Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 6 zadávacích podmínek
Účastník výběrového řízení v návrhu Smlouvy o dílo řádně a Správně doplní údaje na žlutě vyznačených
místech, a to v Souladu S obsahem předkládané nabídky.
SMLOUVA o DÍLo
č. objednatele: 0806/2023
uzavřená v souladu se Zněním § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb. občanský Zákoník, ve
Znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými Smluvními Stranami
Článek 1
Smluvní strany
jméno, příjmení/název: Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o.,
datum narození/IČ/DIČ: 62502433 / CZ 62502433
bydliště/sídlo:
zapsaný: Nádražní 52, Prachatice II, 383 01
zastoupený:
číslo účtu: Krajským Soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4786
Ing. Petrem Kolínem, jednatelem
(dále jen „0bjednatel“)
na Straně jedné
a
jméno, příjmení/název: REKON INSTA Spol. S r.o.
datum narození/IČ/DIČ: 60070897/0260070897
bydliště/Sídlo:
Zapsaný: Budějovická 632, 384 51 Volary
zastoupený:
číslo účtu: Krajským Soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3560
Miroslavem Sosnou, prokurou
(dále jen „Zhotovitel“)
na Straně druhé
Článek 2
Výchozí údaje a podklady
1. Shora uvedení zástupci smluvních Stran prohlašují, že podle platné právní úpravy, Stanov,
Společenské Smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni
Samostatně zastupovat jednotlivé Smluvní Strany při právním jednání a zřídit mezi
Smluvními stranami závazek, tedy uzavřít tuto Smlouvu, k platnosti Smlouvy není třeba
podpisu jiné osoby. Zástupce objednatele prohlašuje, že výběr Zhotovitele proběhl v Souladu
S obecně závaznými právními předpisy, zejména Zákonem č. 89/2012 Sb. občanský Zákoník,
zákonem č. 134/2016 Sb. o Zadávání veřejných zakázek vždy ve znění pozdějších předpisů a
v Souladu Se Směrnici města Prachatice č. 1/2023 Zásady pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.
Stránka l Z 11
2. Oprávnění Zástupci:
a) k právnímu jednání (uzavření, Změna Smlouvy):
Objednatel: Ing. Petr Kolín, jednatel Společnosti Tepelné hospodářství Prachatice S.r.o.
Zhotovitel: Miroslav Sosna, prokura Společnosti
b) ve věcech provádění předmětu díla (Zástupci ve věcech technických):
- Objednatel: Kamil Sedlecký, Pavel Hraba
- Zhotovitel: Miroslav SoSna
3. Při provádění díla zastupují jednotlivé Smluvní Strany uvedení Zástupci, kteří jsou oprávněni ke
všem úkonům Souvisejícím S prováděním díla po technické stránce. Zástupce objednatele mj.
kontroluje kvalitu prováděných prací, obsahové náležitosti díla, je povinen a oprávněn ověřit,
Zda Zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají Skutečně provedeným dohodnutým dodávkám
a výkonům. Je dále oprávněn provádět rozhodnutí, týkající Se upřesnění rozsahu díla v Souladu
Se zadáním, změn díla, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v Souladu s podmínkami
Smlouvy, přerušení provádění díla, apod.
4. Podkladem k uzavření Smlouvy jsou:
a) Výzva k podání nabídky č.: TH/0806/2023 ze dne 14.6.2023 na dodávku a montáž:
REKONSTRUKCE DESKOVÝCH vÝMĚNÍKŮ vE vS 4 A oPTIMALIZAcE
TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKY DO ZŠ NÁRODNÍ
b) Dokumentace
c) Položkový rozpočet
Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že podklady k uzavření Smlouvy uvedené pod píSm. a)
v dostatečném předstihu převzal a použil je pro Zpracování Své nabídky včetně kalkulace nabídkové
ceny díla.
Článek 3
Vymezení předmětu díla
l. Touto Smlouvou Se Zhotovitel Zavazuje provést na Svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:
REKONSTRUKCE DESKOVÝCIˇIIVÝMÉNÍKŮ vE vs 4 A oPTIMALIZACE
TEPLOVODNI PRIPOJKY D0 ZS NARODNÍ
Předmětem plnění díla je:
Předmětem díla je odpojení čtyř technicky dosluhujících deskových výměníků ve výměníku VS 4.
Na uvolněné místo budou instalovány dva kusy Skládaných deskových výměníků. V Souvislosti
S odpoj ením deskových výměníků bude Odstaven samostatný teplovod pro ZŠ Národní. Teplovodní
přípojka pro ZŠ Národní bude napojena na stávající teplovod pro Sídliště bytových domů v místě
Společné šachty. Podkladem pro plnění díla je dokumentace vypracovaná Ing. Jiřím Šímou 12/2022
Rozsah díla vychází z položkového rozpočtu a upřesnění prací na místě plnění.
Stránka 2 Z 11
LH Místem plnění předmětu díla je:
Výměníková Stanice VS IV na parc. č. 1966 a šachta Šl v k.ú. Prachatice.
Dílo zahrnuje Veškeré práce, Výkony, dodávky a činnosti, které jsou nutné k jeho provedení,
včetně všech věcí potřebných k bezvadnému provedení díla. Zahrnuje i takové práce a výkony,
které nejsou v podkladech pro uzavření Smlouvy uvedenými v článku 3 výslovně uvedeny,
avšak Souvisi nebo doplňují realizaci některých prací a dodávek, a to tak, že dílo bude
obsahovat veškeré výkony, práce, dodávky i poddodávky nutné k provedení funkčního díla
způsobilého ke Smluvenému, respektive obvyklému způsobu užívání, a bude Splňovat veškeré
požadované obsahové, funkční nároky objednatele.
Zhotovitel prohlašuje, že jako osoba způsobilá k odbornému provedení díla před podpisem této
Smlouvy důkladně s odbornou péči:
a) Zkontroloval veškeré informace týkající Se provedení díla,
b) prostudoval podmínky a Zadávací dokumentaci veřejné Zakázky a další Související doku-
menty, tuto dokumentaci Shledal jako úplnou, určitou a neobsahující chyby, rozpory, jako
dostatečnou pro provedení díla a jeho ocenění, přičemž jí Zcela porozuměl,
c) vyžádal a obdržel vyjasnění případných nejasností a Zjistil Si veškeré podrobnosti týkající Se
povahy a proveditelnosti díla,
d) navštívil místo provádění díla, prověřil místní podmínky,
e) zkontroloval a potvrzuje, že předané dokumenty jsou úplné pro řádné ocenění a provedení
díla a prohlašuje, že sám ponese veškerá rizika Z neúplnosti podkladů,
Í) přebírá na Sebe nebezpečí Změny Okolností,
g) dílo provede kvalifikovaným Způsobem S odbornou péčí,
h) bere na vědomí přístupnost místa pro provádění díla, Se kterou byl dostatečně Seznámen a
při uzavírání Smlouvy s ní počítá.
Objednatel Se zavazuje dokončené dílo převzít a Zaplatit zhotoviteli Sjednanou cenu.
Článek 4
Způsob provádění díla
Zhotovitel je povinen provádět dílo Osobně S potřebnou péčí, ve Sjednaném čase a obstarat vše,
co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel dílo provádí Samostatně, nicméně Se Zavazuje řídit Se
při tom příkazy objednatele.
Zhotovitel je dále povinen zejména:
a) Svolávat kontrolní prohlídky v rámci provádění díla s pozváním Zástupce objednatele ve
věcech technických, a to, nebude-li při provádění díla objednatelem operativně Stanoveno
jinak:
1) Kontrolní prohlídka na místě provádění díla bude zhotovitelem Svolána před Zaháj enim
vlastního provádění díla k základnímu upřesnění provádění díla.
2) Kontrolní prohlídka na místě provádění díla bude Zhotovitelem Svolána vždy dle
operativního upřesnění při předcházející prohlídce.
3) Závěrečná kontrolní prohlídka bude zhotovitelem Svolána po kompletním dokončení díla
včetně odstranění lešení či pracovních plošin, úklidu a vyčištění interiéru.
b) Respektovat závěry Z kontrolních prohlídek, provádět dílo v Souladu S nimi.
Obj ednatel je oprávněn k průběžné kontrole díla při jeho provádění.
Zhotovitel je povinen vždy být osobně při kontrole přítomen, seznámit objednatele a jim
přizvané osoby S již provedenými pracemi, poskytnout potřebná vysvětlení, informace.
Stránka 3 z 11
Provádění kontroly se dále řídí uSt. § 2626 Občanského Zákoníku.
5. Obj ednatel je oprávněn dávat zhotoviteli dodatečné návrhy a pokyny a sdělovat připomínky,
přičemž zhotovitel je povinen tyto návrhy, pokyny a připomínky při provádění díla respektovat,
a to v případě, že tyto návrhy, pokyny a připomínky nejsou v rozporu S právními předpisy
a nemění Sj ednaný rozsah dila.
6. Zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro provedení díla zabezpečuje zhotovitel.
Vybudování, úpravy Stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a cena likvidace je
Součástí sjednané ceny díla.
7. Zhotovitel vede stavební deník. Za Obj ednatele provádí zápisy do stavebního deníku zástupce
ve věcech provádění díla.
8. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potřebnou Součinnost při provádění díla, jedná-li
Se o úkony, příslušející výhradně objednateli a jsou-li nezbytné k provedení díla.
9. Použij e-li zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen ho Seznámit se
všemi podmínkami pro provedení díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této Smlouvy,
přičemž odpovědnost Za Splnění závazku a za vady díla nese zhotovitel. Přenesení jakýchkoli
závazků plynoucích ze smlouvy o dílo na poddodavatele je vůči objednateli právně neúčinné.
10. Zhotovitel je povinen počínat Si tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví
nebo vlastnictví jiného. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že k takové újmě můž
doj ít, je zhotovitel povinen s těmito osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
11. Zhotovitel v plné míře odpovídá Za bezpečnost a ochranu zdraví v místě (prostoru) provádění
díla.
12. Zhotovitel je povinen udržovat v místě provádění díla, resp. v prostorech objednatele, pořádek
a čistotu a je povinen bez Zbytečného odkladu odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho
pracemi a zajistit, aby nečistoty Z provádění díla neovlivňovaly okolí.
13. Obj ednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů, které
Zhotovitel hodlá použít pro provedení díla. Obj ednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele k použití
výrobků nebo materiálů jiné obchodní značky, jiného výrobce nebo jiného typu, je-li to ku
prospěchu kvalitativních nebo užitných vlastností díla nebo jeho ceny.
14. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá Za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady S tím Spoj ené.
15. Zhotovitel je povinen provést dílo V Souladu S platnými technickými normami (ČSN, ČSN ISO,
ČSN EN, apod.) dle Specifikace Zadání, oborovými normami, technologickými předpisy a
postupy, apod.
16. Zhotovitel je povinen dodržovat Obecně závazné právní předpisy, zejména zákon č. 541/2020 Sb.
o odpadech, nařízení Vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
Zdraví při práci na pracovištích S nebezpečím pádu Z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na Staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým Se Stanoví
podmínky ochrany Zdraví při práci, ve Znění pozdějších předpisů, Zákon č. 309/2006 Sb.
kterým Se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování Služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany Zdraví při
práci), ve Znění pozdějších předpisů V této souvislosti Sc upřesňuje, že při provádění díla
nebude celková doba trvání prací a činností delší než 30 pracovních dnů, ve kterých by byly
vykonávány práce a činnosti a zároveň by na nich pracovalo Současně více než 20 fyzických
osob po dobu delší než 1 pracovní den, ani celkový plánovaný objem prací a činností během
realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Dále Se
upřesňuje, že na staveništi nebudou působit Zaměstnanci více než jednoho zhotovitele Stavby.
V opačném případě je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu
objednateli, nejpozději však 15 dnů před předáním Staveniště a poskytnout potřebnou
součinnost k plnění povinností Oblastnímu inspektorátu práce dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.
Stránka 4 Z 11
17. Objednatel může předmět díla v průběhu plnění rozšířit nebo Omezit či jinak Změnit, aniž by
tím byl dotčen Smluvní Vztah mezi ním a Zhotovitelem. Teprve po uzavření dodatku Smlouvy
má Zhotovitel právo a povinnost realizovat tyto Změny a právo na jejich úhradu. Pokud
zhotovitel realizuje tyto změny bez předchozího uzavření dodatku Smlouvy, má Se za to, že
práce a dodávky jím realizované v rámci Změny byly ve Sjednaném předmětu díla a v jeho ceně
již Zahrnuty.
18. Zhotovitel prohlašuje, že Se v plném rozsahu Seznámil S předmětem, rozsahem a povahou díla,
řešeného místa a poměry v území, že mu jsou Známy předpoklady a podmínky nezbytné
k provedení díla, a že k řádnému provedení díla a prací s ním Souvisejících má potřebné
oprávnění a kapacitu a že provedení díla Zajistí osobami odborně Způsobilými.
19. Obj ednatel má právo omezit rozsah předmětu díla plnění Smlouvy v případě okolností, které
nemohl předvídat.
článek 5
Cena dfla
Celková cena díla Se Sjednává dohodou Smluvních Stran ve výši 738 987,09 Kč bez DPH, tj.
894 174,38 Kč vč. DPH. Cena je ujednána pevnou částkou na Základě nabídky Zhotovitele na
provedení díla. Zhotovitel přebírá v Souladu S uSt. § 2620 odSt. 2 Občanského Zákoníku
nebezpečí Změny okolností.
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou (S výjimkou případné zákonné
Změny SaZeb DPH). Cena je uj ednána jako fixní po celou dobu trvání Smlouvy bez ohledu na to,
kdy dojde k plnění díla. Sj ednaná cena Zahmuje veškeré práce, úkony, dodávky a činnosti,
jakož iveškeré náklady, nezbytné pro úplné a kvalitní provedení díla. Sj ednaná cena pokrývá
rovněž všechny náklady i rizika Zhotovitele plynoucí Z nejistot charakteru díla. Není-li
v kalkulaci ceny díla uveden určitý náklad, který Se při provádění díla ukáže jako nezbytný, má
Se Za to, že je Zahmut do jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně.
Pokud kalkulace ceny vychází Z počtu hodin a Skutečná časová náročnost provedení díla tento
počet hodin překročí, nemá zhotovitel právo požadovat na základě této Skutečnosti Zvýšení
ceny díla.
Při Změně rozsahu předmětu díla Se pro Stanovení Změny ceny bude vycházet z jednotkových
cen uvedených v nabídce Zhotovitele - kalkulaci nabídkové ceny, případně z cenové úrovně
definované položkami v kalkulaci obsaženými, a dále Ze Způsobu Stanovení ceny víceprací
podle nabídky Zhotovitele, který nesmí překročit jednotkové ceny uvedené v původní nabídce
zhotovitele - kalkulaci nabídkové ceny. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám,
doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících Z podmínek při provádění díla, nebo
Z odborných Znalostí Zhotovitele, je Zhotovitel povinen provést Soupis těchto Změn, doplňků
nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit
tento Soupis objednateli k odsouhlasení S tím, že bude uzavřen „Dodatek Smlouvy o dílo“,
v němž bude řešena Změna ceny, případně i terminu dokončení. Konečná cena takových prací
a výkonů bude Sj ednána dohodou Smluvních Stran.
Dohodnou-li Se Strany na uzavření Smlouvy o omezení rozsahu díla, Zaplatí objednatel cenu
upravenou S přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech Spojených
Se změněným prováděním díla, to je o položky uvedené ve výkazu výměr dle ocenění
zhotovitelem podle rozpočtu.
Stránka 5 Z 11
V' Článek 6
Platební podmínky
Objednatel je plátcem DPH. Při fakturaci bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.
Záloha na cenu Se neposkytuje.
Cenu díla uhradí Objednatel na Základě průběžné fakturace a konečné faktury (daňových dokla-
dů). Fakturovat je Zhotovitel oprávněn pouze při Splnění dále uvedených podmínek:
a) Zhotovitel předloží IX za kalendářní měsíc objednateli soupis provedených prací a výkonů
za uplynulé měsíční období oceněných dle kalkulace nabídkové ceny ve formě položkového
rozpočtu, ve kterém vyúčtuje dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady a po
jeho odsouhlasení Objednatelem (je povinen vyjádřit se nejpozději do 5 pracovních dnů od
data doručení Soupisu) vystaví příslušný daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude
odsouhlasený Soupis provedených prací a výkonů.
b) Nedojde-li mezi oběma Stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provede-
ných prací a výkonů, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo
k rozporu.
c) Uvedeným způsobem zhotovitel Vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla ma-
ximálně do výše 90 % Sjednané ceny díla bez DPH dle článku IV Cena díla. Zbývající část
Ze sjednané ceny díla Vyfakturuje Zhotovitel objednateli po provedení díla a to do 14 dnů po
provedení díla. V případě výskytu vad a nedodělků při předání díla vyfakturuje objednatel
tuto zbývající částku až po jejich odstranění, a to do 14 dnů ode dne protokolámího převzetí
(závěrečný protokol).
Splatnost daňového dokladu bude 15 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli.
V případě, že faktura nebude obsahovat některou náležitost (např. údaje dle Zákona o DPH),
zhotovitel vyúčtuje neprovedené plnění díla, nebo faktura bude jinak vadná, je obj ednatel
oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty SplatnoSti vrátit druhé Smluvní Straně bez
zaplacení k provedení opravy. Druhá Smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.
Nová doba Splatnosti začne běžet od počátku po doručení opravené faktury Objednateli.
Zhotovitel prohlašuje, že číslo účtu u poskytovatele platebních služeb pro bezhotovostní úhradu
ceny za dílo či její části uvedená v Záhlaví této Smlouvy, popřípadě číslo účtu, které bude
uvedeno Za účelem úhrady ceny Za dílo či její části na příslušném daňovém dokladu, je
registrováno v registru vedeném Správcem daně (Ministerstvem financí ČR) a je zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Článek 7
Doba plnění
Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo V termínu: Od 17. července do 21. srpen 2023.
Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla a převzít příslušné věci a místo k provedení díla na
výzvu objednatele.
Provedení díla bude Splněno protokolárním předáním dokončeného díla.
Lhůta pro plnění díla běží až do dne předání Zhotovitelem a převzetí obj ednatelem řádně
dokončeného díla bez výhrad (dle článku 9 Provedení díla).
Stránka 6 z 11
Článek 8UJ
Převzetí místa a věci k provedení díla
1. Místem pro provedeni dila Se rozumí výměníková Stanice VS IV na parc. č. 1966 a šachta Šl
v k.ú. Prachatice.
2. Doba pro předání může být operativně upřesněna dohodou mezi objednatelem a
Zhotovitelem při provádění díla.
3. Věci a úkony, které jsou potřebné k provedení díla a k jejichž opatření není podle Smlouvy
vázán objednatel, je povinen opatřit Zhotovitel. Opatření těchto věcí tvoří Součást předmětu díla.
Týká Se rovněž potřebných úkonů nehmotného charakteru.
Článek 9
Provedení díla
Zhotovitel provede dílo, tzn. Splní svou povinnost provést dílo, řádným dokončením díla, čili
úplným a bezvadným provedením všech částí díla a provedením všech prací a výkonů, které Se
k předmětu díla váží a které tvoří předmět Smlouvy (předmět díla), v kvalitě sjednané touto
Smlouvou bez nedodělků a/nebo jiných vad, a předáním řádně dokončeného díla obj ednateli. Za
termín provedení díla Se považuje den předání Zhotovitelem a převzetí objednatelem řádně
dokončeného díla, resp. den písemného potvrzení odstranění nedodělků a/nebo jiných vad
oprávněnými zástupci Smluvních Stran v případě převzetí díla obj ednatelem S výhradami.
Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho Způsobilost Sloužit svému účelu. Způsobilost díla
Sloužit Svému účelu bude prokázána provedením veškerých prohlídek dle Smlouvy. Dílo musí
být provedeno tak, aby jeho provedení bylo při závěrečné kontrolní prohlídce odsouhlaseno
Oprávněným zástupcem objednatele.
Objednatel převezme dokončené dílo S výhradami nebo bez výhrad. O předání a převzetí díla
Sepíší obj ednatel se Zhotovitelem protokol, ve kterém konstatují minimálně tyto Skutečnosti:
a) rozsah předávaného díla;
b) Seznam nedodělků a/nebo jiných vad a dohodnuté termíny jejich odstranění;
c) výčet ostatních trvajících Závazků;
d) Seznam předávané dokumentace a jiných písemností vážících se k dílu.
O odstranění nedodělků a/nebo jiných vad a Splnění ostatních trvajících závazků sepíší
obj ednatel Se Zhotovitelem Závěrečný protokol, ve kterém konstatují splnění povinnosti provést
dílo.
Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující Zj evné vady či nedodělky, pro které dílo není
kompletní (dokončené), provedené v souladu S podmínkami Smlouvy nebo není Způsobilé
k užívání.
Obj ednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro oj ediněle' drobné vady, které Samy o Sobě
ani ve spojení S jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání
podstatným Způsobem neomezují.
Článek 10
Vady díla
Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě, vykazuje-li zjevné nedostatky provedení, např.
v celistvosti konstrukcí či povrchů, věrohodnosti, úplnosti, funkčnosti, plošné, strukturální či
barevné j ednotnosti povrchových úprav nebo Stabilitě.
Stránka '7 Z 11
Článek 11
Odpovědnost za újmu (škodu) a Záruka
Zhotovitel plně Odpovídá Za új mu (škodu), která Vznikne při provádění díla jinému (třetí osobě).
Zhotovitel je povinen počínat Si při Svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na
svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.
Zhotovitel není oprávněn omezit nebo vyloučit Svou povinnost k náhradě új my. Zhotovitel je
povinen odčinit jinému i új mu nemaj etkovou.
Smluvní strany uj ednaly Záruční dobu 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel Za vady,
které objednatel Zjistil a které včas Oznámil Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen je po jejich
uznání odstranit bezplatně na vlastní náklady.
Záruční doba Začíná běžet ode dne převzetí předmětu díla. Odmítne-li obj ednatel převzít řádně
provedené dílo, Začíná Záruční doba běžet dnem, kdy měl tuto povinnost.
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po je-
jich Zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.
V reklamaci obj ednatel dále uvede, jaká práva z vadného plnění uplatňuje, je i oprávněn vyhra-
dit Si právo Odsouhlasit technické řešení - způsob odstranění vady, popřípadě je oprávněn poža-
dovat, aby tento postup byl stanoven znalcem či jinou odborně Způsobilou osobou. Veškeré tyto
nároky uplatňuje u Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady a případné drobné vady a nedodělky zjištěné
při přejímacím řízení v dohodnutém termínu. Náklady na odstranění reklamované vady nese
Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí Soudu.
Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli,
Zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, či Z jakých důvodů reklamaci
neuznává. Pokud tak neučiní, má Se Za to, že reklamaci objednatele uznává. Pokud Zhotovitel
reklamaci uznává, je povinen vady odstranit nejpozději do 25 dnů od obdržení reklamace.
NeodStraní-li Zhotovitel reklamované vady nejpozději v této době, je objednatel oprávněn
pověřit odstraněním vady třetí osobu - jiného vhodného (odborně Způsobilého) podnikatele, a
to na náklady Zhotovitele.
Čıánek 12
Smluvní pokuta
Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 1000 Kč (jeden tisíc korun
českých) Za každý Započatý kalendářní den prodlení Se Zhotovením díla (nedodržení doby
plnění). Smluvní pokuta může být vyúčtována po opožděném provedení díla Za celou dobu
prodlení nebo v době prodlení může být prováděno průběžné vyčíslení Smluvní pokuty za již
uplynulou dobu prodlení.
Pokud zhotovitel poruší povinnost řídit Se příkazy objednatele a nezjedná nápravu ani v ná-
hradní lhůtě pěti (5) pracovních dnů od udělení pokynu obj ednatelem (jednajícího prostřednic-
tvím zástupce ve věcech provádění díla), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli Smluvní po-
kutu ve výši 1000 Kč (jeden tisíc korun českých) Za jakékoli porušení této povinnosti.
Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana Smluvní Straně povinné písemnou formou.
Ve Vyúčtování musí být uvedeno příslušné ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování Smluvní
pokuty opravňuje, a Způsob výpočtu celkové výše Smluvní pokuty. Splatnost Smluvních pokut
Se Sjednává na 21 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením Smluvní pokuty
povinné Smluvní Straně.
Povinnosti Zaplatit Smluvní pokutu není dotčeno právo Obj ednatele na náhradu škody, a to co
do výše, v níž případně náhrada škody Smluvní pokutu přesáhne.
Článek 13
Stránka 8 z 11
ř-"ř Úrok z prodlení
Pokud bude Objednatel v prodlení S placením ceny podle Sjednaných platebních podmínek, je
povinen Zaplatit Zhotoviteli Zákonný úrok Z prodlení, tO je určený předpisy práva občanského.
Článek 14
Podstatné porušení Smlouvy a odstoupení Od smlouvy
Smluvní strany Se dohodly, že Objednatel je Oprávněn odstoupit Od Smlouvy pro případ, že
Zhotovitel:
a) nerespektuje podklady k uzavření Smlouvy dle článku I, neprovádí dílo podle nich,
b) nerespektuje vymezení předmětu díla dle článku II,
c) neprovádí dílo způsobem Sj ednaným ve Smlouvě,
d) je v prodlení při provádění díla oproti ve Smlouvě Sj ednané době plnění.
Zhotovitel je oprávněn odstoupit Od Smlouvy pro případ, že:
a) Objednatel trvá i přes poučení Ze strany zhotovitele na plnění v rozporu S právními předpisy,
b) objednatel zhotoviteli neuhradí přes výzvu (upozornění po mamém uplynutí doby Splatnosti
Se Stanovením náhradní doby splatnosti) zhotovitele cenu provedeného plnění dle
Sj ednaných platebních podmínek, a tO opakovaně.
Odstoupením Od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, smlouva
zaniká k okamžiku účinnosti odstoupení, tO Znamená s účinky ex nunc. V případě Odstoupení
Od Smlouvy má Zhotovitel nárok na uhrazení ceny Za řádně provedená plnění díla - v Souladu Se
Smlouvou provedené práce a výkony ke dni Odstoupení Od Smlouvy, a tO po jejich předání.
Odstoupení Od smlouvy Se dále řídí § 2001 až § 2005 Občanského zákoníku.
Smluvní strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem Odstoupení Od
této Smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s Odstoupením Spoj ené. Tím není dotčen
nárok na náhradu škody ani povinnost Zaplatit Smluvní pokutu.
Obj ednatel je Oprávněn provádění díla zcela ukončit před jeho dokončením. V takovém případě
má Zhotovitel právo na Zaplacení příslušné části ceny díla Odpovidajíci prokazatelně rOzpracO-
vanosti díla ke dni ukončení provádění díla a tO po jeho předání Objednateli.
Clánek 15
Dohoda o místní příslušnosti a doručování
. Smluvní Strany Se V Souladu se Zněním § 89a o. S. ř. dohodly, že místně příslušným SOudem
prvního Stupně pro projednání SpOrů vyplývajících Z této Smlouvy O dílo, je Okresní Soud
v Prachaticích, popřípadě Krajský Soud v Ceských Budějovicích, pokud by byl k věcnému
projednání SpOru příslušný krajský Soud.
Pro průběžnou komunikaci zhotovitele s objednatelem v rámci provádění díla Se Sj ednává
písemná fOnna. Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými
nebo jinými technickými prostředky umožňujícími Zachycení jeho Obsahu a určení jednajici
Osoby, jakož i Zápisy nebo záznamy Z kontrolních prohlídek.
Využitelné adresy:
a) objednatel - listovní Zásilky: poštovní: Tepelné hospodářství Prachatice S.r.O. Prachatice,
Nádražní 52, 383 01 Prachatice;
b) elektronická adresa Obj ednatele: th-pt@Seznam.cz;
c) zhotovitel -listovní zásilky: Budějovická 632, 384 51 Volary
elektronická adresa Zhotovitele: miroslav.sOSna@rekOninsta.cz
Má Se ta to, že Zásilka Odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní
Stránka 9 z 11
den po Odeslání.
Clánek 16
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými Zástupci obou smluvních stran.
2. Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru Smluv v Souladu Se Zákonem č. 340/2015 Sb.,
o Zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru
Smluv (Zákon O registru Smluv), ve Znění pozdějších předpisů. Smluvní Strany Se dohodly, že
uveřejnění Smlouvy v Souladu se Zákonem o registru smluv Zajistí obj ednatel.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu Se Zákonem o registru
Smluv.
4. Smluvní vztahy mezi objednatelem a Zhotovitelem, Změny díla požadované objednatelem nebo
vyvolané okolnostmi, Za které Zhotovitel nenese odpovědnost, obecně lze měnit jen po vZáj emné
dohodě Smluvních Stran písemnými dodatky ke smlouvě o dílo. Změny neovlivňující cenu díla
nebo dobu plnění mohou být smluvními stranami odsouhlaseny operativně zápisem bez nutnosti
uzavřít dodatek smlouvy. Příkazy objednatele k upřesnění provádění díla, nevybočující
z vymezeného předmětu díla, nejsou považovány za změnu vyžadující dodatek Smlouvy.
5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinná
Strana tuto Skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé Straně a zahájit jednání zástupců
oprávněných k právnímu jednání.
6. Zhotovitel odpovídá Za věci k provedení díla předané mu objednatelem, a to zejm. pro případ
jakéhokoli poškození nebo Zničení v době mezi předáním věci k provedení díla objednatelem
zhotoviteli a jejím zpětným předáním Zhotovitelem obj ednateli. Zhotovitel nese nebezpečí škody
nebo Zničení díla až do jeho předání, ledaže by ke škodě došlo i jinak.
7. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla použije jen Zařízení a výrobky Schválené v ČR
(Schválené autorizovanou Zkušebnou) S prohlášením o Shodě, jinými certifikáty.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Zhotovitel obdrží jeden a obj ednatel tři výtisky smlouvy.
9. Práva a povinnosti vyplývající Z této Smlouvy přecházejí v plném rozsahu i na právní nástupce
obou smluvních Stran.
10. Obě Smluvní Strany Se ve všech věcech, které nejsou upraveny Smlouvou, výzvou kpodání
nabídky nebo nabídkou zhotovitele, řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
ll. Smluvní Strany Se Ve smyslu § 576 Občanského zákoníku dohodly, že pokud jakékoliv
ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho
část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková
neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv
ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní Strany se zavazují nahradit takové ustanovení
ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře
odpovídat obsahu a účelu původního ustanovení.
12. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí se zpřístupněním i S uveřejněním Smlouvy o dílo
v jejím plném Znění, jakož i všech jednání S touto Smlouvou souvisejících, ke kterému může
kdykoli v budoucnu dojít, včetně způsobu umožňujícího dálkový přístup a uveřejnění v registru
Smluv.
13. Smluvní Strany prohlašují, že žádné ustanovení Smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství
a jejím uveřejněním např. v registru Smluv nebudou porušena autorská práva či autorský Zákon.
14. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude podle platných předpisů vztahujících Se
k nakládání S osobními údaji zpracovávat osobní údaje Zhotovitele uvedené v této smlouvě,
případně veškeré další údaje poskytnuté zhotovitelem v Souvislosti Se smluvním vztahem
založeným touto smlouvou (dále jen „osobní údaje“), a to za účelem splnění předmětu této
Smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány na Základě právního titulu, kterým je Splnění
Stránka 10 Z 11
smlouvy a pro který je jejich Zpracování nezbytné. Objednatel bude osobní údaje zhotovitele
zpracovávat po dobu trvání účinnosti této Smlouvy, případně po Skončení její účinnosti až do
vypořádání veškerých vzájemných práv a povinností smluvních stran vyplývajících Z této
Smlouvy, resp. po dobu delší, je-li Odůvodněna dle platných právních předpisů (např. Skartační
lhůta). Zhotovitel je povinen informovat obdobně fyzické osoby, jejichž osobní údaje pro účely
Související Se Splněním této smlouvy objednateli předává.
15. Smluvní Strany prohlašují, že dílo a podmínky jeho provedení je Smlouvou vymezeno
dostatečně určitě a Srozumitelně, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek,
které je třeba při jeho provádění dodržet, včetně správnosti vymezení díla a podmínek jeho
provedení ve vztahu k účelu díla.
16. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely Svobodně a vážně, že jim nejsou známy
jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvádějı' Se vzájemně v omyl a berou
na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných
nepravdivých údajů.
V Prachaticích dne Za zhotovitele:
Za objednatele:
Ing. Petr Kolín Miroslav Sosna
jednatel společnosti Tepelné hospodářství Prachatice S.r.o. prokura __ _ __ _ _
Stránka 11 z 11