případech, kdy nedodrží
stanovené minimální lhůty pro výzvy Správci a Provozovateli v jednotlivých fázích stavby, Správce
ani Provozovatel v takových případech nejsou povinni poskytnout potřebnou součinnost dříve, než
uplynou požadované lhůty.
4.2 Stavebník se zavazuje nejméně 15 (patnáct) pracovních dnů před dnem závěrečné kontrolní
prohlídky nebo převzetí Vodního díla či jeho etapy od zhotovitele předat tyto listiny:
1. Provozovateli předat geodetické zaměření skutečného provedení stavby Vodního díla a
dokumentaci skutečného provedení Vodního díla, zpracované dle Městských standardů;
2. Provozovateli a Správci předat návrh Rozsahu a specifikace Vodního díla;
3. Správci předat vyčíslení ceny Vodního díla a doklad o zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě k pozemkům dotčeným stavbou Vodního díla ve vlastnictví jiných subjektů, než
je hlavní město Praha. Pokud obsah listiny neodpovídá vzoru poskytnutému Správcem, je
povinností Stavebníka rozsah práv a povinností předem projednat se Správcem.
4.3 Stavebník bere na vědomí, že v případě, že nezřídí věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě
v souladu se svými smluvními závazky, Správce ani Provozovatel nejsou povinni vydat kladné
stanovisko pro vydání kolaudačního souhlasu/pro rozhodnutí v rámci kolaudačního řízení a Vodní
dílo převzít do správy a provozování. V takovém případě se Stavebník zavazuje vybudovat na své
náklady předávací místo a uzavřít ve smyslu ustanovení § 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále i jen „ZVK“) písemnou dohodu o úpravě vzájemných vztahů a povinností mezi vlastníky
provozně souvisejících vodovodů nebo kanalizací.
4.4 Po ukončení stavebních prací nebo jiných činností Stavebníka proběhne na základě výzvy
Stavebníka učiněné nejméně 5 (pět) pracovních dnů předem místní šetření z důvodu kontroly stavu
vodovodu a/nebo kanalizace v provozování Provozovatele v oblasti dotčené stavebními pracemi
nebo jinou činností Stavebníka, a to nejpozději 1 (jeden) pracovní den před závěrečnou kontrolní
prohlídkou. Kontrola bude provedena podle protokolu sepsaného před zahájením stavebních prací
a výsledek místního šetření bude popsán a odsouhlasen Stavebníkem a Provozovatelem
v protokolu. Závazek Stavebníka uhradit náklady provedení opravy a případně i ušlý zisk dle
Stránka 4 z 11
odstavce 3.11 této Smlouvy se vztahuje i na poškození, která budou zjištěna při místním šetření
po ukončení stavebních prací nebo jiných činností, pokud se s Provozovatelem nedohodnou jinak.
4.5 Z dokumentů předaných Stavebníkem bude Správcem vypracován návrh trojstranného protokolu
o předání a převzetí Vodního díla (dále jen „Trojstranný protokol“), ve kterém bude specifikováno
Vodní dílo jako předmět pachtu v souladu se skutečným provedením Vodního díla, a kterým bude
předáno Vodní dílo do pachtu, správy a provozování. Návrh Trojstranného protokolu bude zaslán
emailem Stavebníkovi a Provozovateli nejpozději 1 (jeden) pracovní den před závěrečnou kontrolní
prohlídkou nebo převzetím Vodního díla či jeho etapy Stavebníkem od zhotovitele. Trojstranný
protokol bude Stavebníkem řádně doplněn, podepsán a předán Provozovateli nejpozději v den
závěrečné kontrolní prohlídky nebo převzetí Vodního díla Stavebníkem od zhotovitele. Provozovatel
Trojstranný protokol podepíše a předá Správci.
4.6 Správce a Provozovatel se zavazují, že budou-li ze strany Stavebníka splněny veškeré podmínky
dle této Smlouvy, vydají Stavebníkovi souhlasné stanovisko pro vydání kolaudačního souhlasu/pro
rozhodnutí v rámci kolaudačního řízení, a to formou zápisu do protokolu ze závěrečné kontrolní
prohlídky (dále jen „Souhlasné stanovisko“). Nevydáním Souhlasného stanoviska pro neplnění této
Smlouvy nemůže Správci ani Provozovateli vzniknout povinnost k náhradě jakékoliv újmy vzniklé
Stavebníkovi.
4.7 V případě, že Správce nebo Provozovatel odmítne vydat Souhlasené stanovisko pro neplnění
podmínek této Smlouvy, oznámí tuto skutečnost Stavebníkovi zápisem do protokolu ze závěrečné
kontrolní prohlídky a současně e-mailem spolu s uvedením povinnosti, kterou Stavebník nesplnil
a/nebo porušil, včetně údaje o požadovaném způsobu nápravy této skutečnosti.
4.8 Stavebník se zavazuje do 10 (deseti) pracovních dnů od výzvy Provozovatele nebo Správce předat
Provozovateli a Správci kolaudační souhlas nebo rozhodnutí k Vodnímu dílu s doložkou nabytí
právní moci.
4.9 Správce je povinen podepsat Trojstranný protokol poté, co mu bude doručen kolaudační souhlas
nebo kolaudační rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci. V případě, že Správce zjistí nesoulad
informací v Trojstranném protokolu a kolaudačním souhlasu nebo kolaudačním rozhodnutí, zjedná
Správce nápravu. Správce doručí Stranám podepsaný výtisk Trojstranného protokolu.
4.10 Stavebník podpisem této Smlouvy a Trojstranného protokolu zmocňuje Správce, aby za Stavebníka
na jeho účet uplatňoval veškerá práva z vadného plnění a záruk včetně uplatňování náhrady újmy
nebo sankčních plnění, která má Stavebník sjednána se zhotovitelem v souvislosti se zárukami nebo
vadami plnění Vodního díla. Správce je v rozsahu zmocnění oprávněn jednat zcela samostatně,
Stavebník je povinen poskytnout veškerou součinnost pro uplatnění uvedených nároků. Stavebník
se tímto předem v zákonném rozsahu vzdává práva na náhradu újmy vůči Správci, která mu může
vzniknout v souvislosti se zastoupením Správcem. Jakékoli peněžní plnění vymožené v souladu
s uděleným zmocněním je Správce oprávněn si ponechat. Na základě požadavku Správce vystaví
Stavebník Správci plnou moc a nejpozději ke dni podpisu Trojstranného protokolu předá Správci
veškeré podklady pro vymáhání práv z vadného plnění a případné újmy, jakož i vystaví odpovídající
záruční listinu za jakost Vodního díla. Strany se dohodly, že toto zmocnění přetrvává i po zániku této
Smlouvy, pokud Správce nerozhodne jinak.
4.11 Budou-li současně se stavbou Vodního díla připravovány a realizovány i stavby vodovodních a
kanalizačních přípojek, práva a povinnosti Stran v období přípravy a realizace staveb Vodních děl
se přiměřeně použijí i pro přípravu a realizaci staveb vodovodních a kanalizačních přípojek.
Vodovodní a kanalizační přípojky po jejich dokončení nebudou předmětem předání do vlastnictví hl.
m. Prahy, do pachtu a správy a následného provozování tohoto Vodního díla.
Článek 5. Spolupráce Stran v období ode dne vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí
do převedení Vodního díla do vlastnictví hlavního města Prahy
5.1 Práva a povinnosti Stavebníka
1. Stavebník se touto Smlouvou zavazuje za níže uvedených podmínek přenechat Správci za
úplatu do pachtu a správy Vodní dílo.
Stránka 5 z 11
2. Pacht se sjednává na dobu určitou, a to ode dne účinnosti Trojstranného protokolu (v případě
rozdělení stavby Vodního díla na etapy od podpisu prvního Trojstranného protokolu) do
okamžiku, kdy dojde k převedení vlastnického práva k Vodnímu dílu na hlavní město Prahu
darovací smlouvou a předávacím protokolem na základě darovací smlouvy. Pachtovné za celou
dobu trvání pachtu dle této Smlouvy činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a je
splatné jednorázově do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení daňového dokladu, popřípadě výzvy
(u neplátce DPH) Stavebníka Správci. Je-li Stavebník plátce DPH, bude k této částce
připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Daňový doklad vystaví
Stavebník do 15 (patnácti) dnů ode dne účinnosti Trojstranného protokolu.
3. Stavebník se touto Smlouvou zavazuje uhradit Správci náklady spojené s provozováním
Vodního díla, a to na základě daňového dokladu vystaveného Správcem. Tyto náklady za celou
dobu trvání pachtu dle této Smlouvy jsou splatné jednorázově ve výši 999,- Kč (slovy devět set
devadesát devět korun českých) do 30 (třiceti) dnů ode dne vystavení daňového dokladu. K této
částce bude připočteno DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Správce je
povinen vystavit daňový doklad do 15 (patnácti) dnů ode dne účinnosti Trojstranného protokolu
(v případě rozdělení stavby Vodního díla na etapy od podpisu prvního Trojstranného protokolu)
všemi Stranami, přičemž datum vystavení daňového dokladu je i dnem uskutečnění
zdanitelného plnění.
4. Stavebník je povinen umožnit Správci řádné a nerušené užívání Vodního díla dle této Smlouvy,
a to tak, aby bylo možné dosáhnout účelu této Smlouvy – jeho bezproblémového provozování
a převedení do vlastnictví hlavního města Prahy. Stavebník podpisem této Smlouvy bere na
vědomí, že Vodní dílo pro Správce bude provozovat Provozovatel.
5. Stavebník je povinen bez zbytečného odkladu informovat Správce o veškerých vznesených
právních nárocích třetích osob ve vztahu k Vodnímu dílu, o nichž se hodnověrně dozví.
6. Stavebník je oprávněn provádět kontrolu stavu Vodního díla dle této Smlouvy, užívání Vodního
díla dle této Smlouvy Správcem a plnění práv a povinností vyplývajících Správci z této Smlouvy.
Takovou kontrolu je Stavebník oprávněn provádět sám nebo prostřednictvím kontrolního
orgánu nebo kontrolní osoby, a to za předpokladu, že svůj záměr provést kontrolu včetně
rozsahu a účelu kontroly písemně oznámí Správci alespoň 10 (deset) pracovních dnů
před plánovanou kontrolou, nedohodnou-li se Strany jinak. Správce se zavazuje Stavebníkovi
za účelem kontroly poskytnout po dohodě s Provozovatelem veškeré podklady vztahující se ke
stavu kontrolovaného majetku, jeho užívání a plnění práv a povinností plynoucích z této
Smlouvy. Kontrole musí být vždy přítomen zástupce Správce a zástupce Provozovatele. Při
kontrole je Stavebník povinen dodržovat ustanovení obecně závazných právních předpisů
a provozních předpisů, zejména ve vztahu k bezpečnostním a hygienickým opatřením.
Stavebník se zavazuje přihlédnout při výkonu a uplatňování svých práv dle tohoto odstavce této
Smlouvy k závazkům Správce a oprávněním Provozovatele vyplývajícím z této Smlouvy.
Případné náklady takové kontroly nese Stavebník.
7. Stavebníkovi musí být za přítomnosti zástupce Správce umožněn za účelem provedení kontroly
přístup do všech prostor a součástí Vodního díla dle této Smlouvy, pokud to není v rozporu
s obecně závaznými právními předpisy. Pověřený zástupce Stavebníka nebo osoba jím
pověřená může v době a způsobem, který nenaruší provozní činnosti Provozovatele či
bezpečnost provozu, provádět kontrolu, zda provoz a údržba Vodního díla dle této Smlouvy a
provádění oprav a odstraňování havárií na něm jsou Správcem či Provozovatelem zajišťovány
řádně, příp. uplatňovány v rámci reklamačního řízení.
8. Stavebník touto Smlouvou pověřuje Správce ve smyslu příslušných ustanovení ZVK, aby
vlastním jménem a na vlastní účet uzavíral smlouvy o dodávce vody a smlouvy o odvádění
odpadních vod s odběrateli a převádí na Správce právo na úplatu za dodávku pitné vody a
odvádění odpadních vod. Stavebník souhlasí s tím, že Správce převede výše uvedená práva
z tohoto odstavce na Provozovatele, vše v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze ZVK.
Stavebník touto Smlouvou převádí na Správce právo na náhradu ztráty vzniklé neoprávněným
odběrem vody z vodovodu nebo neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace ve
smyslu ust. § 10 ZVK. Stavebník souhlasí s tím, že Správce převede výše uvedená práva na
Provozovatele.
9. Stavebník touto Smlouvou pověřuje Správce ve smyslu příslušných ustanovení ZVK výkonem
veškerých práv a povinností vlastníka v oblasti ochranných pásem vodovodních řadů a
Stránka 6 z 11
kanalizačních stok a dále souhlasí s tím, aby Správce výkonem těchto práv a povinností pověřil
v plném rozsahu Provozovatele.
10. Stavebník se zavazuje sjednat se zhotovitelem Vodního díla záruku za vady díla v obvyklém
rozsahu a na obvyklou dobu, nejméně však na 5 (pět) let od doby, co nastaly právní účinky
kolaudačního souhlasu, nebo nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí. Pokud jsou součástí
Vodního díla i určené samostatné technické prvky určené Správcem, může být pro ně
poskytnuta záruka kratší, nejméně však 2 (dva) roky. Stavebník je povinen samostatně
v průběhu stavby Vodního díla uplatňovat práva z vadného plnění vůči zhotoviteli Vodního díla
tak, aby bylo Vodní dílo zhotoveno řádně. Veškeré vady a závady zjištěné Správcem nebo
Provozovatelem po převzetí Vodního díla do správy a provozování budou uplatňovány
u Stavebníka Správcem. Stavebník je povinen zajistit odstranění zjištěných vad nebo závad na
Vodním díle do 10 dnů po obdržení informace od Správce, pokud se Strany nedohodnou na
jiném termínu. Pokud Stavebník vady nebo závady neodstraní, má Správce nebo Provozovatel
právo tyto vady či závady odstranit. Stavebník má v takovém případě povinnost uhradit Správci
nebo Provozovatel oprávněně vynaložené náklady do 14 (čtrnácti) dnů od jejich uplatnění.
Stavebník zajistí pro Správce nebo Provozovatele možnost uplatňování práv z vadného plnění,
které zjistí až po převzetí Vodního díla na základě Trojstranného protokolu. Pokud nebude
Stavebník řádně plnit tuto povinnost, ponese odpovědnost za vady ve stejném rozsahu jako
zhotovitel Vodního díla. Stavebník se zavazuje nijak neomezovat svá práva z vadného plnění
nebo záručních prohlášení. Toto právo ze záruk přetrvává po celou dobu záruční doby i
v případě ukončení této smlouvy.
11. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších
předpisů Stavebník na Správce převádí povolení k nakládání s vodami, která se vztahují
k Vodnímu dílu.
12. Stavebník touto Smlouvou převádí na Správce povinnost a právo umožnit napojení vodovodu
nebo kanalizace jiného vlastníka ve smyslu ust. § 8 odst. 4 ZVK a povinnost a právo umožnit
připojení vodovodních nebo kanalizačních přípojek nových odběratelů ve smyslu ust. § 8 odst. 5
ZVK a dále souhlasí s tím, aby Správce výkonem těchto práv a povinností pověřil v plném
rozsahu Provozovatele.
5.2 Práva a povinnosti Správce
1. Správce se zavazuje platit Stavebníkovi za Vodní dílo pachtovné ve výši a za podmínek
uvedených v této Smlouvě.
2. Správce předá Provozovateli do podpachtu a provozování Vodní dílo, a to za podmínek
stanovených ve Smlouvě o podnájmu a podmínkách provozování vodovodů a kanalizací ve
vlastnictví hlavního města Prahy uzavřené mezi Správcem a Provozovatelem dne 31. 1. 2006
(dále i jen jako „Smlouva o podnájmu a provozování“) a v obecně závazných právních
předpisech.
3. Správce je oprávněn a povinen užívat a spravovat Vodní dílo, a to v souladu s touto Smlouvou
a se ZVK, přičemž je povinen postupovat s potřebnou odbornou péčí a s péčí řádného
hospodáře.
4. Správce se zavazuje poskytovat Stavebníkovi po celou dobu trvání pachtu na jeho žádost
informace a údaje, které má k dispozici a které se vztahují k Vodnímu dílu, zejména informace
a údaje týkající se jeho technického stavu, provedených měření, provedených kontrol
a prohlídek, včetně jejich výsledků a opatření přijatých k odstranění zjištěných nedostatků.
5. Správce je oprávněn a povinen provádět kontrolu provozování Vodního díla za podmínek
sjednaných v příslušné Smlouvě o podnájmu a provozování s Provozovatelem.
6. Správce je oprávněn a povinen v zastoupení Stavebníka upravit s vlastníky provozně
souvisejících vodovodů a kanalizací vzájemná práva a povinnosti písemnou dohodou
uzavřenou ve smyslu příslušných ustanovení ZVK tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé
provozování vodovodu nebo kanalizace. Pakliže o to Správce písemně požádá, Stavebník mu
k tomu ve lhůtě nejdéle 10 (deset) dnů udělí příslušnou plnou moc.
7. Strany sjednávají, že veškeré náklady vynaložené Správcem na údržbu Vodního díla a realizaci
oprav Vodního díla dle této Smlouvy jsou daňově uznatelným nákladem Správce.
Stránka 7 z 11
8. Stavebník uděluje Správci v souladu s ust. § 7 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění
základu daně z příjmů souhlas s vytvářením rezervy u Správce na plánované opravy hmotného
majetku, které je Správce povinen zajistit.
9. Správce je povinen řídit se platnými povoleními k nakládání s vodami ve smyslu zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, a dbát o to, aby nedošlo k zániku
těchto povolení. Stavebník se v souvislosti s vydáváním těchto povolení zavazuje poskytnout
Správci veškeré potřebné informace a dále též veškerou součinnost potřebnou k obnově nebo
změně těchto povolení.
10. Správce je oprávněn a povinen provádět na Vodním díle činnost, která má ve smyslu právních
předpisů charakter technického zhodnocení Vodního díla pouze na účet Stavebníka, a to na
základě samostatné, pro tento účel vydané plné moci Stavebníkem.
5.3 Práva a povinnosti Provozovatele
1. Provozovatel se zavazuje provozovat Vodní dílo v souladu s platnými právními předpisy i
smluvními závazky se Správcem.
2. Provozovatel se zavazuje do doby převodu Vodního díla na hlavní město Prahu uplatňovat
u Správce písemnou formou vady díla, které zjistil v průběhu záruční doby.
3. Provozovatel se zavazuje ve smyslu článku 3.10. Smlouvy o podnájmu a provozování převzít
Vodní dílo podpisem Trojstranného protokolu na základě této Smlouvy ke dni kolaudace do
podpachtovního vztahu a provozování, a to za podmínek určených Smlouvou o podnájmu a
provozování.
4. Provozovatel se zavazuje provádět odstraňování havárií a opravy Vodního díla dle této Smlouvy
sám nebo je zajišťovat prostřednictvím třetích osob.
5. Provozovatel se zavazuje umožnit odběratelům připojení na Vodní dílo, pokud připojení
dovoluje umístění Vodního díla, technické možnosti Vodního díla a odběratel splní podmínky
stanovené ZVK.
6. Provozovatel se zavazuje uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních
vod s odběratelem ve smyslu příslušných ustanovení ZVK.
Článek 6. Darování Vodního díla hlavnímu městu Praze
6.1 Stavebník se tímto v souladu s ust. § 1767 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů zavazuje darovat hlavnímu městu Praze Vodní dílo. Vzor darovací smlouvy činí
přílohu č. 2 této Smlouvy. Předmět darování bude vymezen v rozsahu uvedeném v kolaudačním
souhlasu nebo v kolaudačním rozhodnutí (dále jen „Darovací smlouva“). Stavebník bere na vědomí,
že osobou zmocněnou zastupovat hlavní město Prahu ve věci uzavření Darovací smlouvy je
Správce. Správce zašle po zkolaudování Vodního díla a projednání v orgánech hlavního města
Prahy Stavebníkovi výzvu k uzavření Darovací smlouvy. Na základě výzvy je Stavebník povinen
uzavřít Darovací smlouvu nejpozději ve lhůtě 3 (tří) měsíců od prokazatelného odeslání této výzvy,
pokud Správce ve výzvě nestanoví delší lhůtu.
6.2 V případě, že Stavebník neuzavře ve lhůtě stanovené v odst. 6.1 tohoto článku Smlouvy Darovací
smlouvu, Správce i Provozovatel mají právo od této Smlouvy odstoupit s tím, že celá Smlouva se
v takovém případě ruší od počátku. Správce i Provozovatel mají právo domáhat se v takovém
případě náhrady škody a veškerých souvisejících nákladů. Správce a/nebo hlavní město Praha mají
rovněž právo žalovat Stavebníka na nahrazení projevu vůle Darovací smlouvu uzavřít.
Článek 7. Registr smluv
7.1 Správce je právnickou osobou, v níž má územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast,
která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na tuto
Stránka 8 z 11
skutečnost by tato smlouva nemusela být uveřejněna v registru smluv, avšak Strany se přesto
dohodly na uveřejnění této smlouvy v registru smluv. Strany proto berou na vědomí, že tato Smlouva
(text smlouvy bez příloh) bude zveřejněna prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Správce. Uveřejněním prostřednictvím
registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a
strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Zveřejnění podléhají tato metadata:
identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena (případně hodnota předmětu
smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření smlouvy. Strany výslovně prohlašují, že informace obsažené
v části Smlouvy určené ke zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které
nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou Stranami
označeny za obchodní tajemství.
7.2 Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového
obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv.
Zveřejnění podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena
(případně hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření smlouvy.
7.3 Strany této Smlouvy výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Smlouvy určené ke
zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle
předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou Stranami této Smlouvy označeny za
obchodní tajemství.
Článek 8. Ustanovení společná a závěrečná
8.1 Strany této Smlouvy se zavazují dodržovat všechny povinnosti uvedené v této Smlouvě.
8.2 Změny této Smlouvy, zejména změny týkající se předmětu této Smlouvy nebo podmínek v této
Smlouvě upravených, jsou možné pouze formou písemného a číslovaného dodatku na základě
dohody všech Stran této Smlouvy. Komunikace mezi Stranami, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak,
postačuje ve formě emailové komunikace na email uvedený v této Smlouvě.
8.3 Majetkoprávní převod dokončené a zkolaudované stavby Vodního díla se bude realizovat dle
Darovací smlouvy uzavřené mezi hlavním městem Prahou (zastoupeným Správcem) a
Stavebníkem. Stavebník se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy nepřevést Vodní dílo na třetí
osobu nebo neznemožnit převod Vodního díla či Vodního dílo nezatížit právem třetí osoby bez
předchozího písemného souhlasu Správce. V případě porušení této povinnosti ze strany Stavebníka,
mají Správce i Provozovatel právo odstoupit od této Smlouvy.
8.4 V případě, že bude Vodní dílo se souhlasem Správce převedeno na třetí osobu, pak je Stavebník
povinen zajistit, aby společně s převodem Vodního díla došlo k převodu všech práv a povinností
vyplývajících z této Smlouvy na nového vlastníka Vodního díla, resp. aby nový vlastník Vodního díla
vstoupil bez jakýchkoli komplikací do této Smlouvy na místo Stavebníka a do všech souvisejících
právních vztahů týkajících se Vodního díla. V případě porušení této povinnosti ze strany Stavebníka
mají Správce a Provozovatel právo odstoupit od této Smlouvy.
8.5 V případě, že bude nutno před dokončením stavby Vodního díla z důvodů naléhavých a důležitých
pro zásobování vodou nebo odkanalizování obyvatelstva Vodní dílo na základě příslušného
rozhodnutí vodoprávního úřadu provozovat, bude tato situace řešena samostatnou smlouvou, ve
které budou uvedeny vzájemná práva a povinnosti Stran pro tento případ předčasného užívání
neřešeného stavebním povolením.
8.6 Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nedojde-li k majetkoprávnímu převodu dokončeného
a zkolaudovaného Vodního díla do vlastnictví hlavního města Prahy nebo k předání Vodního díla do
pachtu, správy a následného provozování na základě Trojstranného protokolu, nebude Správce ani
Provozovatel povinen dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vodu prostřednictvím Vodního
díla.
8.7 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která počíná běžet dnem uzavření Smlouvy a končí dnem, kdy
dojde k převedení vlastnického práva k Vodnímu dílu na hlavní město Prahu, nejpozději však dne
31.12.2028. Pokud Stavebník realizuje Vodní dílo po etapách, a dojde k převedení vlastnického
práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. této Smlouvy, sjednávají Smluvní strany rozvazovací
podmínku ve vztahu ke zbývající části Vodního díla pro případ, , že Stavebník nezahájil stavbu další
etapy stavby Vodního díla postupem podle článku 3. této smlouvy ve lhůtě 6 měsíců od převedení
Stránka 9 z 11
vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. této Smlouvy, Uplynutím této lhůty,
pokud se strany nedohodnou písemně jinak, bude platnost této Smlouvy ve vztahu ke zbývající části
Vodního díla ukončena. Strany se zavazuji bez zbytečného odkladu o této skutečnosti vzájemně
písmeně informovat druhou Smluvní stranu.
8.8 Kromě uplynutí doby určité lze tuto Smlouvu ukončit dohodou Stran nebo výpovědí.
8.9 Stavebník je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, nastane-li některá z následujících skutečností:
1. Příslušný insolvenční soud vydá pravomocné rozhodnutí o úpadku Správce nebo osoby
ovládající Správce.
2. Správce nebo osoba ovládající Správce vstoupí do likvidace.
3. Správce bude v prodlení s úhradou pachtovného po dobu delší než 60 dní.
4. Správce i přes opakovanou písemnou výstrahu učiněnou Stavebníkem opakovaně či po
delší dobu nedodržuje povinnosti stanovené touto smlouvou.
8.10 Správce je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, nastane-li některá z následujících skutečností:
1. Provozovatel přestane splňovat podmínky pro vydání povolení k provozování vodovodu
nebo kanalizace ve smyslu ust. § 6 ZVK.
2. Příslušný insolvenční soud vydá pravomocné rozhodnutí o úpadku Provozovatele či
Stavebníka nebo osoby ovládající Provozovatele či Stavebníka.
3. Provozovatel nebo osoba ovládající Provozovatele, nebo Stavebník nebo osoba ovládající
Stavebníka vstoupí do likvidace.
4. Stavebník bude v prodlení se zaplacením nákladů spojených s provozováním Vodního díla
po dobu delší než 60 (šedesát) dní.
5. Provozovateli bude Ministerstvem zemědělství ČR zrušeno povolení k provozování
vodovodů nebo kanalizací tvořících Vodní dílo dle této Smlouvy.
6. Provozovatel i přes opakovanou písemnou výstrahu učiněnou Správcem opakovaně či po
delší dobu nedodržuje nebo porušuje ustanovení ZVK.
7. Stavebník i přes opakovanou písemnou výstrahu učiněnou Správcem opakovaně či po delší
dobu nedodržuje povinnosti stanovené touto smlouvou.
8.11 Provozovatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, nastane-li některá z následujících skutečností:
1. Příslušný insolvenční soud vydá pravomocné rozhodnutí o úpadku Správce nebo osoby
ovládající Správce nebo Stavebníka nebo osoby ovládající Stavebníka.
2. Správce nebo osoba ovládající Správce nebo Stavebník nebo osoba ovládající Stavebníka
vstoupí do likvidace.
8.12 Ve všech případech činí výpovědní lhůta 6 (šest) měsíců počínaje prvním kalendářním dnem měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém dojde k doručení písemné výpovědi druhé, eventuálně druhé a
třetí straně. Tato výpovědní lhůta skončí nejpozději uplynutím doby trvání této Smlouvy.
8.13 Od této Smlouvy lze odstoupit v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy a touto
Smlouvou.
8.14 Strany této Smlouvy shodně prohlašují, že tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu
všech níže uvedených stran.
8.15 Strany této Smlouvy dále shodně prohlašují, že tato Smlouva odpovídá jejich svobodné a vážné vůli,
což stvrzují všechny Strany této Smlouvy podpisy svých oprávněných zástupců níže na této Smlouvě
uvedenými.
8.16 Strany této Smlouvy dále prohlašují, že tato Smlouva je vyhotovena v 3 (třech) stejnopisech, kdy
Provozovatel, Stavebník a Správce obdrží 1 (jeden) stejnopis.
8.17 Seznam příloh ke Smlouvě, které jsou považovány za rozhodné a jsou její nedílnou součástí:
Stránka 10 z 11
1. Vzor Trojstranného protokolu
2. Vzor Darovací Smlouvy
3. Rozsah a specifikace Vodního díla
4. Koordinační situace stavby
5. Snímek katastrální mapy se zákresem umístění Vodního díla
V Praze dne ______ V Praze dne ______
_________________________ _________________________
_________________________ Provozovatel
Stavebník
V Praze dne ______
_________________________
Správce
Stránka 11 z 11