Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
„Památková obnova diváckých lóží – II. etapa v interiéru hlediště Mahenova divadla“
„Památková obnova fasády Mahenova divadla III. etapa 2023“
Evidenční číslo Objednatele
Evidenční číslo Zhotovitele
……………………………….
……………………………….
Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. 23SMVY0405 ze dne 10.5.2023
Památková obnova fasády Mahenova divadla III. etapa 2023
OBJEDNATEL:
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
se sídlem
Dvořákova 589/11, 657 70 Brno
zastoupený:
MgA. Martinem Glaserem, ředitelem
IČ:
00094820
DIČ:
CZ00094820
Bankovní spojení:
UniCredit Bank
číslo účtu:
211 012 66 23/2700
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 30
(dále jen „Objednatel")
a
ZHOTOVITEL:
IDEA stavby s.r.o.
Sídlo:
Olomoucká 3419/9, 618 00 Brno
Zastoupený:
Ing. Vlastimil Tomášek
IČ:
19087225
DIČ:
CZ19087225
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
číslo účtu:
123-9919540257/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 132963
(dále jen „Zhotovitel“)
uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tohoto znění:
PREAMBULE
Tento dodatek smlouvy zahrnuje změny díla podle změnového listu (ZL) č. 1. Objednatel posoudil změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) takto:
§ 222 odst. 4 zákona:
Změny podle ZL č. 1 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť změny nemění celkovou povahu zakázky. Hodnota změn je 51.893,03 Kč bez DPH, což je hodnota nižší, než je finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je hodnota změny nižší, než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy (614.819,55Kč bez DPH). Cenový nárůst z těchto změn je 43.893,03 Kč bez DPH. Cena díla po započtení cenového nárůstu podle dodatku č. 1 nepřekročí limit pro VZMR. Změny nemají vliv na dobu plnění.
I.
Článek I. Předmět smlouvy
1.1.
DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)
Původní text odst. 1.1.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
1.1.1.
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo označené názvem „Památková obnova fasády Mahenova divadla III. etapa 2023“ podle:
· Projektové dokumentace s názvem „Památková obnova fasády Mahenova divadla III. etapa 2023“, zpracovaná projektantem Ing. Radek Vala, Ríšova 151/9, 641 00 Brno, v 02/2023. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Projekt obsahuje soupis prací zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET);
· Podle Změnového listu č. 1.
Dílo je specifikováno PROJEKTEM a ROZPOČTEM a zahrnuje:
1.1.1.1. Provedení díla podle PROJEKTU a změnového listu č. 1.
1.1.1.2. Zpracování Závěrečné zprávy památkové obnovy.
1.1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.
Původní text odst. 1.1.3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
1.1.3.
Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odst. 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:
· PROJEKTU;
· ROZPOČTU;
· Změnového listu č. 1;
· NABÍDKY
· zadávací dokumentace
Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, Změnový list č. 1, NABÍDKA, zadávací dokumentace a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací, dodávek a činností nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.
Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.
Původní text odst. 1.1.4. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
1.1.4.
ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu změny je součástí tohoto dodatku smlouvy jako příloha č. III. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3., jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají.
Původní text odst. 1.1.7. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
1.1.7.
Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:
· vlastní text této smlouvy o dílo;
· PROJEKT;
· ROZPOČET;
· Změnový list č. 1;
· zadávací dokumentace;
· NABÍDKA;
· protokol o předání a převzetí staveniště;
· protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části).
Případné vady Objednatelem předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla budou řešeny jako změny díla v souladu s odst. 1.2. této smlouvy.
II.
Článek IV. Cena
Původní text odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
4.1.
Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem. Cena díla se upravuje podle Změnového listu č. 1 vč. rozpočtu změny. Pokud v průběhu realizace díla smluvní strany zjistí, že při sestavení ROZPOČTU nebo rozpočtu změny, kterým je výše ceny díla doložena, se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či součtů či nezapočtením položek do součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo by měly za následek zvýšení ceny díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšit). V takovém případě budou smluvní strany postupovat tak, že v průběhu provádění díla bude Zhotovitel fakturovat položky ROZPOČTU a rozpočtu změny tak, jak jsou uvedeny v příloze č. I. a III. této smlouvy a chyby v ROZPOČTU nebo v rozpočtu změny napraví uvedením slevy ve faktuře. Souhrn fakturovaných částek za celé dílo musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy.
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:
4.1.1.
Cena bez daně z přidané hodnoty
4.098.796,97 Kč
se zvyšuje podle Změnového listu č. 1 o částku
43.893,03 Kč
nová cena bez daně z přidané hodnoty se sjednává ve výši:
4.142.690,00 Kč
4.1.2.
Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 %
869.964,90 Kč
4.1.3.
Cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí celkem
5.012.654,90 Kč
(slovy: pětmilionůdvanácttisícšestsetpadesátčtyři koruny české a 90/100 Kč)
Z toho cena za uznatelné náklady v souladu s příspěvkem z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je stanovena v celkové výši na 4 100 000 Kč bez DPH. Bližší specifikace Ceny Díla je uvedena v položkovém rozpočtu, které tvoří přílohu 1 Smlouvy. Tento položkový rozpočet odpovídá položkovému rozpočtu, který Zhotovitel předložil ve své nabídce ve výběrovém řízení týkající se této smlouvy
III.
Článek V. Platební podmínky
Původní text se doplňuje o bod 5.8., který zní:
5.8. Fakturace bude provedena v režimu přenesené daňové povinnosti, daň ve výši 21 % je povinen odvést objednatel.
IV.
Článek XX. Závěrečná ustanovení
Původní text odst. 20.5. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
20.5.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha číslo I.
ROZPOČET;
příloha číslo II.
DOHODA o jednotném postupu při odsouhlasování změn A Změnový list
příloha číslo III.
Změnový list č. 1 vč. rozpočtu změny
V.
Závěrečná ustanovení dodatku
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. Dodatek smlouvy lze uzavřít elektronicky.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
5. Obě smluvní strany berou na vědomí, že dodatek nabývá účinnosti teprve jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv v úplném znění.
6. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku na základě vzájemné dohody řídily již ode dne podpisu tohoto dodatku a pro případ, že dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv, považují veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu tohoto dodatku do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.
7. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
V Brně dne ………......………..…… V Brně dne ………......………..……
_________________________
__________________________
za Objednatele
za Zhotovitele
MgA. Martin Glaser
Ing. Vlastimil Tomášek
ředitel NDB
jednatel společnosti
Příloha číslo III. smlouvy o dílo
ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 VČ. ROZPOČTU ZMĚNY
Obchodní podmínky strana 1
strana 18