Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Smlouva o dílo
S-0151/00069922/2023
Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen GASK)
se sídlem Barborská 51 - 53, 284 01 Kutná Hora
lČ: 00069922, DlČ: CZ00069922
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis zn. PR 1176
jednající: Jana Šorfová, ředitelka organizace
Zveřejněný bankovní účet: xxxx
(dále jen „pořadatel“)
Jméno: MgA Lukáš Machalický
Adresa: Pštrossova 1924/8, Praha 1, Nové Město
IČO: 76412059
email: info@lukasmachalicky.com
Bankovní spojení: xxxx
Fyzická osoba podnikající dle autorského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
(dále jen „autor“)
Výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle §2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
I. Úvodní ujednání:
Obě strany této smlouvy prohlašují, že jejich způsobilost uzavřít tuto smlouvu, jakož i způsobilost k souvisejícím
právním jednáním, není nijak omezena ani vyloučena.
II. Předmět smlouvy:
1. Předmětem smlouvy je vytvoření autorského díla: architektonické koncepce a dohled na realizace výstavy:
Stanislav Podhrázský a přátelé, pro GASK dle pokynů a zadání GASKu.
2. Autor se na základě této smlouvy zavazuje vypracovat architektonické dílo a dále zajistit jeho realizaci, tj.
promyšleně a citlivě architektonicky a scénograficky vyřešit celkovou instalaci. (dále jen „dílo“).
3. Místem konání výstavy jsou prostory Galerie Středočeského kraje, p. o., Barborská 51–53, Kutná Hora.
Datum konání vernisáže je 21. 10. 2023; trvání výstavy: 22. 10. 2023 – 4. 2 .2024.
III. Rozsah spolupráce, práva a povinnosti smluvních stran:
Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na uvedených právech a povinnostech:
a) Práva a povinnosti autora:
1. Práva a povinnosti autora:
2. Autor se zavazuje sestavit a odevzdat ke schválení pořadateli první návrh architektonické koncepce
výstavy nejdéle do data: 28. 8. 2023
3. Kurátor musí dílo pousoudit do 30. 8. 2023, kdy písemně vyjádří své připomínky
4. Autor se pak zavazuje zanést připomínky k návrhu do 7. 9. 2023.
5. Dílo musí zároveň sloužit jako podklad k nacenění realizace výstavy.
6. Autor při vytvoření díla vychází ze znalosti prostředí Pořadatele a z obecných zvyklostí při realizaci
kulturních akcí obdobného charakteru.
7. Autor je povinen spolupracovat s kurátorem výstavy Adrianou Primusovou a pracovníky Galerie
Středočeského kraje dle koncepce dramaturgie výstavy tak, aby nedošlo k časové ani prostorové kolizi
(souběhu) při realizaci výstavy.
8. Autor je povinen zajistit v rámci zhotovení díla, aby výstava proběhla v obvyklé kvalitě, stanoveném čase
a na stanoveném místě.
9. Autor je při přípravě i realizaci výstavy povinen jednat dle pokynů Pořadatele za účelem řádného zajištění
průběhu realizace a to od 25. 9. – 20. 10. 2023.
b) Práva a povinnosti pořadatele:
1. Pořadatel zajistí součinnost s vytvořením technického zázemí pro autora, tj. poskytne k dispozici plány
budovy, technická data a jiné údaje potřebné k vytvoření díla.
2. Pořadatel poskytne autorovi přístup do prostorů chystané výstavy v dostatečném předstihu před
vernisáží výstavy.
3. Pořadatel bere na vědomí, že výstava nemůže proběhnout v případě zásahu vyšší moci, jako je válka,
stávka, povodně, politické změny, smrt, prokazatelná zdravotní neschopnost bez vlastního zavinění,
vyhlášení nouzového stavu atd. Nesplnění smluvních povinností autora pro tyto a srovnatelně závažné
a neovlivnitelné důvody nebude považováno za porušení této smlouvy.
4. Pořadatel se zavazuje, že vystoupení nebude nikde prezentováno jako politické, na podporu některé z
politických stran či hnutí, případně na podporu fyzické osoby, která se politicky veřejně angažuje.
Jakákoliv politická podpora není touto smlouvou sjednána.
5. Pořadatel má právo písemně vytknout vady a nedodělky e-mailem na adresu autora, a to nejdéle do 3
pracovních dnů od odevzdání díla a dále po celou dobu trvání výstavy. Pořadatel současně stanoví
přiměřenou dobu k odstranění vytknutých vad. Toto ujednání nemá vliv na práva z vadného plnění, která
Pořadateli svědčí při každém dílčím předání.
6. Obě smluvní strany se dohodly na vzájemné spolupráci a součinnosti při přípravě a realizaci výstavy.
IV. Cena:
1. Cena za autorské dílo a jeho realizaci dle čl. III. A) je stanovena dohodou a činí celkem 90 000,-Kč včetně
DPH a je cenou konečnou.
2. Autor prohlašuje, že není plátcem DPH.
3. Cena bude hrazena ve dvou splátkách:
(1) Po odsouhlasení koncepce díla a odevzdání všech architektonických podkladů 7. 9. 2023, bude
autorovi vyplacena částka ve výši 30 000,- Kč vč. DPH na základě vystavené faktury a odeslané na
asistentka@gask.cz. Odsouhlasení bude platné pouze prostřednictvím emailu mezi
kurátorem a autorem.
(2) Po řádné realizaci díla, kterou osobně zkontroluje a převezme pořadatel v den vernisáže, bude
autorovi uhrazena částka 60 000,- Kč vč. DPH na základě vystavené faktury a odeslané na
asistentka@gask.cz.
V. Sankční ujednání:
1. Pořadatel je oprávněn požadovat po autorovi smluvní pokutu ve výši 0,05% z účtované dílčí ceny za každý
den prodlení s dodáním díla dle čl. IV. A. 1)
2. V případě prodlení autora s odstraňováním řádně reklamovaných vad a nedodělků je autor povinen zaplatit
pořadateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
3. Pro případ prodlení Pořadatele se zaplacením ceny za služby se Pořadatel zavazuje uhradit Autorovi smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvními pokutami není nikterak dotčeno právo poškozené Smluvní strany na náhradu škody v celém
jejím rozsahu.
VI. Licenční ujednání:
1. Autor tímto uděluje nevýhradní licenci k dílu, tedy k jeho užití vystavováním originálu v prostorách Galerie
Středočeského kraje v průběhu realizace výstavy a dále k pořízení fotografií a videozáznamů díla.
2. Objednatel je rovněž oprávněn pořízené fotografie a videozáznamy užít pro účely propagace výstavy i své
vlastní činnosti.
VII. Závěrečná ujednání:
1. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy je možno činit pouze písemně, a to po vzájemné dohodě obou
smluvních stran.
2. Smluvní strany se zavazují o obsahu smlouvy, jakožto i o souvisejících ujednáních zachovávat mlčenlivost.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou navzájem souhlasných stejnopisech. Každá strana potvrzuje převzetí
jednoho stejnopisu.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou plně svéprávné a že tuto smlouvu sepsaly dle své pravé a
svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že smlouvu přečetly a s jejím
obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
5. Smluvní strany společně prohlašují, že povinnost zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), se na tuto smlouvu nevztahuje, a to podle ustanovení § 3
odst. 2 písm. i) zákona o registru smluv, neboť jde o smlouvu uzavřenou s autorem v souvislosti
s autorským dílem.
6. Smluvní strany se zavazují označit veškeré informace, které splňují náležitosti jejich obchodního
tajemství, aby tyto informace nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.
Autor: Pořadatel:
_____________________________ _______________________________
MgA. Lukáš Machalický Galerie Středočeského kraje, p. o.
Jana Šorfová, ředitelka