Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SML/2023/0746/OOM/4MAJ
045/23/DELO/4-MAJ
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
Objednatel:
Městská část Praha 4
Se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
IČO: 00063584
DIČ: CZ00063584
zastoupená na základě příkazní smlouvy uzavřené dne 20. 5. 2022 platné ve znění dodatku č. 1 ze dne
7. 8. 2023 správcem nemovitostí společností:
4 — Majetková a.s. Bohumil Mach, místopředseda
Sídlo: Plamínkové 1592/4, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 28477456
DIČ: CZ28477456
bankovní spojení:
zastoupená: Ing. Radek Svoboda, předseda představenstva, Ing.
představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze v oddíle B, vložce 14768
(dále jen „objednatel" na straně jedné)
a
Zhotovitel:
ELEB CZ s.r.o.
Sídlo: Budějovická 2056/96, 140 00 Praha 4 Krč
IČO: 02544903
DIČ: CZ02544903
bankovní spojení:
zastoupená: Michal Blahovec, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze v oddíle C, vložce 219390
(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)
I.
Úvodní ustanovení
LI. Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem,
s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.
II.
Předmět díla
2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné kjeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách
sjednaných v této smlouvě.
2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku malého
rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,ZZVZ“) realizovanou na základě výjimky dle § 31 ZZVZ mimo zadávací
řízení pod názvem:
„Rekonstrukce elektrických rozvodů v objektu Ubytovny Novodvorská 435/153, včetně
stavebních úprav a činností s tímto souvisejících4*
2.3. Dílo podle této smlouvy je realizováno z důvodu havarijního stavu elektrických rozvodů a
spočívá v opravě horizontálních rozvodů elektroinstalace včetně hlavního rozvaděče v objektu
Ubytovny Novodvorská 435/153. Práce budou provedeny v rozsahu a v souladu s projektovou
dokumentací vyhotovenou firmou
IČO: a dle přílohy č. 1 této smlouvy - Položkový soupis prací.
2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto Článku smlouvy' nespecifikované, které vsak jsou k řádnému
provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl,
nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou
sjednanou cenu díla.
ITL
Doba zhotovení díla
3.1. Zhotovitel se zavazuje, že zahájí práce na díle bez zbytečného odkladu po podpisu této
V průběhu realizace stavby bude zhotovitel průběžně informovat zástupce objednatele pana
vedoucího technicko - realizačního úseku.
3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádné a včas a předat je objednateli nejpozději do 31. 12.
2023.
IV.
Splnění díla
4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu
objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní
svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy,
zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle
příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné
užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů
souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o
funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce
pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní
prostředky dodávané s výrobky apod.
4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných
vad a nedodělků a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle
ustanovení § 21 odst. 4, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění
pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem převzetí díla nebo jeho
dílčí části při zdanitelném plnění uskutečněném podle smlouvy o dílo.
4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným
oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje
prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných
dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady či nedodělky, které
2
saammi o sobě ani ve spojení s jiinnými nebrání užívání díla funkkčně nebo esstteettiicky ani jeho užívání
neomeezzuujjí. V přííppaadě pochybností ve výkllaadu dle tohoto odstavce rozhoduje objednatel.
4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedoděěllky či dílo, ohledně jehož předmětu
zhotovitel neodevzdal objednaatteelli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není
objednatel povinen převzít. Žádná platba provveedená objednatelem podle této smlouvy nebo
částečné užívání díla objednatelem se nepovaažžuujjí za převzetí díla.
4.5. K sepsánní zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozděějji 5 pracovních dnů přede dnem, kdy
bude dílo připrraaveno k předání a převzetí.
4.6. Jee--lli objednatelem převzato dílo s vadami oznámeennýými objednatelem v zápise o předání a
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. VTII. odst.
8.2. či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl.
VIII. odst. 8.3.
V.
Cena díla
5.1. Cena díla činí:
5.961.649,31 Kč
1.251.946,35 Kč (211%% DPH)
7.213.595,66 Kč vč. DPH
5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu
díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabbíídky zhotovitele podané v rámci
zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Cena nesmí být zvýýššena bez písemného souhlasu
objjeednatele jiinnak než formou dodatku ktéto smlouvě. Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje
ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění
- veškeeiiých činností, dodávek a souviseejjících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy -
- provedení díla - předmětné veřejné zakázzkky, tj. ii ocenění činností, dodávek a souviseejjících
výkoonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit
v důsledku inffllaacce nebo defllaace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen
materiálů nebo výrobků použitých při reaallizaci podle této smlouvy vyvvoollaané devalvací,
revalvací, kursoovvými změnaammi nebo v důsledku změny jiinných ekonomických činitelů, ukazatelů
a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních
poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o
předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.
5.3. Zhotovitel jje povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení
díla způsobem a v rozsahu vyymmeezeném touto smlouvou a písemně o nich inffoormovat objednatele
nejpozděějji před započeettím provádění díla.
5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýýššenou cenu díla v příppaadě jeho rozšíření nebo změny je
bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku ktéto
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozššííří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného
dodatku ktéto smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšení ceny díla objednatelem
v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel jje povinen s objednatelem dohodnout
veškeré změny při reaallizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich
provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrrzzeená zhotovitelem není dodatkem
ke smlouvě.
33
VI.
Platební podmínky
6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní
měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provveedené
v daném kalendáářřním měssííci osvědčené soupisem provedených prací (zjiiššťovacím protokolem)
podepsaannýým oběma smmlluvnníími stranaammii. Zhotovitel je oprávněn vystaavvit fakturu až na základě
podepsaného zjiiššťovacího protokolu dle předchozí věty s tím, že tento zjiiššťovací protokol bude
vždy přílloohou faktury. Daňový doklad za práce provveedené v jednotlivém měssííci jje zhotovitel
povinen vystaavvit a doručit nejpozděějji do 5. dne kalendářního měsíce násslleedduujjícího po měssííci, ve
kterém byly provedeny práce, jež fakturuje. Celkové platby objednatele nessmmí v souhrnu
překročiit 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla bude pozassttáávvkou, která bude
objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí
objednatelem bez výhrad. Pozasttáávvka bude uvedena v konečné faktuře zhotovitele.
6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za
předpokladu, že faktura bude doručena objednaatteelli do tří dnů ode dne jejího písemného
vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je--lli předmětem díla plnění podléhaajjící režimu
přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednaatteelli pozděějji, prodlužuje se
její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednaatteelli přesááhhllo dobu tří dnů. Za okamžžiik
uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při
nedodržení shora uvedené splatnossttii je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednaatteelli úrok
z prodlení dle platných právních předpisů.
6.3. Objednateell je oprávněn pozassttaavviit úhradu jakéékkoolliv platby v průběhu plnění této smlouvy,
jestliže zhotoovvitel neppllní kteeiiýkoolliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednaatteelli v této smlouvě
stanovený.
6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kteréékkoolliiv faktury odstraněěnníím vad a nedoděěllků
dosavvadního plnění zhotovitele. Poddmmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením
faktury, tak poté, nejpozděějjii však k datu splatnosstti faktury.
6.5. Pohledáávvku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postouppiit
pouze po dohodě s objednatelem.
VII.
Poddmmínky provádění díla
7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými praccoovvnnííky nebo třetími osobaammi. Při provádění díla
jiinnou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět
dílo za pomoci subdodavateellů, kteří sppllňuujjí kvalifiikkaační předpoklady stanovené právními
předpisy a vyyžžaadovvaané objednatelem. Pokud zhotovitel hodlá plnit předmět díla, resp. část díla
za pomoci subdodavatele, inffoormuje o této skutečnossttii v dostatečném předssttihu objednatele.
Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění
povinností vyplývajících z této smlouvy subdodaavvaatteelli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky
této smlouvy do smluv se subdodaavvaatteellii. Případná neúplnost takových smluv nezakládá
zhoottoovviiteelli žádné nároky vůči objednaatteelli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla.
Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu
objednatele. Zmměěna subdodavatele vyvvoollaaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyyžžáádaná
objednatelem kvůůlli nedossttaattkkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může
požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen
provádět dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavateell změněn
zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém příppaadě nevzniká zhoottoovviiteelli nárok na úhradu
rozdílu cen subdodáávvkky. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele také bez udání
důvodů.
4
7..22.. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče.
7.3.
7.4. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele
7.5. ani na majetku třetích osob neevvzznniikkly žádné škody.
7.6. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané místo plnění. Na požádání
je zhotovitel povinen předdlložit objednaatteelli veškeré doklady o provádění prací.
VVššechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím, na
místě plnění nezúčassttněěnnýým osobám, příppaadně objednateelli, je povinen uhradit zhotovitel.
Zhotovitel jje povinen zaajjistit, aby okolí místa plnění nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jiinnou
nečistotou a veškeré stížnosstti a podněty je povinen na místě řešiit, přičemž veškeré stížnosstti a
podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznáámmit objednateelli.
Smluvní strany ujednaally, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadaavvky objednatele:
• liikkvviiddaaci odpadu vzniklléého při reaallizaci díla si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a
to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák.č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a obecně
závazné vyhlláášky hl.m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMMPP, o udržování čistoty na ulicích a jiinných
veřejných komunikacích (vyyhhllááška o čistotě);
• zhotovitel zaajjistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák.č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů a podle navaazzuujjících předpisů. Před zaháájjením
montážních prací musí být všichni pracoovvníci zhotovitele prokkaazatelně seznáámmeenni
s bezpeeččnnoossttnníímmi předpisy (zejm. o bezpečnosstti práce a požární ochraně), s povinností
tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být
pověřováni jen pracoovvníci, kteříjsou pro dané práce vyučeni nebo zašškkoolleennii;
• veškeré práce a instalace zhotovitel provveede podle platných předpisů a norem ČSN;
• po dobu provádění prací jje zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a
bezpečnossttní předpisy, např. požadaavvky na liimmiittoovvaanou hlučnost a prašnost apod.;
• všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásstti vnitřního vybavení, venkovní
plochy apod. poškozené v důsledku provádění předmětu díla uvede zhotovitel před
předáním díla objednaatteelli do původního stavu, v příppaadě jejich zničení je zhotovitel
povinen nahraddiitjje novými;
• zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, maajjíí--lli platné povolení
k zaměstnání, je--lli ho třeba.
Při převzetí místa plnění si smluvní strany vzájemně oznámí jmmééna osob pověřených jednáním a
stykem s pracoovvnnííky druhé smluvní strany s vymmeezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí
zhoottoovviiteelli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním díla,
je--llii zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho
požaduje objednatel.
vin.
Záruky a rreekkllaammaacce
8.1. Na výýšše uvedený předmět díla dle bodu článku III.. poskytuje zhotovitel záruku po dobu 36
měsíců a počíná běžet duem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a
nedoděěllků. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.
8.2. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 5 dnů po doručení
písemné rekllaammaace objednatele zhoottoovviiteelli, neenníí--lli s přihlléédnutím k charakteru vad a nedoděěllků
dohodnuta jiinná lhůta. Zhotovitel je povinen odstraanniit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a
nedoděěllky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných příppadech nese
až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel jje povinen v příppaadě pro něho
negaattiivního rozhodnutí sporu uhradit zhoottoovviiteelli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro
provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.
55
8.3. Neodssttrraanníí--lli zhotoovvitel reklamovvaané vady ve lhůtě stanovené v odstaavvci 8.2., nebo oznámí před
jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiimměěřenou slevu ze
- sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jiinnéému zhoottoovviiteelli - opravci, přičemž v tom
- příppaadě je zhotoovvitel povinen objednaatteelli uhradit náklady vyynnaalloožžeené objednatelem na cenu
takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatell může od smlouvy odstouppiit. Provedenou
volbu může objednatel změniit ii bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhoottoovviiteelli
smluvní pokutu nezanniiká.
8.4. Zjisttíí--lli objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 11 měsíce od převzetí vadu
zhoottoovviiteelli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu,
kterou mohl objednatell jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznnáámmiill ji zhoottoovviiteelli včas.
Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je--lli zjevná, musel o ní
v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.
8.5. Nároky z odpovědnossttii za vady se neddoottýýkaajjí nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
Zhotovitel poskytne objednaatteellii náhradu škod, které objednaatteellii vznniikly v souuvvislostti
s výskytem, zjiišštěním a odstraňovánníím vad během díla a v záruční době.
8.6. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiinnéého skončení smlouvy
než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provveedené do skončení smlouvy a záruční doba
běží ode dne násslleedduujjícího od skončení smlouvy.
8.7. - Běh záruční doby se pozastaavvuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady
zhotovitelem, jiinným zhotovitelem - opravcem nebo do posskkytnutí slevy zhotovitelem nebo do
odstoupení od smlouvy.
IX.
Odstoupení od smlouvy
9.1. Smluvní strany mohou odstouuppiit od smlouvy, poruššíí--lli druhá smluvní strana podstaattným
způsobem své smluvní povinnosti a bylaa--lli na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve
stavebbním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.
9.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté,
kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno
písemně a je účinné doručením druhé smluvní straně. Pokud druhá smluvní strana nepřevezme
do 3(tří) pracovních dnů ode dne odeslání poštovní zássiillku obsaahhuujjící odstoupení od smlouvy, je
odstoupen? účinné 4. (čtvrtý) pracovní den ode dne odeslání poštovní záássiillky.
9.3. Staannoovvíí--lli oprávněná strana pro dodatečné plném lhůtu, vzniká jí právo odstouuppiit od smlouvy po
marném uplynutí této lhůty. Jeessttlliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj
závazek nessppllní, může oprávněná strana odstouuppiit od smlouvy před uplynutím lhůty
dodatečného plnění, kterou staannoovvila, ízn. ihned poté, co prohlláášení povinné strany obdrží.
9.4. Podstaattnnýým porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s protokolárním
převzeettím místa plnění od objednatele delší než 10 pracovních dnů, prodlení zhotovitele se
zaháájjeenníím provádění díla delší než 7 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 7
dnů, a to dle článku III. této smlouvy, nebo prodlení objednatele se zaplaceenníím ceny díla delší
než 14 dnů, za podmínky, že na takové prodlení zhotovitel písemně upozzoorrnniil objednatele a
objednatell neprovedl nápravu.
9.5. Podstaattnnýým porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
c) opuštění místa plnění zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo
nedookkonččiit předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednoottlivé výzvy týkaly.
9.6. Objednateell může odstouuppiit od smlouvy dále také, pokud:
66
a) zhotovvitel uvedl vědomě nepraavvdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovliivvňňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o
dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiinným uchazečem o tuto
veřejnou zakázku,
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovvitel nebo subdodavatel, jehož prostřeeddnniiccttvvím zhotovitel prokazoval kvaliffiikkaační
předpoklady, pozbyl kvaliffiikkaační předpoklady vyyžžaadovvaané právními předpisy nebo
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovvitel vyškrtnut ze seznamu kvaliffiikkoovvaaných dodavatelů (§ 232 ZZVZ),
f) byl zhoottoovviiteelli odejmut ceerrttiifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné
zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 ZZVZ),
g) zhotovvitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je--lli ho
třeba).
9.7. Smluvní strany výslovně ujednaally, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku
v příppadech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 9.5. písm. d) tohoto článku
smlouvy, vvčll. VIII. odst. 8.3. této smlouvy, nebo v případě jakéhhookkoolliv důvodu odstoupení
provveedeného jakouukkoolliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro
objednatele význam. V ostatních příppaadech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky
do budoucna.
9.8. Smluvní strany výslovně ujednaally, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateelli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.
9.9. Odstoupením od smlouvy zaanniikaajjí v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze
smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiinných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhlleedem
ke své povaze maajjí trvat ii po ukončení, resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se
provveede předám nedokončeného díla a pro dílo provveedené do odstoupení jje zachována záruka a
práva ze záruky po dobu záruční doby.
X.
Smluvní pokuty
10.1. V příppaadě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nessppllní lhůtu pro provedení díla,
je povinen zappllaattit objednaatteelli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen
započatý den prodlení.
10.2. V příppaadě, že zhotovitel buae v prodlení s předáním dokladů objednaatteelli dle či. IV. odst 4.1. této
smlouvy, nebo nepředá objednaatteelli všechny tyto doklady, jje povinen zappllaattit objednaatteelli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % zz ceny díla za každý, byť ii jen započatý den prodlení se splněním této
povinností až do splnění této povinnosti.
10.3. V příppaadě, že zhotovitel poruší jakouukkoolli povinnost sjednanou v cl. VII. odst. 7.4. této smlouvy,
je povinen zappllaattiit objednaatteelli smluvní pokutu 500 Kč v každém jednotlivém příppadě porušení
povinnosti.
10.4. V příppaadě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením
kzaměstnání (je--lli ho třeba) sjednanou včl. VII. odst 7.5. této smlouvy, je povinen zappllaattiit
objednaatteelli smluvní pokutu 500 Kč.
10.5. V přííppaadě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle ČČII.. VIII. odst. 8.2. této smlouvy, je
povinen zappllaattiit objednaatteelli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť ii jen započatý den
prodlení.
10.6. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvu, hradí povinná strana nezáávvisle na tom, zda a v jaké
výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymmááhat samostatně a bez ohledu na její výši,
7
zejména převyššuujjee--lli výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a
úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.
Článek XL
IInnffoorrmmaaccee o zpraacování osoobbních údaajjů
11.1. Objednateell inffoormuje zhotovitele o uchování osobních údajů, které v rámci smluvního vztahu
byly posskkytnuty, a to všechny nebo některé uvedené níže:
a) Jméno, příjmení jednaajjící/ kontaktní osoby; přip. adresa;
b) Idennttifikkaační číslo, je--lli to osobní údaj;
c) Emaaiilovou adresu jednaajjící/kontaktní osoby;
d) Telefonní číslo jednaajjící/kontaktní osoby;
e) Číslo bankovního účtu, je--lli to osobní údaj;
f) Daňové idennttiifikkaační číslo
g) Fakturační adresu
a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souuvvislosstti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „„NNaařříízzeení444)4)a v
souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „„ZZáákon444)4,),a to za
účelem posskkytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného
budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
11.2. Uchování a zpracování osobních údajů je za výýšše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace
poslední Části plnění dle smlouvy, nepožžaadduujjee--lli jiný právní předpis uchování smluvní
dokummeenttace po dobu delší.
11.3. Objednatel prohllaašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou posskkytnuty žádné třetí
osobě. Výjiimmku předssttaavvuujjí zpracovatelé, kterými jsou poskytovatel inffoorrmmaačního systému;
poskytovatel datového úložiišště, příppaadně další poskytovatelé zpracovateellsskkých softwarů, služeb
a appllikací.
11.4. Zhotovitel má podle Nařízení nebo Zákona právo:
a) požadovat po objednaatteellii inffoormaci, jaké osobní údaje zpracovává,
b) vyyžžádat si u objednatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktuaallizovat nebo
opraavvit, popřííppaadě požadovat omezení zpracování,
- c) požadovat po objednaatteellii výmaz osobních údajů - výmaz objednatel provveede, pokud
tento výmaz není v rozporu s odst. 11.1. tohoto článku a oprávněěnnýými záájjmy
objednatele,
d) na přenosiitelnost údajů a právo požadovat koppiii zpracovávaných osobních údajů,
e) na účinnou soudní ochranu, pokud máte jako smluvní strana za to, že vaše práva
podle Nařízení nebo Zákona byla poruuššena v důsledku zpracování vašich osobních
údajů v rozporu s tímto Nařízením nebo Zákonem,
f) v příppaadě pochybností o dodržování povinností souviseejjících se zpracováním
osobních údajů obrááttit se na objednatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Článek XII.
Závěrreečná ustanovení
12.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnostti uveřejněním v registru smluv
MVVČČR dle odstavce 12.6. tohoto článku.
12..2.. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající a zvlláášť v ní neupravené se řídí právním řádem České
reppuubblliiky, zejména příslušnnýými ustaannoovveenníímmi zák. č. 89/2012 Sb., občansskký zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „„oobbččanský zákkoník444)4.).
8
12.3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních splatností originálu, z nichž tři obdrží
12.4. objednatel a dva zhotovitel.
12.5. Tato smlouva může být změněna či doplněna pouze na základě dohody smluvních stran formou
12.6. dodatků k této smlouvě podepsaného oběma stranami.
V případě sporů o obsah a plnění smlouvy jsou účastníci povinni vynaložit veškeré úsilí, které
12.7. lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou. V případ soudního
sporu smluvní strany sjednávají místní příslušnost soudu tak, že se řídí sídlem objednatele.
12.8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků,
bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
12.9. smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů, v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních
zákonů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany
prohlašují, že skutečností uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §
504 občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv
podmínek.
V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu
neúčinná nebo neplatná, a to v důsledku rozhodnutí příslušných správních orgánů, nebude to mít
za následek neplatnost či neúčinnost celé smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se smluvní
strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný
obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl
této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá účelu a
smyslu této smlouvy.
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím
obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě,
nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
Příloha č. 1 smlouvy” Položkový soupis prací
V Praze dne: 4. %. % 2- X, V Praze dne: j jj .gg. 5323
Za
Ing. Radek Svoboda Michal Blahovec
předseda představenstva jednatel
Ing. Bohúmil Mach
místopředseda představenstva
9
Příloha ČČ.. 11 Smlouvy
Položkový soupis prací
Horizontální rozvody ........nn””11i i
Hlavní rozvaděč RH
11
Dodávka zapojeného rozvaděče RH včetně revize
Kabely 10500
50
Kabel 1-CXKH-R 55xx66
Kabel 1-CXKH-R 55xx1100 8400
Kabel 1-CXKH-R 3 x 1,5 4900
instalační materiál 1600
500
Žlab pozink 125/100 vč víka
11
Ukončení izol. vodičů
Ukonče. izol. vodič, do 6mm2 191
Spojovací materiál 157
Svítidla
11
Led svítidlo s čidlem 11
Svítidlo nouzové 11
Montáže 11
Demontážní práce, sekání, průrazy 11
Zřízení staveniště 11
Instalace horizontálních silových vedení 11
Požární ucpávky bez zednnických prací 11
Nosný materiál a montáž 11
11
Instalace a připojení svítidel 11
Připojení nového rozvaděče RH 11
Postupné přepojování po sekcích 11
Projekt skutečného stavu
Revize eiektoinstalace vč jednání s PRE
Úklid po stavební činnosti a odvoz odpadu
Režie, podružný materiái. prořezm, materiál, doprava
Předání, zaškolení
1100