Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
smi. SML/0474/22
dod.l SML/0474/22-1
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5622054482.01 (ORG 2718)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 22079
Objednatel: I. Smluvní strany
Sídlo:
IČO: Statutární město Brno
DIČ: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00, Brno - Brno - město
Bankovní spojení: 449 92 785
CZ44992785
Zastoupený: Česká spořitelna, a.s.
Název: č.ú. 111246222/0800
Sídlo: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
IČO: Pisárecká 555/1 a, Pisárky, 603 00 Brno
DIČ: společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
463 47 275
CZ46347275
zastoupená Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva
Zhotovitel: („objednatel")
Zastoupený: PROKAN smart, s.r.o.
Písková 585/4, Bystrc, 635 00 Brno
ICO:
DIČ: doc. Ing. Petrem Hluštíkem, Ph.D., jednatelem
Bankovní spojení: společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 119312
číslo účtu: 09507680
CZ09507680
Komerční banka, a.s.
(„zhotovitel")
II. Předmět dodatku smlouvy o dílo
1) Smluvní strany uzavřely dne 9. 11. 20222 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla,
tj. stavby „Brno, Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu44 (dále jen „smlouva
o dílo44).
2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek44) je:
a) změna rozsahu předmětu díla, tj. rozšíření předmětu smlouvy vymezeného smlouvou o dílo
o dodatečné práce (dále jen „vícepráce44) spočívající ve zpracování hydrogeologického
průzkumu a vypracování projektové dokumentace odvodnění v rozsahu nutném pro vydání
povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 zákona č.
254/2001 Sb., zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění
pozdějších předpisů. Tyto změny byly vyvolány novými skutečnostmi, tj. výskytem vysokých
hodnot podzemních vod, kterou je nutné snížit, a které se objevily v průběhu zpracování díla,
a které nebyly v době podpisu smlouvy o dílo známy. V souvislosti se změnou rozsahu
předmětu díla dochází i ke změně ceny díla.
b) změna termínu dokončení a předání díla objednateli.
III. Změna ustanovení smlouvy o dílo
1) Článek II. Předmět smlouvy odst. 1 se nahrazuje textem tohoto znění:
„Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:
A. vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení, dopracovaná do
podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „projektová
dokumentace44),
B. autorský dozor v průběhu realizace stavby,
C. provedení hydrogeologického průzkumu,
D. vypracování projektové dokumentace odvodnění v rozsahu nutném pro vydání povolení
k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 zákona č. 254/2001
Sb., zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších
předpisů.44
2) Článek IV. Čas a místo plnění odst. 1.3. ve znění:
„Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace:
do 10 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo.44
se nahrazuje zněním:
„Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace:
do 13 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo.44
3) Článek V. Cena díla odst. 1 text v původním znění: 1 450 000 Kč
304 500 Kč
„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 218 000 Kč
cena vypracované projektové dokumentace bez DPH
DPH 21 %...................................................................
cena výkonu autorského dozoru bez DPH.................
2
DPH 21 %.................. 45 780 Kč
cena celkem bez DPH 1 668 000 Kč
DPH 21 %..................
cena celkem s DPH 350 280 Kč
2 018 280 Kč“
se nahrazuje zněním:
1 450 000 Kč
„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 304 500 Kč
218 000 Kč
cena vypracované projektové dokumentace bez DPH................................... 45 780 Kč
DPH 21 %......................................................................................................
cena výkonu autorského dozoru bez DPH...................................................... 216 000 Kč
DPH 21 %....................................................................................................... 45 360 Kč
cena hydrogeologického průzkumu a projektové dokumentace odvodnění
v rozsahu nutném pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo 1 884 000 Kč
podzemními vodami bez DPH........................................................................ 395 640 Kč
DPH 21 %.............................................................................................. .........
cena celkem bez DPH 2 279 640 Kč“
DPH 21%...................
cena celkem s DPH
IV. Závěrečná ustanovení
1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle,
což stvrzují svými podpisy.
2) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru
smluv postupem dle zákona o registru smluv.
4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv
statutární město Brno.
5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv
zní bvk@bvk.cz.
6) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek buď platným kvalifikovaným elektronickým
podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá
smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou
smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel
obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
3
*N
Doložka:
Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/045 dne 30.8.2023.
V Brně: -I 09. 2023 V Brně: y