Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Číslo jednací: ZSMV-N-11446-78/VZ-2021
Systémové číslo na profilu zadavatele: N006/21/V00032905
Evidenční číslo ve Věstníku VZ: Z2021-048546
Evidenční číslo v Úředním věstníku EU: 2021/S 255-672787
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními
fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí
Název projektu: „Úspora energie skladového areálu MVČR Svojšice“
Registrační číslo: 114V514009015
Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo
uzavřené mezi smluvními stranami dne 5. 5. 2022
pod. č.j. Objednatele: ZSMV-N-11446-78/VZ-2021
„Snížení energetické náročnosti a změna zdroje tepla a
vytápění areálu ZSMV Svojšice - realizace“
ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
„Snížení energetické náročnosti a změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice - realizace“
__________________________________________________________________________________________
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, státní příspěvková organizace
zřízená Ministerstvem vnitra zřizovací listinou ze dne 8. prosince 1997, č. j. N1337/97
se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Datová schránka: iazgiwe
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 30320881/0710
Zastoupená: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem
(dále též jen „Objednatel“)
číslo dodatku: ZSMV-N-11446-94/VZ-2021
a
Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P
Vedoucí společník: ALTERINVESTA CZ s.r.o.
se sídlem: Podlažice 93, 538 51 Chrast
rodné číslo/IČO: 27507629
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
pod sp. zn. C 22993,
Datová schránka: xyukz7g.
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 274746512/0300,
zastoupená Ing. Vlastimilem Ročeněm – jednatelem společnosti
(dále též jen „Zhotovitel”)
Druhý společník: PROFISTAV Litomyšl, a.s.
se sídlem: č.p. 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou
rodné číslo/IČO: 27742741
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
pod sp. zn. B 2747,
Datová schránka: 3avftxq.
zastoupená Ing. Tomášem Zavřelem, MBA – předsedou představenstva
(dále též jen „Zhotovitel”)
2
„Snížení energetické náročnosti a změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice - realizace“
__________________________________________________________________________________________
(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako
„Smluvní strana“)
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Snížení
energetické náročnosti a změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice -
realizace“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-048546, dne 5. 5. 2022,
pod. č.j. Objednatele: ZSMV-N-11446-78/VZ-2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
1.2. V návaznosti na skutečnost, že v průběhu provádění Díla vznikla potřeba realizovat
práce, dodávky či služby, které mají být provedeny nad rámec původně sjednaného
rozsahu Díla, dohodly se Smluvní strany v souladu s odst. 4.13. Smlouvy na uzavření
tohoto dodatku č. 6 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).
1.3. Slova a výrazy obsažené v tomto Dodatku mají význam definovaný ve Smlouvě,
nestanoví-li tento Dodatek jinak.
2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1. Na základě tohoto Dodatku se Zhotovitel zavazuje provést práce specifikované ve
změnových listech č. 17, č. 20, č. 23, které byly v souladu s odst. 4.13. Smlouvy
odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. Na základě tohoto Dodatku Smluvní strany
v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), sjednávají nepodstatnou
změnu závazku ze Smlouvy, kterou je provedení Víceprací v celkové výši 1.422.545,77
Kč bez DPH.
2.2. Na základě tohoto Dodatku se Zhotovitel zavazuje provést práce specifikované ve
změnových listech č. 18, č. 19, č. 21, č. 22 a č. 24, které byly v souladu s odst. 4.13.
Smlouvy odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. Na základě tohoto Dodatku Smluvní
strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 Zákona sjednávají nepodstatnou změny
závazku ze Smlouvy, kterou je provedení Víceprací v celkové výši 3.853.450,04 Kč bez
DPH.
2.3. Na základě tohoto Dodatku Smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 Zákona
sjednávají nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy, kterou je neprovedení prací
specifikovaných ve změnových listech č. 18, č. 21 a č. 22 (Méněprací) v celkové výši
735.370,98 Kč bez DPH.
2.4. Změnové listy č. 17 až č. 24 jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku a tvoří jeho přílohy
(dále jen „Změnové listy“).
3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ
3.1. Rozsah Víceprací realizovaných na základě tohoto Dodatku je stanoven ve Změnových
3
„Snížení energetické náročnosti a změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice - realizace“
__________________________________________________________________________________________
listech.
3.2. Cena těchto dodatečných stavebních prací, o kterou se tímto dodatkem navyšuje cena
Díla sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy, je stanovena v souladu s odst. 4.14. Smlouvy a činí:
a) vícepráce bez DPH 5.275.995,81 Kč
(slovy: pět milionů dvě stě sedmdesát pět tisíc devět set devadesát pět korun
českých a osmdesát jeden haléř),
b) méněpráce bez DPH 735.370,98 Kč
(slovy: sedm set třicet pět tisíc tři sta sedmdesát korun českých a devadesát osm
haléřů)
c) celkem bez DPH 4.540.624,83 Kč
(slovy: čtyři miliony pět set čtyřicet tisíc šest set dvacet čtyři korun českých a
osmdesát tři haléře)
DPH 21 % ve výši 953,531,21 Kč
(slovy: devět set padesát tři tisíc pět set třicet jedna korun českých a dvacet jedna
haléřů),
celkem včetně DPH 5.494.156,04 Kč
(slovy: pět milionů čtyři sta devadesát čtyři tisíc jedno sto padesát šest korun
českých a čtyři haléře).
Celková cena uvedená ve Smlouvě o dílo se všemi dodatky, včetně tohoto
dodatku:
celkem bez DPH 174.703.904,21 Kč
(slovy: jedno sto sedmdesát čtyři milionů sedm set tři tisíc devět set čtyři korun
českých a dvacet jedna haléřů)
DPH 21 % ve výši 36.687.819,89 Kč
(slovy: třicet šest milionů šest set osmdesát sedm tisíc osm set devatenáct korun
českých a osmdesát devět haléřů),
celkem včetně DPH 211.391.724,10 Kč
(slovy: dvě stě jedenáct milionů tři sta devadesát jeden tisíc sedm set dvacet čtyři
korun českých a deset haléřů).
3.3. Faktura za Vícepráce provedené dle tohoto Dodatku musí obsahovat náležitosti dle
Smlouvy a musí dle odst. 4.14. Smlouvy obsahovat změnový list zpracovaný dle
Standardů, který bude odsouhlasen oběma Smluvními stranami.
3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že v důsledku zvýšení ceny Díla není Zhotovitel
povinen zajistit zvýšení hodnoty bankovních záruk dle čl. 5 Smlouvy ani limitu
pojistného plnění na jednu pojistnou událost dle odst. 10.2 Smlouvy. Jejichž výše je i
nadále stanovena na základě původní ceny Díla sjednané ve Smlouvě.
4
„Snížení energetické náročnosti a změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice - realizace“
__________________________________________________________________________________________
4. OSTATNÍ USTANOVENÍ
4.1. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání Dodatku se nedotýká platnosti
tohoto Dodatku, resp. Smlouvy, jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná
či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu
nahrazovaných ujednání a celému kontextu Smlouvy.
4.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i
na plnění dle tohoto Dodatku.
4.3. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z tohoto Dodatku budou
postupovat dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě.
4.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a
účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4.5. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve
formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
4.6. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že písemné
vyhotovení tohoto Dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy
jejich skutečné vůle a že se o obsahu tohoto Dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo
k rozporům. Dále prohlašují, že tímto Dodatkem nebyl založen hrubý nepoměr mezi
právy a povinnostmi smluvních stran. Na důkaz toho tento Dodatek podepisují.
4.7. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří jeho přílohy:
Příloha č. 1: Změnové listy č. 17 až č. 24
PODPISY SMLUVNÍCH STRAN
Zhotovitel Objednatel
Ing. Vlastimil Ročeň Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA
jednatel společnosti ředitel
ALTERINVESTA CZ s.r.o.
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
5
„Snížení energetické náročnosti a změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice - realizace“
__________________________________________________________________________________________
Ing. Tomáš Zavřel, MBA
předseda představenstva
PROFISTAV Litomyšl, a.s.
6
OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 17
Zhotovitel: Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P
Investor: Zařízení služeb pro Datum: 21.8.2023
Ministerstvo vnitra
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice
Číslo akce EDS/SMVS: 114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334
Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:
Odkazy na specifikaci:
na výkresy: Dokumentace „Změna projektu stavby – změna z peletek na
štěpku“
na rozpočtové podklady: Rozpočet zhotovitele, nabídka subdodavatele
na jinou část smlouvy:
Předmět změny: : Nový přívod kabelu z trafostanice areálu
Popis a zdůvodnění změny: Na základě schválené změny typu paliva (stále biomasa, ale
k vytápění bude použita dřevěná štěpka) dojde k navýšení toku proudu elektrické energie do
kotelny. Stávající přívod do kotelny je pro tuto zátěž nevyhovující a projektant navrhl jeho
výměnu za nový. Změna je patrná ze změnové dokumentaci R02 v části 338-22-7P14-1
Technická zpráva R02 a 338-22-7C3 situace.
Vliv na termín: NE
Vliv na výkresovou dokumentaci: Bude zakresleno do PD skutečného provedení
Vícepráce ……………………588.931,25 Kč
Méněpráce …………………. 0,00Kč
Změna celkem …………...588.931,25 Kč
Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222
1
Oznámení vydává: Zhotovitel
Stanovisko technického dozoru stavby:
S navrženými změnami souhlasím.
Stanovisko projektanta stavby:
S navrženými změnami souhlasím.
Stanovisko energetického specialisty:
S navrženými změnami souhlasím.
Příloha:
2
ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 17
Zhotovitel: Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P
Změnový list vystavil: Zhotovitel
Datum: 21.8.2023
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny: : Nový přívod kabelu z trafostanice areálu.
Popis a zdůvodnění změny: Na základě schválené změny typu paliva (stále biomasa, ale
k vytápění bude použita dřevěná štěpka) dojde k navýšení toku proudu elektrické energie do
kotelny. Stávající přívod do kotelny je pro tuto zátěž nevyhovující a projektant navrhl jeho
výměnu za nový. Změna je patrná ze změnové dokumentaci R02 v části 338-22-7P14-1
Technická zpráva R02 a 338-22-7C3 situace.
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:
0,00Kč 588.931,25 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
588.931,25 Kč Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: Datum:
Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
3
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2023010
Stavba: Svojšice
KSO: CC-CZ: 25. 5. 2023
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 588 931,25
DPH základní Sazba daně Základ daně Výše daně
snížená 21,00% 588 931,25 123 675,56
15,00%
0,00 0,00
Cena s DPH v
CZK 712 606,81
Projektant Razítko Zpracovatel Razítko
Razítko Razítko
Datum a podpis: Datum a podpis:
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Datum a podpis:
Strana 1 z 2
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023010
Stavba: Svojšice
Místo: Datum: 25. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů 588 931,25 712 606,81
588 931,25 712 606,81
1 Nový přívod z trafostanice
Strana 2 z 2
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ CC-CZ: 25. 5. 2023
Datum:
Stavba:
Svojšice IČ:
DIČ:
Objekt:
Nový přívod z trafostanice IČ:
DIČ:
KSO:
Místo: IČ:
Zadavatel: DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant:
Základ daně Sazba daně 588 931,25
Zpracovatel: 588 931,25 21,00%
0,00 15,00% Výše daně
Poznámka: 123 675,56
v CZK
Cena bez DPH 0,00
DPH základní 712 606,81
snížená
Cena s DPH
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel Razítko
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
Strana 1 z 3
SOUPIS PRACÍ Datum: 25. 5. 2023
Stavba: Projektant:
Svojšice Zpracovatel:
Objekt:
Nový přívod z trafostanice
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 588 931,25
575 515,25
DM Práce a dodávky M
303 396,90
D 21-M Elektromontáže 3 187,50
1 K 210021059
2 M 35432570 Montáž příchytek pro kabely dřevěných nebo kus 75,000 42,50 14 100,00
3 K 210100009 75,000 188,00 712,00
plastových kovových, průměru přes 90 do 120 mm 178,00
VV 4,000 3 204,00
příchytka kabelová 90-120mm kus 4,000 267,00
4 K 210100012 12,000
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením kus 12,000
VV v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 120 mm2
5 K 210220001 2*2
6 M 35442062
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením kus
7 K 210280003 v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 240 mm2
8 K 210280222 3*4
9 K 210902147 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním,
VV propojením a připojením pomocí svorek na povrchu m 150,000 146,00 21 900,00
10 M 34113241 vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2
VV pás zemnící 30x4mm FeZn kg 150,000 69,50 10 425,00
11 K 210950101 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení
12 K 210950203 celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení kus 1,000 19 000,00 19 000,00
13 K 218100011 revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do
VV 1000 tisíc Kč
14 K 218902108 Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes kus 1,000 5 740,00 5 740,00
100 do 200 m 100,00 30 000,00
300,000 521,00 179 745,00
Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez 13,10
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) m 300,000 52,40
uložených pevně počtu a průřezu žil 3x240+120 mm2 345,000
2*150 345,000
4,000
kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1- m
AYKY) 3x240+120mm2
300*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů kus
označovací štítek na kabel dalším štítkem
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů
Příplatek k cenám za zatahování kabelů do m 75,000 69,40 5 205,00
tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů
hmotnosti kabelů do 4 kg
Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo kus 8,000 137,00 1 096,00
8,000 60,20 9 030,00
přístroje průřezu žíly do 185 mm2
150,000
4*2
Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez
odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. m
AYKY) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x185 mm2
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 272 118,35
15 K 460010023 219,00
16 K 460010025 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve km 0,150 1 460,00 286,50
0,150 1 910,00
17 K 460021121 volném terénu 2 407,50
75,000 32,10
VV Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 6 612,00
75,000 551,00 6 810,00
18 K 460061131 Sejmutí ornice strojně včetně rozpojení, naložení na 12,000 45,40
dopravní prostředek, přemístění ornice na vzdálenost m2 12,000
VV do 50 m a její složení tl. vrstvy do 20 cm 150,000
150,000
19 K 460061171 75*1
Zabezpečení výkopu a objektů pojízdný tlustý ocelový m2
VV plech šířky výkopu do 1 m zřízení
6*2
Zabezpečení výkopu a objektů výstražná páska včetně m
dodávky materiálu zřízení a odstranění
75*2
Strana 2 z 3
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do
20 K 460161462 vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na m 75,000 943,00 70 725,00
605,00
VV dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 100 cm 75,000 120,00 29 493,75
48,750 2 047,56
21 K 460241111 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 48,750 27,00
17,063 1 360,00 5 989,11
VV 75 17,063 37 129,36
93,10
22 K 460341113 Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního m3 221,819 118,00 1 588,57
8 850,00
VV vedení pro jakoukoliv třídu horniny 221,819 28,40 2 130,00
27,301 67,60 5 070,00
23 K 460341121 75*0,65*1,00 27,301 16,10 1 207,50
17,063 338,00 25 350,00
VV Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními 17,063 22,00 3 300,00
prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření m3 73,90 11 085,00
24 K 460361111 jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m 75,000 329,00 51 817,50
VV 75*0,65*0,35 75,000 559,00 13 416,00
75,000
25 K 460371121 Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními 75,000 13 416,00
prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření m3
VV jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za 75,000
každých dalších i započatých 1000 m
26 K 460451482 75,000
17,063*13 75,000
VV 75,000
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce t 75,000
27 K 460541112 75,000
zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 150,000
VV 150,000
17,063*1,6 150,000
28 K 460571111 150,000
Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I m3 157,500
VV 157,500
skupiny 1 až 3
29 K 460581121 24,000
17,063 24,000
VV Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny
30 K 460661214 ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve
VV vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 65 m
31 K 460671114 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny
VV 3
75
32 K 460791216
Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelnosti I m2
VV
skupiny 1 až 3 se zhutněním
33 M 34571358
75*1
VV
Rozprostření a urovnání ornice strojně včetně
D HZS
přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo m2
34 K HZS2232 spotřeby ze vzdálenosti do 50 m při souvislé ploše, tl.
VV vrstvy do 20 cm
VV
75
Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití m2
vodou na rovině
75
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a
urovnání povrchu pro kabely nn zakryté cihlami, šířky m
přes 45 do 60 cm
75
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání m
povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 40 cm
75*2
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy
plastových ohebných, vnitřního průměru přes 133 do m
172 mm
75*2
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová m
korugovaná (chránička) D 136/160mm, HDPE+LDPE
150*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Hodinové zúčtovací sazby
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění hod
stavebních instalací elektrikář odborný
"vstup do trafostanice, obhlídka"
12*2
Strana 3 z 3
vod. potr. STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 257 94
zaslep.
bet. plocha DOVAJERZD asf. vozovka SO 10 Kotelna st 243/1
EÁLU
kotec SO 100 Denní zásobník štěpky živice
pro psa
SO 200 Rozšíření zpevněné plochy
EL19 ŠK1 VO2*
EL20 VP1 H1 VP1 PROVOZNÍ SOUBOR (PS)
PS 1 Kotelna
el. zá EL22 H2
vora INŽENÝRSKÝ OBJEKT (IO)
VP1 IO 3 Přeložka VO
VO1 IO 4 Přeložka dešťové kanalizace
l. 254/2 ŠK1 IO 5 Přeložka hydrantu H2
VP3 bet. d EL2
ŠK2 S O EL2 176/4 H1 asf. ch asf. vo
SPOL 2)(1EČ. OB NP+PJEKT P) odník zovka
H1 255055/2/1 bet. dl. - parko
smrk Vst.254/1 OBJEKT 12RÁTNICE (č.p.14 viště VO1
EL2 beton
. oplo proČEZ DIS
EL23 EL2 cení H1 RD a byTtoRvIkBuUCE
VOB KLADBOJVEÁKT 11 (1N H2
H P) bet. dl.
176/5 rampa
AL st.255/1
A H1 ŠK1 - 2vrchní v
(1x dixsttransfeode
prČoEZ DIST
ribu rmnáí VN 22 RD KarlRoIBUCE
ce + 1 tor 22 kV (Č v
x areál/o0,vý4)kV EZ)
ŠK1 D1 st.2256/2 D1
Nový kabel nahrazující ŠK1 + NTÁRAFOS 56/1
176/8 SO200 H2
stávající kabel 1-AYKY 185+95 D1 OBJEKHTR. ZDTRANICE
ŠK1
ŠK1 stá Š13be 16 OJ ROZŠÍŘENÍ ZPEVNĚNÉ
PLOCHY
pro DAčení t. dl.
panel. průcho
ploch VP1 ŠK1 zí kole VOB ŠK1 ŠK1 Posunutí sloupu
ktor + veřejného osvětlení
1 a parovo ŠK1 ŠK1 VO1
d asf. vozovka VP1 Nové dvorní vpustě UV1 a UV2
H1 VO1
H2 jí pmkoadzem.
bet. plocha bet. p
locha
- dlzeruš. tras 5 VP1 ŠV9
pův. d a
okum. 4/ IO3 be
asf. chodník PŘELOŽKA VO
DENNÍ ZÁSOBNÍK
7 KOMÍN SO100 drát. opl.
smrky rampa t. plocha
ŠK1
o bet. ŠK1 VP1
bet. dl. pl. ŠK1 D1 Š15
/2 K OBJE spodrát.op locení
6 O K dezd. l. podl. kan. OK3 beton. op ŠTĚPKY
ŠK1 OK2
VP1
st.260 14 PS1 14811/24348/2/9 44(32N/P3+TPEPLs)NtA.T21507 HAULAH(1ENPL) HNUAALHA (E1NLPs)Nt.A258 402/1 KOTELNA
drát. op 154/2 OK1 VO1
locení + H1 zaslepeno
bet. slou tratrasa n lapol otevř. 505/2
pky vstup
sa nepeověře v.5b0e0t. sokl bet. dl. EL24 S
otvrzenna (zák ŠK1 Š14 ŠK1
a re enerální projektant
s dle do asf. v dopláravkvan-íkuhel. OK4 EL24
kum.) ozovk SOUŘ. SYSTÉM S-JTSK
podzem ŠK5 sky) VÝŠK. SYSTÉM Bpv
nadzemní venídveendíení ŠK4 AC de
a panel. VŠB - TU Ostrava
VP1 Výzkumné energetické centrum
ŠK1 oplocení ( plocha 505/3 Or entace sekce ENERGETICKÉ SLUŽBY Autor za ní razítko
VO1 kotc
e pro 17.listopadu 15/2172,
psy 708 33 Ostrava-Poruba
stav H2 bet.
buňkaební dl.
IO4 155/4 176/6 PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE nadzemní vedení
RD Karlov ní
ní vede VO1 443/5
podzemní vedení nadzem
ŠK1 443/4
IO5 PŘELOŽKA HYDRANTU H2 Arch tekt V pracoval Projektant ást PD
HIP Kresl l
Zodp projektant - Kontroloval In Luc e Turcovská VŠB - TU Ostrava
Investor In Luká Bukovský In Luc e Turcovská Výzkumné energetické centrum
In Luká Bukovský In Luká Bukovský sekce ENERGETICKÉ SLUŽBY
17.listopadu 15/2172,
708 33 Ostrava-Poruba
ZS V Zařízení slu eb pro n sterstvo vn tra Přípoto ní 300 12 101 00 Praha 10
178/1 ísto stavb SVO ŠICE 142 Obec Svoj ce u Kolína Kraj STŘEDO ESK íslo paré
Název stavb
ZMĚNA ZDROJE TEPLA A VYTÁPĚNÍ AREÁLU ZSMV SVOJŠICE- or át
A2 0
- projektová dokumentace (II.) Datu 1 2023
Stupe DPS
ást SITUACE S
Název doku entu ěřítko
C.2 - Koordinační situační výkres 1 500
K d doku entu ást Příloha Rev ze
338-22-7C3 0
Revize: Popis: Zpracoval: Datum:
R01 Změna zadání projektu – zateplení vybraných objektů 12/2020
R02 11/2022
Změna Dispozice kotelny, změna dopravy paliva,
přečíslování výkresů
Vypracoval: Zodpovědný projektant: Projektant profese:
ZMĚNA ZDROJE TEPLA A VYTÁPĚNÍ AREÁLU VŠB-TU Ostrava
ZSMV SVOJŠICE- projektová dokumentace (II.) Výzkumné energetické centrum
sekce ENERGETICKÉ SLUŽBY
VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra., Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba
Svojšice
Projekt Zákaznické číslo: 338-22
PS 1 Kotelna
Projektant profese Stupeň PD DPS Paré:
Investor DPS 1.4 Elektroinstalace + MaR
Místo stavby Datum 01/2023
Provozní soubor
Díl projektu Formát A4
Měřítko -
Název dokumentu Technická zpráva Číslo 338-22-7P14-1-R2
dokumentu
Technická zpráva
ZMĚNA ZDROJE TEPLA A VYTÁPĚNÍ AREÁLU ZSMV
SVOJŠICE
Obsah
1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE .................................................................................................................................. 4
2 PŘEDMĚT PROJEKTU ................................................................................................................................ 4
3 ROZSAH PROJEKTU .................................................................................................................................. 4
4 PROJEKTOVÉ PODKLADY .......................................................................................................................... 4
5 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE ................................................................................................................... 4
5.1 PŘEDPISY A NORMY..................................................................................................................................... 4
5.2 POUŽITÉ PROSTŘEDKY OCHRANY PŘI PORUŠE DLE ČSN EN 61 140 ED.2 ............................................................... 6
5.3 POUŽITÉ PROSTŘEDKY ZÁKLADNÍ OCHRANY DLE ČSN EN 61 140 ED.2 ................................................................. 6
5.4 OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2 .................................................................................. 6
5.5 NÁVRH PROTOKOLU O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ ................................................................................................. 6
6 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ................................................................................................................................... 6
6.1 ROZVODNÁ SOUSTAVA................................................................................................................................. 6
6.2 BILANCE SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE.......................................................................................................... 7
6.3 MĚŘENÍ A KOMPENZACE ELEKTRICKÉ ENERGIE................................................................................................... 7
7 ZÁKLADNÍ POPIS ...................................................................................................................................... 7
7.1 ČÁST SILNOPROUD – KABELOVÉ TRASY............................................................................................................ 9
7.2 ČÁST SILNOPROUD – SYSTÉM NOUZOVÉHO VYPNUTÍ .......................................................................................... 9
7.3 ČÁST SILNOPROUD – HLAVNÍ ROZVADĚČ ......................................................................................................... 9
7.4 ČÁST SILNOPROUD - MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE........................................................................................... 11
7.5 ČÁST MAR – KONCEPCE ŘEŠENÍ NADŘAZENÉHO SYSTÉMU MAR ........................................................................ 11
7.6 ČÁST MAR – KONCEPCE ŘEŠENÍ CENTRÁLNÍ VIZUALIZACE.................................................................................. 11
7.7 ČÁST MAR – VIZUALIZACE INTEGRACE PŘEDÁVACÍCH STANIC............................................................................. 12
7.8 ČÁST MAR – OBECNÉ POŽADAVKY NA VIZUALIZACI ......................................................................................... 13
7.9 ČÁST MAR – REGULAČNÍ OKRUHY ............................................................................................................... 14
7.10 ČÁST MAR – KABELY A KABELOVÉ TRASY....................................................................................................... 17
7.11 ČÁST MAR – ROZVADĚČE .......................................................................................................................... 18
8 KABELOVÉ TRASY ................................................................................................................................... 19
8.1 POPIS PROVEDENÍ KABELOVÝCH TRAS............................................................................................................ 19
8.2 POPIS PROVEDENÍ KABELOVÝCH TRAS SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU .............................. 19
8.3 UMÍSTĚNÍ KABELOVÝCH TRAS ...................................................................................................................... 19
8.4 KABELY ................................................................................................................................................... 20
8.5 PROSTUPY KABELOVÝCH TRAS PŘES PŘEPÁŽKY POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ ....................................................................... 20
9 OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ, UZEMNĚNÍ A EMC ...................................................................................... 20
10 OCHRANA PŘED BLESKEM ..................................................................................................................... 21
10.1 REVIZE.................................................................................................................................................... 23
10.2 OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM.......................................................................................................................... 24
10.3 ÚDRŽBA.................................................................................................................................................. 24
11 UZEMNĚNÍ ............................................................................................................................................. 24
11.1 OBVODOVÝ ZEMNIČ .................................................................................................................................. 25
11.2 UZEMNĚNÍ ROZVODNY NN A KOTELNY.......................................................................................................... 25
11.3 KONTROLA PROVEDENÍ .............................................................................................................................. 25
12 OSVĚTLENÍ ............................................................................................................................................. 26
2
Technická zpráva
ZMĚNA ZDROJE TEPLA A VYTÁPĚNÍ AREÁLU ZSMV
SVOJŠICE
12.1 UMĚLÉ OSVĚTLENÍ .................................................................................................................................... 26
12.2 NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ ................................................................................................................................ 26
13 ZÁSUVKOVÁ INSTALACE ........................................................................................................................ 27
14 DEMONTÁŽE .......................................................................................................................................... 27
15 POŽÁRNÍ PROSTUPY .............................................................................................................................. 28
16 PODMÍNKY UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU........................................................................................ 28
17 BEZPEČNOST PRÁCE ............................................................................................................................... 28
18 KVALIFIKACE MONTÁŽNÍCH PRACOVNÍKŮ A PRACOVNÍKŮ ÚDRŽBY...................................................... 28
18.1 NUTNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY SYSTÉMU BUDE: ............................................................................................... 29
19 ÚČEL DOKUMENTACE ............................................................................................................................ 29
20 POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE........................................................................................................ 29
3
Technická zpráva
ZMĚNA ZDROJE TEPLA A VYTÁPĚNÍ AREÁLU ZSMV
SVOJŠICE
1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Název stavby: ZMĚNA ZDROJE TEPLA A VYTÁPĚNÍ AREÁLU ZSMV SVOJŠICE
2 PŘEDMĚT PROJEKTU
Tato projektová dokumentace řeší část silnoproudá elektrotechnika, osvětlení, ochranu před bleskem a
uzemnění pro objekt 10 - kotelna. Dále projektová dokumentace řeší nadřazený systém MaR a
centrální dispečink pro PS10 centrální kotelnu, výměníkové stanice a kotelny v rámci projektu změna
zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice.
3 ROZSAH PROJEKTU
Projektová dokumentace řeší stavební elektroinstalaci – tj. hlavní rozvaděč v objektu kotelny,
rozvaděč osvětlení a zásuvkové elektroinstalace kotelny, záložní zdroj UPS, napájení technologických
celků (rozvaděčů), ochranu před atmosférickou elektřinou a systém uzemnění pro objekt kotelny.
Projekt dále řeší návrh a osazení nových svítidel do vybraných prostor objektu kotelny – kotelna a
velín.
Rozsahem části MaR je kompletní dodávka, instalace a zprovoznění přístrojů a zařízení MaR
potřebných pro zajištění spolehlivého a bezpečného ovládání a provozu nově instalované technologie.
4 PROJEKTOVÉ PODKLADY
• Podklady stavební části
• Požárně bezpečnostní řešení
• Projekt navržené technologie
• Projekt VZT
• Obhlídka stávajícího stavu na místě
• Požadavky standardy pro přípravu a realizaci projektů MaR včetně návazné servisní činnosti
vydané investorem - Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300, 101 01 Praha
10, IČ: 67779999, DIČ: CZ67779999
5 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
5.1 Předpisy a normy
Zejména musí být dodrženy následující normy:
- ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrotechnické předpisy – ochrana před úrazem elektrickým
proudem
- ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrotechnické předpisy – ochrana před úrazem elektrickým
proudem.
- ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrotechnické předpisy – ochrana proti nadproudům
- ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize
- ČSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody
- ČSN IEC 60331 Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru
- ČSN EN 60332-1-1 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru
- ČSN EN 60332-2-1 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru
4
Technická zpráva
ZMĚNA ZDROJE TEPLA A VYTÁPĚNÍ AREÁLU ZSMV
SVOJŠICE
- ČSN EN 60332-1-2 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru
- ČSN EN 62 305-1ed.2 Ochrana před bleskem - Obecné principy
- ČSN EN 62 305-2ed.2 Ochrana před bleskem - Řízení rizika
- ČSN EN 62 305-3ed.2 Ochrana před bleskem - Hmotné škody na stavbách a ohrožení života
- ČSN EN 62 305-4ed.2 Ochrana před bleskem - Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
- ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska,
stanovení základních charakteristik, definice
- ČSN 33 2000-4 ed.2 Bezpečnost
- ČSN 33 2000–5–51ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Všeobecné předpisy.
- ČSN 33 2000–5–52ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická vedení.
- ČSN 33 2000–5–523ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Dovolené proudy v elektrických
rozvodech.
- ČSN 33 2000–5–534 Elektrické instalace nízkého napětí – Přepěťová ochranná zařízení.
- ČSN 33 2000–5–537 Elektrické instalace nízkého napětí – Přístroje pro odpojování a
spínání.
- ČSN 33 2000–5–54ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – uzemnění a ochranné vodiče.
- ČSN 33 2000–5–559ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Svítidla a světelná instalace.
- ČSN 33 2000–5–56ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Zařízení pro bezpečnostní účely.
elektrických zařízení - Elektrická vedení
- ČSN 33 2000–6 Elektrické instalace nízkého napětí - Revize
- ČSN 33 2000–7–701ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Prostory s vanou nebo sprchou.
- ČSN 33 2000–7–704ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení na
staveništích a demolicích.
- ČSN 33 2000–7–714ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Zařízení pro venkovní osvětlení
- ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
- ČSN 33 2030 Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické
elektřiny
- ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a
zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a
- ČSN 33 3060 ZVN
Elektrotechnické předpisy. Ochrana elektrických zařízení před
- ČSN EN 50110-1 ed.3 přepětím
Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné
- ČSN 33 0010 požadavky
- ČSN EN 61 140 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy
Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro
- ČSN 34 1090 ed.2 instalaci a zařízení
Elektrické instalace nízkého napětí: Předpisy pro prozatímní elektrická
- ČSN 34 0350 ed.2 zařízení
- ČSN 61 439-1 ed.2 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení
- ČSN 61 439-2 ed.2 Rozvaděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení
- ČSN EN 60079-10-2 Rozvaděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozvaděče
Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů -
- ČSN EN 60079-14 ed. 4 Výbušné atmosféry s hořlavým prachem
Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických
- ČSN EN 60079-17 ed. 4 instalací
Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba
- ČSN EN 12464-1 elektrických instalací
Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní
-TNI 33 2000-5-51:2011 pracovní prostory
Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických
zařízení
5
Technická zpráva
ZMĚNA ZDROJE TEPLA A VYTÁPĚNÍ AREÁLU ZSMV
SVOJŠICE
- ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci -
Posouzení rizika a snižování rizika
- ČSN EN ISO 13849-1 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů
- Část 1: Obecné zásady pro konstrukci
- ČSN EN ISO 60204-1 ed.2 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1:
Všeobecné požadavky
- ČSN 34 1610 Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v
průmyslových provozovnách
- NV 176/2008 Sb.
- NV 378/2001 Sb.
- Všeobecné předpisy
- Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů
- Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010
Uvedené normy jsou vždy brány včetně všech změn a oprav vydaným k danému datu. V případě, že u
některých norem dochází k souběhu platnosti, doporučuje se postupovat dle normy novější.
5.2 Použité prostředky ochrany při poruše dle ČSN EN 61 140 ed.2
Ochrana za jedné poruchy je zajištěna opatřeními pro ochranu proti poruše:
• Ochranné pospojování
• Automatické odpojení od zdroje – ochranný přístroj musí přerušit poruchový proud ve
stanoveném čase.
5.3 Použité prostředky základní ochrany dle ČSN EN 61 140 ed.2
Ochrana za normálních podmínek je zajištěna základními ochrannými opatřeními:
• Základní izolace
• Přepážky a kryty
• Omezení napětí
5.4 Ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Vzájemně spojení ochranného vodiče, uzemňovacího přívodu a níže uvedených vodivých částí:
• Kovová potrubí
• Konstrukční kovové části
• Kovová konstrukční výztuž betonu
5.5 Návrh protokolu o určení vnějších vlivů
Protokolu o určení vnějších vlivů je součástí tohoto projektu jako samostatný dokument.
Je zpracován odbornou komisí na základě:
ČSN 33 2000-1-ed.2, ČSN 33 2000-4-41-ed.2, ČSN 33 2000-5-51-ed.3, ČSN EN 60079-0-ed.4, ČSN
EN 60079-10-2 ed.2, ČSN EN 60079-14 ed. 4.
6 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
6.1 Rozvodná soustava
Přívody k rozvaděči: 3PEN, AC 50Hz, 400/230V, TN-C
Napájecí napětí: 3PEN, AC 50Hz, 400/230V, TN-C-S
6
Technická zpráva
ZMĚNA ZDROJE TEPLA A VYTÁPĚNÍ AREÁLU ZSMV
SVOJŠICE
Ovládací napětí: 1N, AC 50Hz, 230V
Místo rozdělení PEN na PE a N je v přívodním poli RH rozvodny NN v objekt kotelny.
6.2 Bilance spotřeby elektrické energie
Rozvaděč RH Pinst. = 232,48 kW
Instalovaný příkon : β = 1,0
Součinitel soudobosti: Pv = 232,48 kW
Výpočtové (soudobé) zatížení:
Pinst. = 15 kW
Rozvaděč RS1 β = 0,53
Instalovaný příkon : Pv = 8 kW
Součinitel soudobosti:
Výpočtové (soudobé) zatížení: Pinst. = 22 kW
β = 1,0
Rozvaděč +RM1 Pv = 22 kW
Instalovaný příkon :
Součinitel soudobosti: Pinst. = 5 kW
Výpočtové (soudobé) zatížení: β = 1
Pv = 5 kW
Rozvaděč +DMR1
Instalovaný příkon : Pinst. = 0,5 kW
Součinitel soudobosti: β = 1
Výpočtové (soudobé) zatížení: Pv = 0,5 kW
Rozvaděč +DT1
Instalovaný příkon :
Součinitel soudobosti:
Výpočtové (soudobé) zatížení:
6.3 Měření a kompenzace elektrické energie
Fakturační měření elektrické energie nebylo vyžadováno a není předmětem této dokumentace.
Kompenzace el. energie je stávající v rámci rozvodny NN v objektu 16 – trafostanice + náhradní zdroj
navržena dle parametrů instalovaných zařízení.
Vzhledem k povaze nově instalované technologii, jež nahrazuje technologii stávající se předpokládá
dostatečný výkon stávající kompenzace bez potřebných úprav
7 ZÁKLADNÍ POPIS
Ve stávajícím objektu 10 – kotelna; se nachází rozvodna NN, spolu velínem a technologií kotelny.
Dále se v objektu nacházející další prostory – dílny, šatny, sociální zařízení, kanceláře apod.
V rámci úprav technologie kotelny bude v prostoru kotelny nahrazena technologie vytápění (kotle a
přidržená technologie) a dále bude rekonstruován velín a rozvodna NN. Zbylé prostory budou beze
změny.
7
Technická zpráva
ZMĚNA ZDROJE TEPLA A VYTÁPĚNÍ AREÁLU ZSMV
SVOJŠICE
Rozvodna NN bude upravena dle požadavků nové technologie. Stávající rozvaděče budou
demontovány a nahrazeny novými. Bude instalován nový přívodní kabel 2x 1-AYKY-J
3x240+120 mm2 vedený z trafostanice do rozvodny NN. V rozvodně bude osazená nová sestava
rozvaděčů:
- Rozvaděč RH pole 1 - přívodní pole NN
- Rozvaděč RH pole 2 - vývodové pole
- Rozvaděč RH pole 3 - vývodové pole
- Rozvaděč R_UPS - rozvaděč vývodů UPS
- Rozvaděč RS - rozvaděč stavební elektroinstalace
V řadě rozvaděčů budou dále umístěny další rozvaděče (část MaR)
- Rozvaděč RM1 pole 1 - rozvaděč MCC
- Rozvaděč RM1 pole 2 - rozvaděč MCC
Dále bude v rozvodně osazena UPS pro zálohování řídících systémů MaR a kotlů, oběhových čerpadel
kotlů a spalinových ventilátorů. Požadovaný příkon 14kW podobu 5 minut. Vzhledem k povaze
spotřebičů (měniče a motory) navržena UPS o výkonu 30kVA po dobu 10minut, s rozhraním RS232
pro komunikaci s MaR systémem kotelny. UPS řeší pouze dobu překlenutí mezi výpadkem napájení
ze sítě a naběhnutím diesel generátoru.
Veškeré technologické celky – rozvaděče kotlů 1 a 2, rozvaděče dopravníků 1 a 2, rozvaděč
výměníkové stanice, rozvaděč MaR, rozvaděč MCC a záložní zdroj UPS budou napájeny z rozvaděče
RH.
Světlené a zásuvkové obvody budou napájeny z rozvaděče RS, přičemž zde budou osazeny vývody
pro nové osvětlení rozvodny, velínu a kotelny, spolu s vývody pro zásuvkové skříně. Vývody pro
stávající světelné a zásuvkové okruhy budou realizovány dle stávajícího stavu – kabeláž bude
ze stávajícího rozvaděče odpojena, označena a po instalaci nového rozvaděče zapojena na připravené
vývody.
Dle požadavku projektu PBŘ bude zajištěn systém TOTAL STOP, jež bude tvořen tlačítkem TOTAL
STOP umístěným u vstupu do objektu kotelny. Toto tlačítko po svém stisknutí zajistí odpojení
záložního zdroje UPS v rozvodně NN kotelny a dále zajistí vybavení podpěťové cívky na jističi
vývodu pro objekt kotelny v rozvodně trafostanice.
V rámci úprav stávajícího rozvaděče v rozvodně trafostanice bude pro napájení kotelny využit
stávající vývod realizovaný pojistkovým odpojovačem. Tento pojistkový odpojovač bude demontován
a nahrazen novým kompaktním jističem s jmenovitým proudem 630A, s nastavitelnou nadproudovou
spouští, podpěťovou cívkou, blokem zpoždění a dalším příslušenstvím. Podpěťová spoušť bude
ovládána tlačítkem TOTAL STOP.
V prostoru velínu bude navržena nová světelná elektroinstalace formou LED svítidel, pro potřeby
nouzového osvětlení bude osazeno svítidlo s piktogramem nade dveřmi vedoucími ven z prostoru.
V prostou kotelny bude taktéž navržen nový systém osvětlení pomocí LED svítidel, přičemž vybraná
svítidla budou osazeny záložními zdroji s vlastní baterií pro dobu funkčnosti 1h bez elektrické energie,
sloužící jako nouzové svítidla. Nade dveřmi vedoucími z kotelny směrem ven z budovy budou
osazeny nouzová svítidla formou piktogramů.
V prostoru kotelny budou osazeny dvě nové zásuvkové skříně pro běžné užití obsluhou.
V rozvodně MaR bude umístěn rozvaděč +DMR1 pro ovládání technologie, který bude vybaven
řídícím systémem. Dále bude v této rozvodně umístěn datový rozvaděč (rack) +DT1, ze kterého je
vyvedena komunikace po optickém vedení jdoucí do předávacích stanic. Tato komunikace je řešena
v části IO 2 Elektronická komunikace. V rozvodně MaR bude umístěno také centrální operátorské
pracoviště (COP).
8
Technická zpráva
ZMĚNA ZDROJE TEPLA A VYTÁPĚNÍ AREÁLU ZSMV
SVOJŠICE
7.1 Část silnoproud – Kabelové trasy
Kabelová trasa začíná přípojkou NN objektu kotelny začíná v trafostanice (objekt 16), která je vedena
v kanále spolu s teplovodem směrem do objektu 10 – kotelna. Kabel v objektu trafostanice vstupuje
přes základy objektu do kanálu a v místě objektu kotelny prochází taktéž přes základy objektu do
jejího kabelového prostoru. Tato trasa bude doplněna o nový silový kabel 2x 1-AYKY-J
3x240+120 mm2 v důsledku navýšení celkového příkonu technologie. V této trase bude uložen nový
kabel pro systém TOTAL STOP. Kabelový prostor v objektu kotelny se nachází přímo pod velínem a
rozvodnou NN. Všechna kabeláž z rozvaděčů RH, R_UPS, RS je vyvedeny spodem z rozvaděčů
přímo do kabelového prostoru, kde prochází do dalších rozvaděčů, případně přechází na protější
stranu, kde stoupá přes podlahu po stěně rozvodny pod její strop a dále do prostoru kotelny.
V prostoru kotelny budou nové kabely vedeny v nově realizovaných kabelových trasách tvořených
z kabelových žlabů po obvodu místnosti. Kabely pro napájení rozvaděčů v prostoru kotelny budou
vedeny v těchto žlabech. Kabeláž po napájení osvětlení a zásuvkových skříní bude taktéž vedena
v těchto kabelových trasách a při jejich odbočeních budou kabely vedeny v trubkách na stěně.
Kabely jsou použité měděné s PVC izolací, typu, 1-AYKY, 1-CYKY, CYKY, H07RN-F, 1–CSKH-
V180 + P60-R (splňuje instalaci v prostředí AA2÷AA8, AB2÷AB8, AC1/2, AD1÷AD7, AE1÷AE6,
AAF1÷AF3, AG1/2, AH1/2, AK1/2, AL1, AN1/2, AP1, AQ1, AR1÷AR3, AS1/2) nebo CYA.
7.2 Část silnoproud – Systém nouzového vypnutí
Pro dálkové vypnutí elektrické energie při požáru bude sloužit tlačítko TOTAL STOP dle ČSN 73
0848. Celé řešení pro tlačítko TOTAL STOP, tedy kabelové trasy i kabely budou splňovat podmínky
funkční schopnosti při požáru dle požadavků PBŘ. Konkrétně budou kabely splňovat B2Ca, s1, d0 a
třidu funkčnosti kabelové trasy minimálně P60-R.
Tlačítko TOTAL STOP, které odpojí napájení elektrické energie pro objekt 10 – kotelna, bude
umístěno v blízkosti vstupu do kotelny.
Stiskem tlačítka se rozpojí obvod podpěťové cívky na jističi vývodu v přilehlé trafostanici – objekt 16.
Jako ochrana před poklesy napětí a krátkými výpadky je podpěťová cívka napájena z bloku zpoždění.
Pro kabely ovládací dálkové vypínání budou použity kabely s funkční integritou ve smyslu ČSN 73
0848 - B2Ca, s1, d0 s třídou funkčnosti kabelové trasy P60-R.
7.3 Část silnoproud – Hlavní rozvaděč
Označení: RH1
Rozvaděče budou situovány v rozvodně NN – místnosti 106 v objektu 10 - kotelna. Rozvaděče jsou
určeny pro napájení všech technologických zařízení a napájení podružných rozvaděčů v řešené části
objektu. Napěťová hladina rozvaděčů je 0,4kV. Vazby mezi rozvaděči NN a MaR jsou pouze na
úrovni měření elektrických veličin instalovaným analyzátorem elektrické energie s rozhraním ethernet
na vstupu do rozvaděče RH.
Pole 1
První, přívodní pole, bude tvořeno jednokřídlou oceloplechovou skříní o rozměrech včetně soklu
(100mm) 2100x800x400mm. Rozvaděč bude vybaven kompaktním jističem tvořeným spínacím
blokem se jmenovitým proudem 630 A a s nastavitelnou nadproudovou spouští v rozsahu 630 A.
Jističe budou vybaveny svorkami pro připojení přívodních kabelů, ručním pohonem s pákou na
dveřích rozvaděče, blokem pomocných kontaktů, krytem apod. Součástí rozvaděče budou související
jistící prvky pro připojená zařízení 230/400VAC, přepěťová ochrana typu 1 + 2, analyzátor sítě
s rozhraním Ethernet a příslušnými měřícími transformátory proudu. V horní části rozvaděče bude
umístěno svítidlo s dveřním kontaktem, ventilace rozvaděče bude navržena dle ztrátového výkonu
9
Technická zpráva
ZMĚNA ZDROJE TEPLA A VYTÁPĚNÍ AREÁLU ZSMV
SVOJŠICE
jednotlivých instalovaných prvků – ventilace bude řešena ventilátorem s termostatem. Na dveřích
skříně budou umístěny signalizační a ovládací prvky.
Hlavní jistič bude připojen pomocí měřených přípojnic vedoucích v horní části rozvaděče, a vodič
PEN připojen na PEN přípojnici s dalším dělením na PE a N přípojnici. Přípojnice L1/L2/L3, N a PE
budou dále pokračovat do sousedního pole.
Pole 2 a pole 3
Další pole bude plnit funkci vývodů. Pole bude tvořena dvěmi jednokřídlými oceloplechovými
skříněmi, každá o rozměrech včetně soklu (100mm) 2100x800x400mm. Rozvaděče budou vybaveny
přípojnicemi a připojen pomocí přípojnic na sousední pole. Skříň bude vybavena pojistkovými
odpínači se jmenovitý proudem do 160A a jističi s jmenovitým proudem do 160A, hodnoty
jednotlivých jističů jsou uvedeny ve schématu rozvaděče. V horní části rozvaděče bude umístěno
svítidlo s dveřním kontaktem, ventilace rozvaděče bude navržena dle ztrátového výkonu jednotlivých
instalovaných prvků – ventilace bude řešena ventilátorem s termostatem. Všechny kabely budou
zakončeny na svorkovnicích ve spodní části rozvaděče. Na dveřích skříně budou umístěny signalizační
prvky.
Rozvaděče budou tvořeny oceloplechovými skříněmi o rozměrech 2000x800x400mm (v x š x h) na
soklu výšky 100mm. Celkové rozměry sestavy budou 2100x2400x600mm. Na dveřích rozvaděčů
budou umístěny ovládací a signalizační prvky. Přívody a vývody budou spodem, přes kabelový
prostor.
Označení: R_UPS
Rozvaděč bude situován v rozvodně NN – místnosti 106 v objektu 10 - kotelna. Rozvaděč je určen pro
napájení všech technologických zařízení a napájení podružných rozvaděčů vyžadující zálohování
napájení v okamžiku výpadku napájení ze sítě před naběhnutím diesel generátoru. Napěťová hladina
vývodů je 0,23/0,4kV. Vazby mezi rozvaděčem a MaR není. Vazba bude provedena pouze pomocí
rozhraní RS232 v UPS a řídícím systémem MaR.
Rozvaděč bude tvořen jednokřídlou oceloplechovou skříní o rozměrech včetně soklu (100mm)
2100x600x400mm. Rozvaděč bude vybaven kompaktním jističem tvořeným spínacím blokem se
jmenovitým proudem 50A a s nastavitelnou nadproudovou spouští v rozsahu 40÷50A. Jistič bude
vybaven svorkami pro připojení přívodních kabelů, ručním pohonem s pákou na dveřích rozvaděče,
blokem pomocných kontaktů. V horní části rozvaděče bude umístěno svítidlo s dveřním kontaktem,
ventilace rozvaděče bude navržena dle ztrátového výkonu jednotlivých instalovaných prvků –
ventilace bude řešena ventilátorem s termostatem. Součástí rozvaděče budou související jistící prvky
(jističe) pro připojená zařízení 230/400VAC, přepěťová ochrana typu 2 + 3, svorkovnicovými bloky,
přípojnicemi PE a N, a svorkovnicemi pro zakončení všech kabelů. Na dveřích skříně budou umístěny
signalizační a ovládací prvky.
Rozvaděč bude tvořen oceloplechovou skříní o rozměru 2000x600x400mm (v x š x h) na soklu výšky
100mm. Na dveřích rozvaděčů budou umístěny ovládací a signalizační prvky. Přívody a vývody
budou spodem, přes kabelový prostor.
Označení: RS
Rozvaděč bude situován v rozvodně NN – místnosti 106 v objektu 10 - kotelna. Rozvaděč je určen pro
napájení zásuvkové a světelné elektroinstalace v budově. Napěťová hladina vývodů je 0,23/0,4kV.
Vazby mezi rozvaděčem a MaR není.
Rozvaděč bude tvořen jednokřídlou oceloplechovou skříní o rozměrech včetně soklu (100mm)
2100x600x400mm. Rozvaděč bude vybaven kompaktním jističem tvořeným spínacím blokem se
jmenovitým proudem 63A a s nastavitelnou nadproudovou spouští v rozsahu 50÷63A. Jistič bude
10
Technická zpráva
ZMĚNA ZDROJE TEPLA A VYTÁPĚNÍ AREÁLU ZSMV
SVOJŠICE
vybaven svorkami pro připojení přívodních kabelů, ručním pohonem s pákou na dveřích rozvaděče,
blokem pomocných kontaktů. V horní části rozvaděče bude umístěno svítidlo s dveřním kontaktem.
Součástí rozvaděče budou související jistící prvky (jističe, chrániče, pojistkové odpínače) pro
připojená zařízení 230/400VAC, přepěťová ochrana typu 1 + 2, svorkovnicovými bloky, přípojnicemi
PE a N, a svorkovnicemi pro zakončení všech kabelů. Na dveřích skříně budou umístěny signalizační
a ovládací prvky.
Rozvaděč bude tvořen oceloplechovou skříní o rozměru 2000x600x400mm (v x š x h) na soklu výšky
100mm. Na dveřích rozvaděčů budou umístěny ovládací a signalizační prvky. Přívody a vývody
budou spodem, přes kabelový prostor.
Spolu uvedenými rozvaděči RH, R_UPS a RS bude ve stejné řadě v místnosti 106 ještě dvojice
rozvaděčů RM1.Ttyo rozvaděče budou šířky 1000mm. Celková šíře sestavy bude
800+800+800+600+600+1000+1000mm = 5600mm, místnost má šíří 5825mm.
7.4 Část silnoproud - Měření elektrické energie
Pro zajištění vhodných provozních stavů je na přívodu rozvaděče NN instalován analyzátor sítě
s rozhraním ethernet. Analyzátor bude po datové komunikaci poskytovat následující údaje:
- Proud - v každé fázi, okamžité i maximální hodnoty
- Napětí - v každé fázi, okamžité i maximální hodnoty
- Výkon - činný, jalový i zdánlivý, sumy i okamžitý
- Účiník
- Funkce elektroměru
- Harmonická analýza
7.5 Část MaR – Koncepce řešení nadřazeného systému MaR
Řešení MaR je založeno na modulárním programovatelném řídicím systému s decentralizovanou
architekturou komunikující po průmyslové sběrnici založené na základech průmyslového ethernetu s
centrální vizualizací.
Jako základ MaR bude použit volně programovatelný, modulární, mikropočítačový průmyslový řídicí
systém (PLC programmable logic controller) s decentralizovanou výstavbou s výstupem na centrální
operátorské pracoviště.
Všechny rozvaděče MaR jsou napojeny také ze záložního zdroje, který při výpadku elektrické energie
zajistí i nadále chod řídícího systému.
7.6 Část MaR – Koncepce řešení centrální vizualizace
Centrální vizualizace bude provozována na serveru umístěném v objektu 10. Prostřednictvím části IO2
Elektronická komunikace (není součástí tohoto projektu) bude server propojen s předávacími
stanicemi, kde budou umístěny decentralizované autonomní řídicí systémy, které budou se serverem
obousměrně komunikovat. V síti areálových rozvodů budou zapojeny taktéž měřiče tepla, které budou
komunikovat prostřednictvím sběrnice M-BUS do řídicího systému předávací stanice a dále po
ethernetu na COP.
Přístup do centrální vizualizace bude hierarchický v několika úrovních (programátor, servis, operátor,
uživatel s omezenými právy řízení – min. 4 úrovně), každý operátor bude mít svou identifikaci (kód).
Ovládání bude v základu děleno na:
• operátorské řízení - plnohodnotné řízení s přístupem ke všem informacím řídicího systému
11
Technická zpráva
ZMĚNA ZDROJE TEPLA A VYTÁPĚNÍ AREÁLU ZSMV
SVOJŠICE
• uživatelské řízení s omezenými právy - řízení s přístupem pouze k základním vybraným
funkcím jednotlivých technologických celků
Operátorské řízení - bude umožněno z klienta vizualizace. Osobní profil uživatele určuje přístupová
práva řízená heslem, která definují rozsah přístupu k systémovým datům a příkazům.
Toto dovoluje oprávněnému uživateli plné operátorské řízení a zobrazení technologií.
Uživatelské řízení s omezenými právy– bude umožněno z klienta vizualizace. Osobní profil
uživatele určuje přístupová práva řízená heslem, která definují rozsah přístupu k systémovým datům a
příkazům.
Toto dovoluje oprávněnému uživateli řízení s omezenými právy.
Operátorské řízení je vždy nadřazené uživatelskému s omezenými právy.
7.7 Část MaR – Vizualizace integrace předávacích stanic
Jak již bylo popsáno v kapitole 7.6 Část MaR – Koncepce řešení centrální vizualizace, prostřednictvím
části projektu IO2 Elektronická komunikace (není součástí tohoto projektu) bude server propojen
s předávacími stanicemi, kde budou umístěny decentralizované autonomní řídicí systémy, které budou
se serverem obousměrně komunikovat po síti ethernet.
Z těchto řídících systémů budou provedeny komunikace ethernet pomocí optického rozvodu do
centrálního racku. Veškeré úkony, související s řízením jednotlivých prvků předávacích stanic, bude
možné ovládat pomocí centrální vizualizace. V centrální vizualizaci budou také zobrazeny stavy všech
zařízení.
V centrální vizualizaci bude provedena vizualizace všech předávacích stanic včetně možnosti
nastavení všech provozních parametrů, alarmových a havarijních stavů, křivek a časových plánů.
Vizualizace bude splňovat požadavky dle kapitoly 7.8 Část MaR – Obecné požadavky na centrální
vizualizaci.
Jednotlivé předávací stanice jsou vybaveny:
Předávací stanice 1:
Součástí Předávací stanice 1 jsou: 2x čerpadlo, 2x regulační ventil, měřič tepla, snímače teploty na
přívodu, snímače teploty na vývodu, tlakový snímač, snímač zaplavení, termostat, snímač venkovní
teploty, Stop tlačítko.
Předávací stanice 2:
Součástí Předávací stanice 2 jsou: čerpadlo, regulační ventil, měřič tepla, snímače teploty na přívodu,
snímače teploty na vývodu, tlakový snímač, snímač zaplavení, termostat, snímač venkovní teploty,
Stop tlačítko.
Předávací stanice 4:
Součástí Předávací stanice 4 jsou: čerpadlo, regulační ventil, měřič tepla, snímače teploty na přívodu,
snímače teploty na vývodu, tlakový snímač, snímač zaplavení, termostat, snímač venkovní teploty,
Stop tlačítko.
Předávací stanice 6:
Součástí Předávací stanice 6 jsou: čerpadlo, regulační ventil, měřič tepla, snímače teploty na přívodu,
snímače teploty na vývodu, tlakový snímač, snímač zaplavení, termostat, snímač venkovní teploty,
Stop tlačítko.
12
Technická zpráva
ZMĚNA ZDROJE TEPLA A VYTÁPĚNÍ AREÁLU ZSMV
SVOJŠICE
Předávací stanice 10:
Součástí Předávací stanice 10 jsou: 3x čerpadlo, 2x regulační ventil, měřič tepla, snímače teploty na
přívodu, snímače teploty na vývodu, tlakový snímač, akumulační zásobník s topným tělesem, snímač
teploty akumulační nádrže, termostat za akumulační nádrží, snímač teploty cirkulace, snímač
zaplavení, termostat, snímač venkovní teploty, Stop tlačítko.
Předávací stanice 12:
Součástí Předávací stanice 12 jsou: 4x čerpadlo, 3x regulační ventil, měřič tepla, snímače teploty na
přívodu, snímače teploty na vývodu, tlakový snímač, akumulační zásobník s topným tělesem, snímač
teploty akumulační nádrže, termostat za akumulační nádrží, snímač teploty cirkulace, snímač
zaplavení, termostat, snímač venkovní teploty, Stop tlačítko.
Předávací stanice 13:
Součástí Předávací stanice 13 jsou: 4x čerpadlo, 3x regulační ventil, měřič tepla, snímače teploty na
přívodu, snímače teploty na vývodu, tlakový snímač, akumulační zásobník s topným tělesem, snímač
teploty akumulační nádrže, termostat za akumulační nádrží, snímač teploty cirkulace, snímač
zaplavení, termostat, snímač venkovní teploty, Stop tlačítko.
Předávací stanice 16:
Součástí Předávací stanice 16 je: měřič tepla.
7.8 Část MaR – Obecné požadavky na vizualizaci
Grafika
• dynamická barevná grafika
• zobrazení a ovládání
• hierarchické propojení zobrazení
• sběr dat v reálném čase
• souběžné zobrazení několika grafik na jedné obrazovce
• dynamické křivky trendů
Zpracování výstrah
• monitorování výstrah a stavu
• barevně kódované zobrazení výstrah s informačním textem
• zpracování chybových hlášení v reálném čase
• výstražné blokování
• volby výběru a třídění pro souhrn výstrah
• blok opakování výstrah
• statistika chybových hlášení
• potvrzení chybového hlášení
Řízení přístupu
• identifikace uživatele
• předepsané oprávnění přístupu pro všechny uživatele
• pohotovostní funkce odhlášení
• automatická funkce odhlášení
• šifrovaná hesla a zabezpečení
Zálohování
• nepřerušený záznam všech systémových dat
• velikost databáze pro zálohování bude limitována pouze velikostí disku
13
Technická zpráva
ZMĚNA ZDROJE TEPLA A VYTÁPĚNÍ AREÁLU ZSMV
SVOJŠICE
• bude provedeno zálohování všech proměnných
• minimální doba zálohovaných dat - 3roky
Časový rozvrh
• automatická oprava přechodu na letní čas
• automatická funkce pro přestupný rok
• týdenní a alternativní časové programy
• synchronizace systémového času
• vkládání centrálních výjimek (např. svátky)
Prohlížeč trendů
• aktivace ovládaná časem a událostí
• volba následné úpravy zaznamenaných hodnot
• záznamový interval od 10 vteřin do 10 let
• dynamické křivky trendů
• grafické zobrazení a hodnocení hodnot a protokolů trendů online
• provozování na základě standardních operačních systémů
• export hodnot do jiných aplikací, tabulkových procesorů
Prohlížeč událostí
• sběr a ukládání všech událostí, ke kterým v systému dojde (systémový deník)
• chronologický sběr dat událostí v systému při zadání data, času, provedeného povelu a příslušného
uživatele
• záznam událostí a povelů
• přehledně uspořádané zobrazení dat událostí
7.9 Část MaR – Regulační okruhy
Nadřazený systém MaR:
Systém MaR bude zajišťovat:
• Integraci řídicího systému kotle na biomasu
• Řízení oběhových čerpadel
• Řízení vytápění objektu kotelny teplovzdušnými jednotkami
=200 Zabezpečení, =201, 202, 203, 204 Bio kotelna
Zabezpečení bio kotelny
Budou snímány tyto poruchové stavy:
• Přehřátí prostoru kotelny (40 °C)
• Zaplavení kotelny
• Porucha kotle
• Výskyt oxidu uhelnatého II. stupeň
• Ztráta napájecího napětí
• Tlačítko nouzové vypnutí
• Pokles tlaku v systému
Poruchová signalizace (opticko-akustická signalizace) bude aktivována při těchto stavech:
• Při výpadku elektrické energie
• Přehřátí v kotelně – zvýšená teplota, nebezpečí dosažení maximální teploty
• Stisknutí některého z tlačítek nouzového vypnutí
Teplota prostoru
14
Technická zpráva
ZMĚNA ZDROJE TEPLA A VYTÁPĚNÍ AREÁLU ZSMV
SVOJŠICE
Teplota v prostoru bude snímána nástěnnými snímači vnitřní teploty =200-BT1 a =200-BT2. Měřicí
rozsah navrhovaných snímačů teploty je 0÷60°C. Při překročení teploty nad 40 °C bude provedeno
odstavení bio kotle z provozu, odstavení dopravy paliva z provozu, vyhlášení poruchy.
Zaplavení prostoru kotelny
Pro hlídání zaplavení prostoru kotelny budou v nejnižším místě umístěny dva spínače výšky hladiny –
=200-SL1, =200-SL2. V případě překročení nastavené hladiny bude provedeno odstavení bio kotle
z provozu, odstavení dopravy paliva z provozu, vyhlášení poruchy. Další dva spínače hladiny =200-
SL3 a =200-SL4 budou umístěny v prostoru kanálu pro vedení teplovodu.
Snímaní výskytu oxidu uhelnatého:
Pro snímání oxidu uhelnatého budou využity snímače –BQ1 a –BQ2. Tyto snímače snímají hodnotu
koncentrace oxidu uhelnatého. Jedná se o snímač s dvěma alarmy. 1. poplachový stav aktivuje
výstupní relé Alarm 1, 2. poplachový stav aktivuje časovač, který po intervalu časového zpoždění
aktivuje výstupní relé Alarm 2. Při dosažení prvního poplachového stavu bude provedeno spuštění
opticko-akustické signalizace. Při dosažení druhého poplachového stavu bude provedeno odstavení
bio kotle z provozu, odstavení dopravy paliva z provozu, a vyhlášení poruchy.
Tlačítka nouzového vypnutí
Uvnitř prostoru bio kotelny budou umístěna tlačítka nouzového vypnutí pro technologii. Tyto tlačítka
budou zapojena do rozvaděče +DMR1 do bezpečnostní reléové jednotky. Po stisknutí tlačítka bude
provedeno odstavení technologie z provozu , odstavení dopravy paliva z provozu a bude vyhlášena
porucha.
Další tlačítko Total Stop je umístěno u vstupu do objektu. Toto tlačítko je řešeno části silnoproud a
jeho popis je v kapitole 7 Základní popis.
Součástí kotlů bude dodávka Total Stopů, které budou sloužit pouze k vypnutí kotlů.
Pokles tlaku v systému
Při náhlém poklesu tlaku v systému dojde bude provedeno odstavení kotle z provozu a zároveň bude
spuštěna opticko-akustické signalizace.
Systém MaR bude v bio kotelně zajišťovat:
• Snímání provozních a poruchových stavů
• Vyhodnocování provozních a poruchových stavů (opticko-akustická signalizace, odstavení
kotle)
• Řízení provozu bio kotelny
=205 Teplovzdušné jednotky
Prostor kotelny bude vytápěn pomocí čtyř závěsných teplovzdušných jednotek – tzv. „sahar“, které
nejsou dodávkou profese MaR. Jednotky budou nasávat cirkulační vzduch, ohřívat ho pomocí
neregulované topné vody a vracet ho do místnosti. Řídicí systém MaR bude na základě teploty
v prostoru povolovat chod jednotky.
Systém MaR bude v kotelně zajištovat:
• Snímání prostorové teploty kotelny
• Řízení teplovzdušných jednotek zapínáním ventilátoru
• Snímání elektrické poruchy motoru
=201 Bio kotel
Bio kotel bude řízen autonomním systém, jehož komunikace s nadřazeným systémem MaR bude
provedena po komunikačním rozhraní Ethernet. Tato komunikace bude umožňovat monitoring a plné
ovládání bio kotle.
15
Technická zpráva
ZMĚNA ZDROJE TEPLA A VYTÁPĚNÍ AREÁLU ZSMV
SVOJŠICE
Konkrétní přenášené informace budou řešeny v samostatné části MaR kotelny, jež je součástí dodávky
technologie bio kotelny.
Systém MaR bude u bio kotle zajišťovat:
• Komunikaci nadřazeného systému MaR s autonomním systémem bio kotle po
komunikačním rozhraní Ethernet
• Vizualizaci technologie biokotlů na COP
• Odstavení biokotlů na základě snímání poruchových a havarijních stavů
=202 Doprava paliva
Systém dopravy paliva bude řízen autonomním systém umístěným rozvaděči pro denní zásobník
paliva, jehož komunikace s nadřazeným systémem MaR bude provedena po komunikačním rozhraní
Ethernet. Tato komunikace bude umožňovat monitoring a plné ovládání dopravy paliva.
Systém MaR bude u systému dopravy paliva zajišťovat:
• Komunikaci nadřazeného systému MaR s autonomním systémem dopravy paliva po
komunikačním rozhraní Ethernet
• Vizualizaci technologie dopravy paliva na COP
• Odstavení dopravy paliva na základě snímání poruchových a havarijních stavů
=VZT1 ÷ VZT5
V kotelně budou umístěna větrací zařízení =VZT1, =VZT4 a =VZT5, které jsou navržena pro přívod a
odvod vzduchu z tepelné zátěže v Kotelně a zároveň pro minimální výměnu vzduchu Kotelny. Větrací
zařízení =VZT2 a =VZT3 jsou navržena pro přívod spalovacího vzduchu pro nové peletové kotle.
V případě požadavku kotlů na větší přísun spalovacího vzduchu může být pro tento účel využíváno
zařízení =VZT4 a =VZT5.
Každé z těchto zařízení je osazeno klapkou, jejichž servopohony jsou regulovány pomocí komunikace
MP-BUS. Tyto servopohony jsou součástí dodávky MaR. V potrubí zařízení =VZT1 je vřazen
ventilátor, jehož otáčky budou regulovány pomocí automatického regulátoru.
Navržené řešení je rozděleno na dvě části – letní a zimní provoz. V letním provozu budou kotle mimo
provoz a je třeba zajistit provětrávání prostoru a odvod tepelné zátěže místnosti.
Pro odvětrávání tepelné zátěže Kotelny je navrženo zařízení =VZT1; =VZT4 a =VZT5. Tato zařízení
jsou navržena zároveň k minimální výměně vzduchu v místnosti. Spalovací vzduchy jsou navrženy
pomocí zařízení =VZT2 a =VZT3. Minimální větrání a odvod tepelné zátěže pro letní provoz jsou v
létě řešeny reverzním chodem ventilátorů na zařízeních =VZT1; =VZT4 a =VZT5. Udržování vnitřní
teploty zájmové místnosti je navrženo pomocí teplotních čidel a regulace otáček ventilátorů na
zařízeních =VZT1; =VZT4 a =VZT5.
Z důvodu přehlednosti bylo projektované vzduchotechnické zařízení rozděleno na jednotlivé části
uvedené v tabulce:
Označení Místnost Účel Vstup/Výstup Poznámka
=VZT1 Kotelna Sání/Výtlak Zeď Nasávací/výfukový kus
=VZT2 Kotelna Sání Zeď Nasávací kus
=VZT3 Kotelna Sání Zeď Nasávací kus
=VZT4 Kotelna Sání/Výtlak Zeď Nasávací/výfukový kus
=VZT5 Kotelna Sání/Výtlak Zeď Nasávací/výfukový kus
Popis návrhu, funkce a uspořádání instalace a systému:
Pro zajištění provětrávání prostoru Kotelny v letním provozu jsou navržena zařízení =VZT1; =VZT4 a
=VZT5 s reverzním chodem ventilátoru (na zařízení =VZT1), tzn., že zařízení =VZT4 a =VZT5 budou
16
Technická zpráva
ZMĚNA ZDROJE TEPLA A VYTÁPĚNÍ AREÁLU ZSMV
SVOJŠICE
v letním provozu sloužit jako přívod a zařízení =VZT1 (=VZT1a a =VZT1b) jako odvod vzduchu.
Zařízení =VZT2 a =VZT3 budou mimo provoz.
Navržené těsné klapky budou ovládány servopohony (MP-BUS). Ovládání klapek na jednotlivých
zařízeních je navrženo dle provozu ventilátorů.
Ovládání přívodu vzduchu zařízení =VZT1; =VZT4 a =VZT5 je navrženo dle vnitřní teploty v
místnosti Kotelna. Ventilátor na zařízení =VZT1 je navržen s plynulou regulací otáček.
Na zařízení =VZT1 je navržen tlakový spínač pro kontrolu chodu ventilátoru. Na jednotlivých
zařízeních jsou navrženy detektory kouře určené k automatickému vypnutí vzduchotechnického
zařízení a uzavření těsných klapek v případě výskytu zplodin hoření v potrubním systému a
následnému odstavení Kotelny z provozu.
Popis algoritmů a řízení:
•
• Pokud je v provozu alespoň jeden Biokotel musí být všechna VZT zařízení provozována
• v režimu zimního provozu (přetlakově).
• Limitní teploty: min. 7°C, max. 40°C.
• Havarijní stavy:
o Teplota ˃45°C.
o Tlakové čidlo u ventilátoru na VZT1; kontrola funkčnosti ventilátoru.
o Detektory kouře na všech zařízeních; uzavření všech VZT klapek, vypnutí ventilátoru
na VZT1, odstavení Kotelny z provozu.
Zimní provoz:
o Ventilátor na zařízení VZT1 bude regulován na základě údaje z teplotního čidla
v Kotelně, klapky na VZT4 a VZT5 otevřeny.
o Minimální dávka čerstvého vzduchu musí být za všech provozních stavů 4040 m3/hod.
o Spalovací vzduch pro Kotel K1: otevřena klapka na VZT2.
o Spalovací vzduch pro Kotel K2: otevřena klapka na VZT3.
Letní provoz:
o Ventilátor na zařízení VZT1 bude regulován na základě údaje z teplotního čidla
v Kotelně, klapky na VZT4 a VZT5 otevřeny.
o Minimální dávka čerstvého vzduchu musí být za všech provozních stavů 4040 m3/hod.
o Klapka na VZT2 uzavřena (Kotel K1 mimo provoz).
o Klapka na VZT3 uzavřena (Kotel K2 mimo provoz).
Systém MaR bude zajišťovat:
• Zapínání ventilátoru na základě provozu biokotlů a snímání jejich provozu
• Detekce kouře v potrubí
• Otevírání klapek na přívodu a odtahu
Signály z rozvaděče Dieselagregátu
V rámci projektu je zajištěn kabel jdoucí kabelovým kanálem z rozvaděče +DMR1 do rozvaděče
dieselagregátu, který se nachází v objektu 16. Kabel bude uložen v pevné instalační plastové trubce.
V rámci projektu bude upraven rozvaděč dieselu tak, aby bylo možné vyčíst signály Provoz diesel,
Porucha diesel, Provoz síť v řídícím systému MaR (přidáním relé apod.).
7.10 Část MaR – Kabely a kabelové trasy
Pro přenos signálů ze snímačů jsou použity stíněné kabely s měděnými žilami. Pro napájení a ovládání
čerpadel jsou použité nestíněné celoplastové kabely s měděnými žilami. Použité kabely podle typu a
vyhotovení budou uvedeny v seznamu kabelů realizační dokumentace. Kabely jsou vedeny ve směru
17
Technická zpráva
ZMĚNA ZDROJE TEPLA A VYTÁPĚNÍ AREÁLU ZSMV
SVOJŠICE
od koncového technologického zařízení v elektroinstalačních trubkách, po kabelových lávkách ve
žlabech a následně jsou zaústěny do příslušného rozvaděče.
Kabelové rozvody jsou navrženy celoplastovými kabely typu CYKY nebo JYTY uloženými na nosné
konstrukce (kabelové žlaby, lišty apod.). Hlavní kabelové trasy budou vedeny na kabelových lávkách
v kabelovém prostoru pod MaR a NN rozvodnou, dále v objektu v kovových žlabech po stěnách
jednotlivých místností a ocelové konstrukci. Podružné kabelové trasy budou vedeny přes průchodky k
podružným rozvaděčům a jednotlivým elektro zařízením v dílčích kovových žlabech anebo v
instalačních PVC lištách a trubkách. Kabelové trasy procházející přes hranice požárních úseků budou
protipožárně utěsněny. Trasy silového vedení musí být dispozičně odděleny od měřících, sdělovacích
a MaR kabelů z důvodu ochrany před EMC rušením. Kovové části tras a žlabů budou vzájemně
propojené a uzemněné dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3.
Při montáži kabelů MaR v souběhu s rozvody silnoproudu je potřebné dodržet vzájemnou minimální
vzdálenost 200 mm.
7.11 Část MaR – Rozvaděče
Rozvaděč +RM1
Rozvaděč bude tvořen 2x oceloplechovou skříní o rozměrech, z nichž každá má rozměry
2000x1000x400 (v x š x h), IP54/20 s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude umístěn na soklu
100mm. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, jistícími a ovládacími obvody, přepěťovou
ochranou, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení
pohonů. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení.
Silové napojení rozvaděčů MaR bude provedeno z rozvaděče silnoproudu RH1, který bude zajišťovat
předchozí stupně přepěťové ochrany.
Rozvaděč +DMR1
Rozvaděč bude tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 2000x1200x400 (v x š x h), IP54/20 s
kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude umístěn na soklu 100mm. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním
vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje,
jistícími a ovládacími vývody pro pohony regulačních ventilů, jistícími a ovládacími obvody,
přepěťovou ochranou, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro
připojení pohonů, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídící systém dle požadované konfigurace
vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Přívody a vývody budou provedeny zespod. Rozvaděč
bude vybaven dle potřeby napájených zařízení.
Silové napojení rozvaděčů MaR bude provedeno z rozvaděče silnoproudu RH1, který bude zajišťovat
předchozí stupně přepěťové ochrany.
Rozvaděč +DT1
Rozvaděč (rack) pro umístění příslušenství zajištující datovou komunikace. Rozvaděč bude tvořen
oceloplechovou skříní s krytím IP44/20 o rozměrech 1900 x 800 x 600. Přívody a vývody budou
provedeny zespod. Rozvaděč bude vybaven přepěťovou ochranou pro ethernet, jističovou lištou,
záložním zdrojem 230VAC, serverem s datovým uložištěm, patch panel, router, switch, optickou
vanu, svary a měření optického vlákna. Rozvaděč bude vybaven také ventilační jednotkou včetně
termostatu.
Silové napojení rozvaděče +DT1 bude z rozvaděčů silnoproudu.
18
Technická zpráva
ZMĚNA ZDROJE TEPLA A VYTÁPĚNÍ AREÁLU ZSMV
SVOJŠICE
8 KABELOVÉ TRASY
Podmínky kladení silových kabelů stanoví výrobce nebo příslušná norma výrobku. Je nutno dodržovat
poloměry ohybu při kladení i poloměry ohybu uloženého kabelu – stanoveno konkrétním výrobcem
daného kabelu.
Uložení kabelů na vzduchu – mezera mezi souběžně uloženými kabely musí být pro kabely 1 kV
rovna vnějšímu průměru kabelu. Nelze-li tyto vzdálenosti dodržet, lze kabely uložit těsně vedle sebe,
ale je nutno snížit jejich zatížení. Kabely, které se nesmí klást přímo na hořlavý podklad, se uchytí
pomocí vhodných příchytek. Před mechanickým poškozením musí být kabely chráněny, např.
ocelovou rourou.
Silové kabely – při souběhu několika silových kabelů 1 kV se ponechá mezi nimi mezera minimálně
50 mm, v krátkých vzdálenostech a výjimečně je možno klást kabely do 1 kV i těsně vedle sebe, nad i
pod sebou. Vodorovné přepážky mezi kabely nn do 1 kV se nepoužívají.
Sdělovací kabely – při souběhu i křížení je nutno dodržet minimální vzdálenost 300 mm. Není-li
možno tuto vzdálenost dodržet, uloží se kabely 1 kV do plastových žlabů s poklopem ve vzdálenosti
minimálně 100 mm. Při křížení se silový kabel i kabely sdělovací uloží do plastových žlabů s
přesahem 1000 mm na obě strany. Při odkrytí sdělovacích kabelů a při výkopech v jejich blízkosti je
nutné vyžádat dozor správce kabelů.
Hromosvod – při křížení se zemním vedením hromosvodu se kabel uloží nad tímto vedením a v místě
křižování od něho ve vzdálenosti alespoň 500 mm.
8.1 Popis provedení kabelových tras
Hlavní kabelové trasy budou vedeny v perforovaných pozinkovaných kabelových žlabech uchycených
přes výložníky na ocelových nebo zděných konstrukcích stavby. V prostoru pod rozvaděči NN
v rozvodně, v kabelovém prostoru, budou žlaby a lávky stávající, doplněny o nové úseky.
Podružné kabelové trasy budou vedeny přes průchodky k podružným rozvaděčům a jednotlivým
elektro zařízením v dílčích kovových žlabech nebo v instalačních PVC lištách a trubkách. Kabelové
trasy procházející přes hranice požárních úseků budou protipožárně utěsněny. Trasy v prostoru kotelny
budou řešeny pozinkovanými žlaby nebo ocelovými trubkami.
Trasy silového vedení budou dispozičně odděleny od měřících, sdělovacích a MaR kabelů z důvodu
ochrany před EMC rušením. Všechny kovové části tras a žlabů budou vzájemně propojené a
uzemněné dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3.
8.2 Popis provedení kabelových tras se zachováním funkčnosti při požáru
Kabelové trasy s požadovanou funkčnosti při požáru budou splňovat technické požadavky
specifikovány ZP-27/2008, ČSN 73 0848 a technické požadavky určené výrobcem daného montážního
prvku.
Kabelové trasy uvnitř objektu, jež obsahují pouze jeden nebo dva kabely budou provedeny pomocí
kabelových příchytek. Příchytky budou ukotveny do nosných konstrukcí budou pomocí ocelových
kotev nebo nastřelovacích kotev. Vzdálenost příchytek bude maximálně 300 mm a zároveň před
každou změnou kabelové trasy bude v začátku i na konci ohybu kabelová příchytka. Trasy mohou být
vedeny po stěnách, avšak musí být zajištěno, že trasa nebude ohrožena jiným zařízením, jež má menší
požární odolnost než uvažovaná kabelová trasa a může i svým pádem poškodit.
8.3 Umístění kabelových tras
Umístění a parametry kabelových tras jsou patrné z výkresů – z půdorysných umístění a textovým
doplňujícím popisem.
19
Technická zpráva
ZMĚNA ZDROJE TEPLA A VYTÁPĚNÍ AREÁLU ZSMV
SVOJŠICE
Při montáži kabelů MaR v souběhu s rozvody silnoproudu je potřebné dodržet vzájemnou minimální
vzdálenost 200 mm.
Kabely v zázemí (velín, rozvodna) po povrchu (na stěně a na stropě) v ohebných a pevných PVC
trubkách.
Kabely v prostoru kotle budou vedeny v pozinkovaných žlabech a v ocelových trubkách.
V kabelových žlabech a na žebřících budou kabely přichyceny kovovými příchytkami nebo v případě
kabelů malého průměru plastovými stahovacími pásky.
8.4 Kabely
Napájení objektu – přípojka NN, jednotlivých zařízení a rozvaděčů s malým příkonem bude využito
měděných kabelů typu CYKY nebo 1-CYKY.
Pro napájení zařízení, jež nejsou pevně instalovány, například na kolečkách (v tomto případě zdroj
UPS), bude použit kabel typu H07RN-F.
Napájení nouzového osvětlení, a ovládací kabely obvodů TOTAL STOP budou realizovány kabely
s funkční schopností při požáru dle požadavků PBŘ. Zvoleny jsou kabely typu 1–CSKH, které
zároveň splňují podmínku pro instalaci v prostředí AA2÷AA8, AB2÷AB8, AC1/2, AD1÷AD7,
AE1÷AE6, AAF1÷AF3, AG1/2, AH1/2, AK1/2, AL1, AN1/2, AP1, AQ1, AR1÷AR3, AS1/2 – kabely
jsou instalovány z části ve venkovním prostoru a v kanálu spolu s parovodem.
8.5 Prostupy kabelových tras přes přepážky požárních úseků
Při průchodu kabelu a kabelové trasy přes konstrukci oddělující jednotlivé požární úseky dle projektu
PBŘ, bude provedeno po protažení kabelů jejich následné utěsnění v souladu s projektem PBŘ.
Provedení požárních ucpávek závisí na velikosti utěsňovaného otvoru a také na požární odolnosti
dělící přepážky mezi požárními úseky.
Požární ucpávky budou tvořeny:
- Silikonovými tmely s požární odolností
- Pružnými protipožárními pěnami
- Protipožární maltou
- Deskami z minerálních materiálů (minerální vlna)
- Kombinacemi výše uvedených
Všechny prostupy přes požárně oddělovací přepážky budou řádně označeny.
Doporučený postup montáže protipožárních ucpávek je zatěsnění otvoru pomocí minerální vlny,
zapravení protipožární maltou a označení štítkem.
9 OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ, UZEMNĚNÍ A EMC
Celkové uzemnění objektu a technologie bude provedeno nově z důvodu nového systému ochrany
před bleskem a detailně popsáno v části 11. Ochranné pospojování bude provedeno páskem FeZn 30/4
mm pevně na povrchu ve výši 0.5 m nad podlahou v prostoru kotelny a prostoru rozvodny NN. Na
ochranné pospojování budou připojeny rozvaděče a všechny kovové konstrukce.
U podružných rozvaděčů a ostatních elektrických zařízení umístěných mimo NN rozvodny bude
provedeno ochranné pospojovaní kabelem CYA připojeným z pole rozvaděče, z kterého budou
zařízení napájena.
20
Technická zpráva
ZMĚNA ZDROJE TEPLA A VYTÁPĚNÍ AREÁLU ZSMV
SVOJŠICE
Provedení musí být v souladu s ČSN 332000-5-54 ed.3, veškerá instalovaná zařízení nesmí být zdroji
rušení a musí splňovat podmínky pro elektromagnetickou kompatibilitu EMC ve smyslu normy ČSN
IEC 1000-2-1.
10 OCHRANA PŘED BLESKEM
Projekt řeší ochranu před bleskem pro objekt kotelny, sklady paliva i komín
Stávající objekt disponuje vnější ochranou před atmosférickým přepětím, bez doložení platnou revizní
zprávou. Předpokládá se provedení dle ČSN 34 1390 s tím, že některé části tohoto provedení jsou
v současném stavu objektu nedoložitelné – tj. spojení ocelových konstrukcí apod.
Při obhlídce nebylo možné prokazatelně zjistit a potvrdit splnění všech požadavků jak původní normy
v době výstavby objektu (ČSN 34 1390), tak ani aktuálně platného souboru norem (ČSN EN 62305
ed.2.).
Koncepce stávající ochrany je založena na neizolované jímací soustavě.
Po fasádě objektu jsou vedeny svody, které navazují na jímací vedení na střeše, případně jsou svody
vedeny na tělese komína do jeho horní části kde jsou napojeny na jímací tyče..
Zatřízení: LPS III
Úroveň SPD: LPS I/II
Rozteč mezi svody: max. 15m (při více svodech neizolovaným svodem)
Rozměry mřížové soustavy: max. 15x15m
Poloměr valící se koule: 45m – aplikovaná metoda
Typ svodů a počet: 27 svodů
Vyhláška číslo 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v paragrafu 36 stanovuje
Citace:
„Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit
a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním
shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích
zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat,
b) poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejných službách, zejména v elektrárně, plynárně,
vodárně, budově pro spojová zařízení a nádraží,
c) výbuch zejména ve výrobně a skladu výbušných a hořlavých hmot, kapalin a plynů,
d) škody na kulturním dědictví, popřípadě jiných hodnotách, zejména v obrazárně, knihovně,
archivu, muzeu, budově, která je kulturní památkou,
e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až d) musí být před
bleskem chráněny,
f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na
návrší nebo vyčnívá-li nad okolí, zejména u továrního komína, věže, rozhledny a vysílací věže.
….“
21
Technická zpráva
ZMĚNA ZDROJE TEPLA A VYTÁPĚNÍ AREÁLU ZSMV
SVOJŠICE
Vzhledem ke změně vstupujících sítí do objektu, změně sběrné plochy apod., je nutno provést
zhodnocení stávajícího stavu ochrany před bleskem a vyvodit vhodná opatření.
Z výše uvedené citace plyne indikativní odkaz na ČSN EN 62305-2, tedy pro provedení analýzy rizik
pro danou stavbu. Tento výpočet byl proveden programem: OEZ Prozik. V této TZ jsou uvedeny
pouze výsledné hodnoty, samotný výpočet je k dispozici k nahlédnutí u projektanta.
Rizika
Riziko R1 - Riziko ztrát na lidských životech (normová hodnota R1 * 10-5 < 1)
Bude vypočteno
Riziko R2 - Riziko ztrát na veřejných službách (normová hodnota R2 * 10-5 < 100)
Bude vypočteno – ztráta poskytování služby – zásobování energií
Riziko R3 - Riziko ztrát na kulturním dědictví (normová hodnota R3 * 10-5 < 100)
Nebude vypočteno - nepředpokládá se relevantní ztráta na kulturním dědictví
Riziko R4 - Riziko ztrát ekonomických hodnot (normová hodnota R3 * 10-5 < 100)
Bude vypočteno - investorem nebylo požadováno
Výsledky výpočtu rizika R1
bez ochranných opatření
R1*10-5 = 1,3305
s ochrannými opatřeními
R1*10-5 = 0,1461
Výsledky výpočtu rizika R2
bez ochranných opatření
R2*10-3 = 3733,827
s ochrannými opatřeními
R2*10-3 = 76,3052
Výsledky výpočtu rizika R4
bez ochranných opatření
R4*10-3 = 3286,317
s ochrannými opatřeními
R4*10-3 = 74,6885
Vzhledem k uvažovanému užití budovy je objekt zařazen do třídy LPS III.
Uvažované ztráty typu: - uvažuje se
R1 – riziko ztrát na lidských životech
R2 – riziko ztrát na veřejných službách - uvažuje se
R3 – riziko ztrát na kulturním dědictví
R4 – riziko ztrát ekonomických hodnot - neuvažuje se
- uvažuje se
Ocenění rizika R1, R2 a R4 s ochrannými opatřeními je platné za dodržení níže uvedených podmínek.
Na řešeném objektu bude provedena vnější ochrana před bleskem pomocí jímací soustavy zatřízené do
LPS III. Jako vnitřní ochrana před přepětím bude použita koordinována SPD ochrana LPL I/II.
Na řešeném objektu bude stávající jímací soustava rekonstruována do nově navrženého stavu, jelikož
stávající soustava, vzhledem k povaze objektu, stanoveným rizikům a zjištěnému stávajícímu stavu
objektu a konstrukčních částí nesplňuje požadavky souboru ČSN EN 62 305 ed.2. Soustava bude
22
Technická zpráva
ZMĚNA ZDROJE TEPLA A VYTÁPĚNÍ AREÁLU ZSMV
SVOJŠICE
provedena jako oddálená nebo izolovaná (v závislosti na konkrétním místě), vzhledem k vysokým
stanoveným dostatečným vzdálenostem "s" v horní části komínu objektu je nutno realizovat více
svody a jímače vzájemně propojit hliníkovým lanem.
Na objektu kotelny a objektech skladů paliv bude je vypočtena minimální (přeskoková vzdálenost) "s"
výrazně nižší než na tělese komína. Z tohoto důvodu je možné provést jímací soustavu jako oddálenou
pomocí izolačních tyčí a držáků.
Jímací soustava na objektu kotelny a skladech paliva bude provedena pomocí AlMgSi drátu, průměr
8mm. Vedení uloženo na izolačních podpěrách, vzdálenost podpěr max. 1m. Všechny spoje
realizovány minimálně dvěma spojkami, v případě T spojů, budou použity spojky 3. Zařízení
vyčnívající nad střechu budou chráněny proti přímému úderu jímačem o vhodné délce v dostatečné
vzdálenosti od samotného zařízení k zabránění přeskoku. Všechny jímače připojeny na nejbližší jímací
vedení. Vnitřní konec zařízení bude připojen na zemnící soustavu v místě hlavní ochranné přípojnice
vodičem CYA. Svody napojeny na zemnící soustavu a řádně očíslovány. Všechny svody budou
opatřeny zkušební svorkou a vývod ze zemnící soustavy bude chráněn proti mechanickému poškození
ochranným úhelníkem.
Jímací soustava na tělese komína bude provedena jako izolovaná pomocí izolovaného vedení pro
s<90cm a jímačů na podpůrných trubkách.
Na objektu kotelny bude provedena jímací soustava pomocí AlMgSi drátu na izolačních podpěrách ve
vyznačených místech, který bude dále doplněn o jímací tyče délky 1,5m nebo 3m (na ploše střechy
kotelny) a o pomocné jímače délky 0,5m ve. Na horní hraně střechy se nachází oplechovaná atika,
která nebude vzhledem koncepci ochrany připojena k jímacímu vedení. Po fasádě budovy, od
zkušební svorky i vyšším částem objektu, bude vedení uchyceno pomocí držáků ve fasádě. Pro objekt
kotelny je použita metoda valící se koule a metoda mřížové soustavy.
Stávají komín není konstrukčně ani technologicky oddělen od prostoru kotelny, tudíž objekt musí
splňovat požadavky vnější ochrany před bleskem jako objekt kotelny. Na objekt je aplikovaná metoda
valivé koule r=45m, pro výšku komína 35,75m vyhoví. Vzhledem k výšce komínu a koncepce vnější
ochrany před bleskem bude komín osazen v horní části jímači vzájemně spojenými hliníkovým lanem
a poté jímače budou připojeny izolovaným vedením (svodem) na vývody ze zemnící soustavy.
Provedení bude odpovídat souboru norem ČSN EN 62305 v platném znění.
Svody budou realizovány vodiči AlMgSi průměru 8mm. Zkušební svorky budou umístěny tak, aby
byly jednoduše dosažitelné při kontrolách a revizi. Jako spojovací materiál bude ve všech (spojky,
šrouby) případech použit nerez.
V případě svodů na komínu bude využito izolovaného vedení (HVI) pro s<90cm.
Při instalaci v blízkosti cizích vodivých částí musí být dodržena minimální přeskoková vzdálenost „s“
v místě přiblížení.
Koncepce vnější ochrany před bleskem je založena na izolované jímací soustavě.
Použité metody pro návrh umístění jímací soustavy:
- Metoda valící se koule
Jímací soustava bude splňovat požadavky souboru norem ČSN EN 62305 ed.2.
10.1 Revize
Revize LPS musí být provedena odborníkem (specialistou) v ochraně před bleskem podle požadavků v
článku E. 7 dle ČSN EN 62305-3 ed.2.
LPS by měl být revidován při těchto příležitostech:
23
Technická zpráva
ZMĚNA ZDROJE TEPLA A VYTÁPĚNÍ AREÁLU ZSMV
SVOJŠICE
• během instalace LPS; obzvlášť během instalace součástí, které jsou skryty ve stavbě a později
budou nepřístupny;
• po dokončení instalace LPS
• v pravidelných termínech
10.2 Ochrana před přepětím
V objektech budou použity přepěťové ochrany pro silnoproudá elektrická zařízení zajišťující
koordinaci izolace třídy I až III podle ČSN EN 60664
Třída I ( I+II )– přívodní pole rozvodny NN, rozvaděče do nichž vstupuje venkovní vedení NN
Třída III – rozvaděče obsahující citlivé a důležité systémy (MaR)
Třída III budou dále umístěny v zásuvkových vývodech pro napájení počítačových a
telekomunikačních zařízeních a v obvodech, napájejících zařízení pro přenos dat. Přesné rozmístění
vyplyne z navržené struktury napájecích rozvodů při respektování ochranné zóny přepěťového
chrániče. Zásuvky sloužící pro počítače budou osazeny přepěťovými ochranami třídy III (pokud je
vzdálenost mezi zásuvkou s PO a zásuvkou bez PO větší než 5m, musí se opět osadit zásuvka s
přepěťovou ochranou třídy III.). Zásuvkové obvody PC, určené do jiného, než základního prostředí
budou chráněny přímo v rozvaděči.
Ochranná úroveň soustavy svodičů přepětí je dána ochrannou úrovní svodiče nejnižší kategorie a
úbytkem napětí na zemnících vodičích vedoucích k MET daných sváděným proudem, proto je třeba
pro zlepšení ochrany proti přepětí propojit vzájemně PE můstky rozvaděčů vodičem CYY 16/žz a
vyšší.
10.3 Údržba
Program údržby by měl obsahovat následující ustanovení
• kontrolu všech vodičů LPS a součástí systému
• kontrolu elektrického propojení instalace LPS
• měření zemního odporu uzemňovací soustavy
• kontrolu SPD
• znovuupevnění součástí a vodičů
• kontrolu, že nedošlo ke změně účinnosti LPS po rozšíření nebo změnách stavby nebo její
instalace.
11 UZEMNĚNÍ
Navrhovaný systém uzemnění bude sloužit k těmto účelům:
- Uzemnění pracovní
- Uzemnění ochranné
- Uzemnění systému ochrany proti přepětí a atmosférickým výbojům
- Ekvipotenciální pospojení (vyrovnání potenciálů)
Uzemnění objektů je stávající, ale bude doplněno novým systémem uzemnění tak, aby splňovalo
požadavky na systém ochrany před bleskem. Stávající soustava je vyvedena pomocí 4 svodů po
obvodu budovy kotelny a 2 svodů na komínu.
Uvedený počet vývodů z uzemňovací soustavy je pro potřeby nově navrženého sytému vnější ochrany
před atmosférickým přepětím nedostatečný.
Z tohoto důvodu bude provedena nová zemnící soustava.
24
Technická zpráva
ZMĚNA ZDROJE TEPLA A VYTÁPĚNÍ AREÁLU ZSMV
SVOJŠICE
Soustava bude tvořena novým zemničem typu B s tím, že pokud bude při výkopových pracích odkryt
stávající systém, bude propojen s novým systémem.
Uzemnění bude tvořeno FeZn páskou 30x4mm ve výkopu kolem objektu.
Ve všech bodech provádění prací je nutno zajistit fotodokumentaci provedených úkonů a zaznamenat
případné odlišnosti od projektu. Fotodokumentace bude doložena při provedení revize.
11.1 Obvodový zemnič
Jako zemnič bude použit páska FeZn 30x4mm uložena v rostlém terénu, v hloubce min. 0,5m ve
vzdálenosti 1m od objektu tvořící uzavřený kruh kolem objektu - nutno dodržet alespoň v 80% délky.
Spoje pásky realizovány 2 kusy spojky. Spoje tvořené svorkami budou chráněny antikorozní ochranou
(bandáž, nátěr). Ve vyznačených místech bude napojena na další části uzemnění nebo realizovány
vývody.
Po obvodu budovy bude uložen ve výkopu, který bude proveden přes stávající povrch kolem objektu –
asfalt / beton / dlažba; a následně zapraven do původního stavu.
Ze zemnící soustavy vyvedeny vodiče a pásky sloužící pro připojení vodičů ochranného pospojování a
uzemnění instalace – rozvodna NN. Pro ochranné pospojování v prostoru kotlů, technologických
místností a rozvodny, bude veden po obvodu celé místnosti FeZn pásek 30x4 ve výšce min 0,5m nad
podlahou, na něž budou tyto vodiče připojeny pomocí vhodné svorky/svorkovnice.
V případě skladů paliva bude realizován vývod zakončený na ekvipotenciální svorkovnici objektu.
Funkčnost systému poté musí být změřena a výsledný odpor by neměl přesahovat 10Ω.
Na zemnící soustavu budou dále připojeny vývody pro systém ochrany před bleskem – jímací
soustava. Vývody budou realizovány FeZn drátem s PVC izolací o průměru 10mm. Drát bude na
jedné straně spojen se zemničem kolem budovy pomocí svorek nebo svaru a opatřen antikorozní
ochranou, na druhé straně pomocí revizní svorky spojen se svodem hromosvodu. Drát bude na fasádě
přichycen vhodnými držáky a opatřen ochranou proti mechanickému poškození – ochranný úhelník.
Vzájemně spojení ochranného vodiče, uzemňovacího přívodu a níže uvedených vodivých částí:
• Kovová potrubí
• Konstrukční kovové části
• Kovová konstrukční výztuž betonu
11.2 Uzemnění rozvodny NN a kotelny
Pro pracovní uzemnění bude v prostorech rozvodny NN a kotelen veden FeZn pásek 30x4mm
ve výšce 500 mm nad podlahou.
Tento pásek bude napojen pomocí rozpojitelných svorek minimálně ke dvěma FeZn drátům
s plastovou izolací průměru 10mm kterou jsou vyvedeny z obvodového zemniče. Na pásek po obvodu
rozvodny budou poté posléze napojeny přípojnice PE/PEN v přívodních polí rozvaděčů.
11.3 Kontrola provedení detailní
Po realizace zemnící soustavy před zalitím základové desky betonem, bude pořízena
fotodokumentace vytvořené zemnící soustavy včetně typového detailu spojů a vývodů.
Případné změny oproti dokumentaci budou zaneseny změny do výkresové dokumentace.
Všechny kroky budou zaznamenány do montážního deníku prováděných prací.
25
Technická zpráva
ZMĚNA ZDROJE TEPLA A VYTÁPĚNÍ AREÁLU ZSMV
SVOJŠICE
Současně proběhne po prvním zasypání zemničů zeminou, před zapravením povrchu kolem objektu do
původního stavu, jejich měření revizním technikem.
12 OSVĚTLENÍ
V řešených prostorech se nacházejí minimální prostupy přes plášť budovy – okna; zajišťující denní
osvětlení. Z tohoto důvodu bude navrženo umělé osvětlení vnitřních prostor objektu. Dále bude
zajištěno nouzové osvětlení řešených prostor dle požadavků profese PBŘ.
12.1 Umělé osvětlení
Z tohoto důvodu je navrženo osvětlení všech nových prostor uvnitř řešené části budovy pomocí
umělého osvětlení. Osvětlovací soustavy jsou navrženy tak, aby splnili minimálně požadavky dané dle
ČSN EN 12464-2:2021 nebo ČSN EN 12464-1.
Umělé osvětlení bude řešeno kombinací různých zdrojů svítidel.
Číslo Místnost Zatřízení Osvětlenost (lx) Rovnoměrnost Podání barev
1.07 Kotelna 28.3 - strojovna 200 0,4 40
1.08 Velín 28.5 – velín/dozorna 500 0,7 80
Denní sklad 28.1 – provoz 50 0,4 20
paliva zásobování palivem
Chodba 9.1 – chodby a 100 0,4 40
komunikační prostory
Venkovní 5.11.2 – manipulace se 20 0,25 20
prostor servisním nářadím,
zauhlování
(Zbylé požadované hodnoty viz. výpočet osvětlení)
V kotelně bude použito plastových průmyslový LED svítidel, s difuzorem z translucentního
polykarbonátu. Parametry svítidel jsou voleny v závislosti na umístění – viz. výpočet osvětlení. LED
svítidla budou zavěšena pod stropem v takových pozicích, aby se vyhnuli technologickým celkům a
zajišťovali požadováno hodnotu a rovnoměrnost osvětlení v prostoru. Pro potřeby nouzového
osvětlení budou vybraná svítidla doplněná o nouzový modul, který zajistí provoz svítidla v případě
výpadku elektrické energie po dobu minimálně 1h, případně doplněna samostatná nouzová svítidla a
piktogramy
V prostorech velínu bude pro osvětlení prostor využito plastových interiérové LED svítidlo na
přisazení ke stropu difuzorem z polykarbonátu.
Venkovní osvětlení bude řešeno reflektorem v horní části objektu směřováno tak, aby zajistilo
osvětlení manipulačních prostor při nakládce paliva do denního zásobníku paliva kotelny.
Zbylé prostory objektu nejsou předmětem tohoto projektu a osvětlení v těchto prostorech je stávající.
Stávající kabeláž bude přepojena do nového rozvaděče
Osvětlovací soustavy jsou napájeny z rozvaděče RS v rozvodně NN. Ovládání osvětlení je vždy
řešeno u vchodu do daného prostoru nebo v místě pracovního úkonu. U prostor s jedním vstupem je
ovládání řešeno pomocí vypínačů řazení č.1 U prostor s více vstupy je ovládání řešeno pomocí
vypínačů v řazení č. 6 a 7.
12.2 Nouzové osvětlení
Pro nouzové osvětlení jsou navržena LED svítidla s vlastní baterií, která budou napájena z
nezálohovaného silového rozvaděče.
26
Technická zpráva
ZMĚNA ZDROJE TEPLA A VYTÁPĚNÍ AREÁLU ZSMV
SVOJŠICE
Nouzové osvětlení bude provedeno dle požadavků PBŘ.
V rámci stavby se předpokládá instalace nouzového osvětlení dle ČSN EN 1838 čl.4.2, kdy bude
řešeno:
- Nouzové únikové osvětlení
o Nouzové osvětlení únikových cest - dle čl.4.2
Včetně bezpečnostních značek
Nouzové osvětlení se bude skládat ze svítidel osvětlující vymezené únikové cesty směřující ven z
objektu, spolu s piktogramy a svítidly udávající směr trasy, změnu trasy, změnu výškové úrovně apod.
spolu s vyznačením zařízení PBZ – hlásiče, hydranty, hasící přístroje apod.
Předmětné normy: ČSN EN 50172, ČSN EN 1838, ČSN 73 0848.
Napájená bude provedeno z rozvaděčů silové elektroinstalace:
- Piktogramy a samostatná nouzová svítidla budou napojena přímo z rozvaděče
- Nouzové moduly ve svítidlech budou napojeny na trvalou fázi před vypínačem daného
světelného okruhu
Protipanické osvětlení (dle čl. 4.3) a nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem (dle čl.4.4) se
neuvažuje. Únikové cesty v prostoru strojovny jsou navrženy kolem technologie směrem ke dveřím
směřující ven z prostoru a dále ven z objektu.
V prostoru budou dále v každé změně směru osazeny piktogramy upozorňující na změnu směru,
piktogramy označující únikový východ, změnu úrovně a schodiště. Nad dveřmi u všech prostorů
směřujících ven budou umístěny piktogramy. V místě hasících přístrojů a dalších zařízení PBZ budou
osazeny samostatné svítidla s piktogramem.
V místech instalací hasících přístrojů bude zajištěno osvětlení těchto míst dle požadavku – min 5 lx.
Zajištění nouzového osvětlení bude řešeno svítidly s integrovanou baterií.
Systém nouzových svítidel bude jasně identifikovat nouzové východy pomocí světelných prvků, aby
umožnily osobám bezpečné opuštění všech prostor v případě výpadku napájení. Veškerá nouzová
svítidla budou napájena po dobu 1 hodiny z baterie uvnitř svítidla (požadavek požárně bezpečnostního
řešení). U svítidel bude prováděna předepsaná kontrola dle EN 50172, případně dle pokynů výrobce.
Všechny záznamy zkouškách budou patřičně evidovány.
13 ZÁSUVKOVÁ INSTALACE
Zásuvkové rozvody prostoru kotelny jsou navrženy pomocí zásuvkových skříní s instalovanými
zásuvkami 32A/400V – 16A/400V – 16A/230V v pěti vodičovým připojení s jističi a proudovým
chráničem.
Pro napájení operátorského pracoviště na velínu (v místě obsluhy) budou instalovány zásuvky v místě
stolu s pracovní stanicí. Dále budou instalovány zásuvky v prostoru velínu pro další potřeby napájení
zařízení vyžadující nepřetržité napájení. Tyto zásuvky budou napájeny z rozvaděče R_UPS. Vždy
v první zásuvce a v dalších zásuvkách vzdálených více jak 5m od první zásuvky bude použita
integrovaná přepěťová ochrana III. stupně.
Zásuvkové rozvody v zázemí objektu (kanceláře, sociální zařízení...) nejsou řešeny tímto projektem a
jsou stávající. Stávající kabeláž bude přepojena do nového rozvaděče.
14 DEMONTÁŽE
V rámci prací budou demontovány stávající elektrická zařízení, jež pozbývají smysl nebo budou
nahrazeny nově instalovanými zařízeními.
27
Technická zpráva
ZMĚNA ZDROJE TEPLA A VYTÁPĚNÍ AREÁLU ZSMV
SVOJŠICE
Jedná se především o stávající elektroinstalaci v prostoru kotelny, která nebude dále využívána –
elektrické pohony technologických zařízení, ovládací skříně, zásuvkové a světelné obvody, ovládací
skříně, rozvaděče apod. Spolu s denotovanými zařízeními je nutno demontovat i kabelové trasy a
kabeláž k těmto zařízením.
V rámci demontáží je nutno některé části, které budou přepojeny do nových rozvaděčů pečlivě
demontovat, popsat a následně zapojit do nových rozvaděčů.
15 POŽÁRNÍ PROSTUPY
Při průchodu kabelu a kabelové trasy přes konstrukci oddělující jednotlivé požární úseky dle projektu
PBŘ, bude provedeno po protažení kabelů jejich následné utěsnění v souladu s projektem PBŘ.
Provedení požárních ucpávek závisí na velikosti utěsňovaného otvoru a také na požární odolnosti
dělící přepážky mezi požárními úseky.
Požární ucpávky budou tvořeny:
- Silikonovými tmely s požární odolností
- Pružnými protipožárními pěnami
- Protipožární maltou
- Deskami z minerálních materiálů (minerální vlna)
- Kombinacemi výše uvedených
Všechny prostupy přes požárně oddělovací přepážky budou řádně označeny.
16 PODMÍNKY UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU
Před uvedením zařízení do provozu musí být splněny následující body:
• Na všech instalovaných elektrických zařízeních bude provedena revize a budou vypracovány
revizní zprávy dle požadavků vyhlášky č. 73/2010 Sb.
• Zařízení třídy I. bude uvedeno do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska
organizace státního odborného dozoru ve smyslu vyhlášky č. 73/2010 Sb.
17 BEZPEČNOST PRÁCE
Veškeré práce týkající se elektroinstalace musí být při montáži prováděny za dodržení všech
bezpečnostních předpisů a norem ČSN dotčeného oboru činnosti, zejména ČSN EN 50110-1 ed. 3,
ČSN EN 50110-2 ed. 2 a souboru norem ČSN 33 2000. Pracovníci musí být s předpisy k zajištění
bezpečnosti práce seznámeni prokazatelně, alespoň v rozsahu prováděné práce nebo svěřené činnosti.
Dále musí být pracovníci seznámeni s riziky z činnosti vyplývajícími. Na zařízení není dovoleno za
provozu provádět žádné práce ani manipulace bez vypnutí a zajištění vypnutého stavu. Na el.
zařízeních musí být pravidelně prováděny revize.
Při provádění musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem:
- ČSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních (obecné
požadavky)
- ČSN EN 50110-2 ed. 2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní
dodatky)
18 KVALIFIKACE MONTÁŽNÍCH PRACOVNÍKŮ A
PRACOVNÍKŮ ÚDRŽBY
Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhl.
ČÚBP Č. 194/22 Sb
§ 3 pracovníci seznámení - obsluha el.zařízení mn, nn v krytí IP 20 a vyšším
§ 5 pracovníci znalí - obsluha el.zařízení mn, nn v krytí IP 1x a menším
- obsluha elektrického zařízení vn
28
Technická zpráva
ZMĚNA ZDROJE TEPLA A VYTÁPĚNÍ AREÁLU ZSMV
SVOJŠICE
- práce na elektrických zařízeních
Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních
opatří, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném
zařízení. Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeni s jeho obsluhou například formou
návodu, nebo jiným doložitelným způsobem uvedeným v ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro
elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.
18.1 Nutnou součástí dodávky systému bude:
• Komplexní zkoušky
• Provozní řád
• Zaškolení obsluhy
• Výchozí revizní zpráva elektro
19 ÚČEL DOKUMENTACE
Dokumentace slouží pro stavební povolení. Dokumentace pro stavební povolení v žádném případě
nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci, kterou si zabezpečuje přímo zhotovitel stavby.
20 POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE
Technologie zásobníků paliva – zásobník denního paliva
• Příprava vývodů z uzemnění zásobníků pro napojení na systém uzemnění objektu kotelny
• Dodávka rozvaděčů pro technologické celky s uvažovanými parametry – viz. tabulka strojů
zařízení
• Splnění stejných technických požadavků ochrany před bleskem a přepětím jako jsou
stanoveny v rámci tohoto projektu
Technologie kotlů
• Dodávka rozvaděčů pro technologické celky s uvažovanými parametry – viz. tabulka strojů
zařízení
• Provedení rozvaděčů pro nezávislé napájení PLC, spalinových ventilátorů a ostatních zařízení
z rozvaděče (profese elektro zajistí zálohované napájení samostatně pro PLC a samostatně pro
spalinový ventilátor, a samostatné nezálohované napájení pro zbylou technologii)
• Splnění stejných technických požadavků ochrany před bleskem a přepětím jako jsou
stanoveny v rámci tohoto projektu
Technologie kotelny
• Dodávka pohonů pro regulační ventily (24V, 0-10V)
• Dodávka návarků pro snímače teploty (závit M27x2 – velikost závitu odpovídá požadavkům
investora)
• Dodávka jímek pro snímače teploty (závit na straně návarků M27x2; závit na straně snímače
M20x1,5 – velikosti závitů odpovídají požadavkům investora)
• Dodávka tlakoměrových kohoutů – čep/nátrubek, procesní připojení M20x1,5
• Dodávka kondenzačních smyček pro horizontální odběr, k přivaření, tlakoměrová přípojka
M20x1,5
• Dodávka oběhových čerpadel s vlastním frekvenčním měničem
• Dodávka měřiče tepla s komunikačním rozhraním Modbus RS485
29
Technická zpráva
ZMĚNA ZDROJE TEPLA A VYTÁPĚNÍ AREÁLU ZSMV
SVOJŠICE
Provozovatel/investor
• Zajištění požadovaného příkonu pro kotelnu v trafostanici, spolu se zálohováním vývodu
z diesel generátoru
30
OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 18
Zhotovitel: Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P
Investor: Zařízení služeb pro Datum: 21.8.2023
Ministerstvo vnitra
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice
Číslo akce EDS/SMVS: 114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334
Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:
Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: Rozpočet zhotovitele, nabídka subdodavatele
na jinou část smlouvy:
Předmět změny: : Provedení nové parotěsné zábrany, oprava střešní nástavby pro potřeby
datového spojení, dilatační spoj a oprava komínového tělesa.
Popis a zdůvodnění změny: 1/Dle projektu byla stržena folie a geotextilie. Pod touto vrstvou
byla zastižena částečně degradovaná asfaltová krytina v projektu původně předpokládaná jako
parozábrana. Tato asfaltová vrstva byla závažně porušena - po přibližně půl metrech narušena
záseky (původně asi z důvodu odvedení vlhkosti po zatečení do souvrství). Navrženo schváleno
bylo: položení nové asfaltové vrstvy celoplošně –zápis z KD č.46 bod 2. 2/ Původní rozpočet
objektu neuvažuje znovuobnovení dilatační spoje přibližně uprostřed objektu č. 1. Dilatace
bude provedena systémovými prvky. 3/Při zateplování střešní nástavby se objednatel rozhodl
vyměnit některé prvky pro datové připojení objektu vzduchem (vzhledem k nemožnosti
zasahovat do fasády v následujících letech). Zhotovitel provedl odstranění starých datových
žlabů a různých úchytů a konzol a nahradil je novými – zápis z KD č.50 bod 2. 4/Bylo zjištěno
popraskání původního komínového tělesa nad úrovní střechy. Pro zachování stability komínu
provedeno zpevnění kotvenou heliakální ocelovou výztuží (v současné je komín používán pro
VZT) a sjednocení komínového tělesa s fasádou. Bude provedeno překryti komínu pomoci KZS
tl. 40 mm a nanesení fasády. Horní část komínu bude překryta oplechováním – zápis z KD č.36
bod 2.
Vliv na termín: NE
Vliv na výkresovou dokumentaci: Bude zakresleno do PD skutečného provedení
Vícepráce ……………………1.521.675,69 Kč
Méněpráce ……………….…….94.465,95 Kč
Změna celkem …………...1.427.209,74 Kč
Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222
1
Oznámení vydává: Zhotovitel
Stanovisko technického dozoru stavby:
S navrženými změnami souhlasím.
Stanovisko projektanta stavby:
S navrženými změnami souhlasím.
Stanovisko energetického specialisty:
S navrženými změnami souhlasím.
Příloha:
2
ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 18
Zhotovitel: Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P
Změnový list vystavil: Zhotovitel
Datum: 21.8.2023
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny: : Provedení nové parotěsné zábrany, oprava střešní nástavby pro potřeby
datového spojení, dilatační spoj a oprava komínového tělesa.
Popis a zdůvodnění změny: 1/Dle projektu byla stržena folie a geotextilie. Pod touto vrstvou
byla zastižena částečně degradovaná asfaltová krytina v projektu původně předpokládaná jako
parozábrana. Tato asfaltová vrstva byla závažně porušena - po přibližně půl metrech narušena
záseky (původně asi z důvodu odvedení vlhkosti po zatečení do souvrství). Navrženo
schváleno bylo: položení nové asfaltové vrstvy celoplošně –zápis z KD č.46 bod 2. 2/ Původní
rozpočet objektu neuvažuje znovuobnovení dilatační spoje přibližně uprostřed objektu č. 1.
Dilatace bude provedena systémovými prvky. 3/Při zateplování střešní nástavby se objednatel
rozhodl vyměnit některé prvky pro datové připojení objektu vzduchem (vzhledem
k nemožnosti zasahovat do fasády v následujících letech). Zhotovitel provedl odstranění
starých datových žlabů a různých úchytů a konzol a nahradil je novými – zápis z KD č.50 bod 2.
4/Bylo zjištěno popraskání původního komínového tělesa nad úrovní střechy. Pro zachování
stability komínu provedeno zpevnění kotvenou heliakální ocelovou výztuží (v současné je
komín používán pro VZT) a sjednocení komínového tělesa s fasádou. Bude provedeno překryti
komínu pomoci KZS tl. 40 mm a nanesení fasády. Horní část komínu bude překryta
oplechováním – zápis z KD č.36 bod 2.
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:
94.465,95 Kč 1.521.675,69 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
1.427.209,74 Kč Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: Datum:
3
Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
4
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2023003
Stavba: Svojšice
KSO: CC-CZ: 3. 2. 2023
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 1 427 209,74
DPH základní Sazba daně Základ daně Výše daně
snížená 21,00% 1 427 209,74 299 714,05
15,00%
0,00 0,00
Cena s DPH v
CZK 1 726 923,79
Projektant Razítko Zpracovatel Razítko
Razítko Razítko
Datum a podpis: Datum a podpis:
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Datum a podpis:
Strana 1 z 2
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023003
Stavba: Svojšice
Místo: Datum: 3. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů 1 427 209,74 1 726 923,79
1 386 280,02 1 677 398,82
ZL 18.1 Parotěs obj. 1 a oprava komínového tělesa a 40 929,72 49 524,96
ZL 18.2 střešní nástavby
Dilatace obj. 1
Strana 2 z 2
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ CC-CZ: 3. 2. 2023
Datum:
Stavba:
Svojšice IČ:
DIČ:
Objekt:
ZL 18.1 - Parotěs obj. 1 a oprava komínového tělesa a střešní nástavby IČ:
DIČ:
KSO:
Místo: IČ:
Zadavatel: DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
Cena bez DPH Základ daně Sazba daně 1 386 280,02
1 386 280,02 21,00%
DPH základní 15,00% Výše daně
snížená 0,00 291 118,80
Cena s DPH v CZK 0,00
1 677 398,82
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel Razítko
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
Strana 1 z 4
SOUPIS PRACÍ Datum: 3. 2. 2023
Stavba: Projektant:
Svojšice Zpracovatel:
Objekt:
ZL 18.1 - Parotěs obj. 1 a oprava komínového tělesa a střešní nástavby
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 1 386 280,02
67 512,82
D HSV Práce a dodávky HSV
1 172,56
D3 Svislé a kompletní konstrukce 1 172,56
1 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami
VV
pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu m3 0,188 6 237,00
D6 0,188
vápenocementovou
2 K 621221001
(0,8+0,45)*0,25*0,3*2
VV
VV Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 40 511,12
VV
VV Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým
VV
VV kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací
3 M 63141410 vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na m2 21,392 1 010,00 21 605,92
VV podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic
4 K 622143003 keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek do
VV 40 mm
VV
VV "komín"
5 M 59051486 3,68*2,95 10,856
6 K 622151001 15,470
(4,5+1,45)*2*1,30 -3,684
VV -1,250
-3,684 "XPS" 21,392
7 K 622211001 22,462
"otvory" -1,25 22,462
VV
VV Součet 5,200
VV
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád m2 5,200 212,00 4 761,94
8 M 28376416 5,200 49,00 254,80
podélné vlákno λ=0,037 tl 40mm 5,200
VV 22,642 11,90 61,88
21,392*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,642 66,00 1 494,37
9 K 622541012 755,00
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 3,684 2 781,42
VV 204,00
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní m 1,104 366,00 789,07
10 K 632450123 2,580 633,00 8 286,97
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou 3,684
VV 3,868 39,30 474,75
"komín" 3,868 47,20 25 184,00
D9
11 K 953962111 4*1,30 22,642 628,80
22,642 755,20
12 K 953965111 Součet 0,750
0,750
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š m
16,000
100mm pro ETICS
16,000
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých m2
omítek akrylátový stěn
22,642
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým
kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic m2
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek do
40 mm
"komín spodní strecha" 3,68*0,3
"komín horní strecha" (4,5+1,45*2+0,6*2)*0,3
Součet
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch m2
300kPA tl 40mm
3,684*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch
probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), m2
tloušťky 1,5 mm stěn
22,642
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu m2
o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm
(0,8+0,45)*0,3*2
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných kus
cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 8
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro kus
chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm
Strana 2 z 4
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v
13 K 985441114 drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou m 14,000 1 700,00 23 800,00
14,000
VV v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 645,14
645,14
D 998 táhlo průměru 10 mm
14 K 998011004
"komín" 14
Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní t 0,919 702,00
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36
m
D PSV Práce a dodávky PSV 1 318 767,20
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 950 585,61
15 K 711141559 288 707,84
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením m2 2 328,289 124,00
VV NAIP na ploše vodorovné V
VV 2 270,048
VV SPODNÍ STŘECHA -39,800
VV -82,761
VV strecha vnitrek vc. atiky
VV 2 147,487
VV (73,95+0,3*2)*(29,85+0,3*2) 300,150
VV -119,348
VV "odecet objektu na streše (pred zateplením)" 180,802
VV
VV -9,95*4,00 2 328,289
VV
-9,30*11,15+1,60*6,99+1,00*7,75+0,50*4,00 2 713,621
16 M 62855001
Mezisoučet 2 713,621
VV 304,172
HORNÍ STŘECHA
17 K 711142559 259,500
23,00*13,05 17,856
VV 26,816
VV -14,30*7,15-1,85*3,30-0,85*5,35-1,50*4,30
VV 304,172
VV Mezisoučet
VV 371,394
VV Součet
371,394
18 M 62855001 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s
17,404
VV vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií m2 193,00 523 728,85
503,180 143,00 43 496,60
19 K 998711103 nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 276,600
207,600
D 712 povrchu
20 K 712300854 18,980
2328,289*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 503,180
VV -2 439,470
VV Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením m2
VV NAIP na ploše svislé S 69,000
VV
atiky 69,000
21 K 712361801 69,000
((73,95+29,85)*2)*1,25 32,130
22 K 712363352
"objekt na streše, vytaženo 30 cm nad povl. krytinu 32,130
VV
VV ((9,95+4,00)*2)*(0,34+0,30) 2 439,470
VV
((9,30+11,15+0,50)*2)*(0,34+0,30) -276,220
23 K 712363353 -276,220
Součet
VV
VV pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s
24 K 712363823 vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií m2 193,00 71 679,04
1 320,00
25 K 712997001 nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 22 973,28
40,80 141 352,44
VV povrchu
20 529,74
304,172*1,221 'Přepočtené koeficientem množství
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu t
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 12 do 60 m
Povlakové krytiny
Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech m
plochých do 10° lišt poplastovaných
"vnitrní" 207,6+69,0
"vnejsi" 175,47+32,13
"pritlacna" 18,98
Součet
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z
fólií položenou volně se svařovanými nebo lepenými m2 24,00 -58 547,28
165,00 11 385,00
spoji
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných
poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš m
100 mm
prechod strecha na strešní nástavbu
"VV dle SoD"69
Součet
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných
poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš m 166,00 5 333,58
100 mm 77,60 189 302,87
58,00 -16 020,76
"rozpocet 175,47"
(73,95+29,85)*2-175,47
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s
mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku m2
izolace budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce m
přilepení klínů do asfaltu
"obj. 1" -276,22
Strana 3 z 4
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
37,00 -10 424,53
VV Součet -276,220
-281,744
26 M 63152005 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl m
-281,744
VV 50x50mm -281,744
VV
"obj. 1" -281,744
Součet
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený
27 K 998712104 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t -0,132 1 562,00 -206,18
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24
do 36 m
D 713 Izolace tepelné 13 496,54
28 M 28376501 22 763,74
deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl m2 31,098 732,00
VV 100mm 31,098 298,00 -9 267,20
190,00 9 583,50
29 M 28372312 "okapová hrana" (5,53+1,85+23,00+14,30+7,15)*0,6 -31,098 363,00 3 049,50
6 534,00
D 742 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením m2 16,050 368,00
30 K 742110102 18,000 192 083,73
31 M 34575603 λ=0,037 tl 120mm
18,000 49 704,66
VV Elektroinstalace - slaboproud
135,067
D 762 Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm m
32 K 762341670 žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 150/100mm m
VV "3m/ks" 18
VV
VV Konstrukce tesařské
VV
VV Montáž bednění střech štítových okapových říms,
33 M 53390109 krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo m2
VV rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo
34 K 998762104 dřevoštěpkových na sraz
"atiky"
(74,7*2+30,1*2)*0,54 113,184
16,067
"okapová hrana" (5,53+1,85+23,00+14,30+7,15)*0,31 5,816
"závětrná hrana" (4,4+0,86+5,80+7,7)*0,31 135,067
148,574
Součet
148,574
deska betonářská překližka s vyššími nároky na povrch m2 935,00 138 916,69
betonu 1,486 2 330,00 3 462,38
135,067*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24
do 36 m
D 764 Konstrukce klempířské 11 665,38
35 K 764225404 9 906,40
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z m 11,600 854,00
VV 683,00 1 707,50
VV hliníkového plechu celoplošně lepené rš 330 mm 11,600 2 574,00
2,500 51,48
36 K 764226444 "komín" 2,500
(4,3+1,5)*2 0,020
VV
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných m
37 K 998764104
celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm
(0,8+0,45)*2
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24
do 36 m
Strana 4 z 4
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ CC-CZ: 3. 2. 2023
Datum:
Stavba:
Svojšice IČ:
DIČ:
Objekt:
ZL 18.2 - Dilatace obj. 1 IČ:
DIČ:
KSO:
Místo: IČ:
Zadavatel: DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant:
Základ daně Sazba daně 40 929,72
Zpracovatel: 40 929,72 21,00%
0,00 15,00% Výše daně
Poznámka: 8 595,24
v CZK 0,00
Cena bez DPH
49 524,96
DPH základní
snížená
Cena s DPH
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel Razítko
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
Strana 1 z 2
SOUPIS PRACÍ Datum: 3. 2. 2023
Stavba: Projektant:
Svojšice Zpracovatel:
Objekt:
ZL 18.2 - Dilatace obj. 1
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 40 929,72
21 431,92
D HSV Práce a dodávky HSV
21 408,75
D6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 948,55
1 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních m 62,280 63,40 17 460,20
VV 267,00
VV stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu 30,090 23,17
VV 32,190
"severovýchod" 26,44+3,0+0,65 62,280
2 M 59051500
"jihozápad" 30,64+0,9+0,65 65,394
VV
Součet 65,394
D 998
profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro m
3 K 998011004
ETICS
D PSV
62,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
D 711
Přesun hmot
4 K 711771211 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
VV výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou
5 M 28343014 z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní t 0,033 702,00 23,17
VV vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36
VV
m
6 K 711771215
Práce a dodávky PSV 19 497,80
VV
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 884,27
7 M 28343014 11 131,20
Provedení detailů termoplasty dilatačních spár-uzávěr 3 350,17
VV
VV zesílením folií rš 250 nebo 300 mm přilepenou nebo m 30,920 360,00 1 095,00
310,00 270,94
8 K 998711103 přivařenou na ploše vodorovné V 30,920 438,00
10,807 310,00 36,96
D 712 30,92 1 320,00 0,00
D 764 9,276 3 613,53
9 K 764213614 fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci m2 10,807 3 567,20
2,500
VV přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm 46,33
VV 2,500
VV 30,920*0,3 0,874
10 K 998764104 9,276*1,165 'Přepočtené koeficientem množství 0,750
0,874
Provedení detailů termoplasty dilatačních spár-uzávěr
0,028
zesílením folií rš 250 nebo 300 mm přilepenou nebo m
přivařenou na ploše svislé S
1,25*2
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci m2
přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm
2,5*0,3
0,75*1,165 'Přepočtené koeficientem množství
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu t
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 12 do 60 m
Povlakové krytiny
Konstrukce klempířské
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s
povrchovou úpravou střešní dilatace jednodílná rš 330 m 6,370 560,00
2 574,00
mm 4,235
2,135
"severovýchod" 3,0+0,65+0,585 6,370
"jihozápad" 0,9+0,65+0,585 0,018
Součet
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24
do 36 m
Strana 2 z 2
OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 19
Zhotovitel: Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P
Investor: Zařízení služeb pro Datum: 23.8.2023
Ministerstvo vnitra
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice
Číslo akce EDS/SMVS: 114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334
Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:
Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: Rozpočet zhotovitele, nabídka subdodavatele
na jinou část smlouvy:
Předmět změny: Zasypání a zabetonování jímky v kotelně.
V kotelně v místě umístění expanzních nádob byla zjištěna pod podlahou nádrž vodního
hospodářství. Podlaha v tomto místě by neměla dostatečnou únosnost pro osazení expanzních
nádrží, z tohoto důvodu byla nádrž zasypána a proveden podstavec z železobetonu pro umístění
nádrží – zápis z KD č.47 bod 4.
Vliv na termín: NE
Vliv na výkresovou dokumentaci: Bude zakresleno do PD skutečného provedení
Vícepráce …………………… 40.437,05 Kč
Méněpráce ……………………..…. 0,00 Kč
Změna celkem …………... 40.437,05 Kč
Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222
Oznámení vydává: Zhotovitel
Stanovisko technického dozoru stavby:
S navrženými změnami souhlasím.
Stanovisko projektanta stavby:
S navrženými změnami souhlasím.
Stanovisko energetického specialisty:
S navrženými změnami souhlasím.
Příloha:
1
ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 19
Zhotovitel: Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P
Změnový list vystavil: Zhotovitel
Datum: 23.8.2023
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny: Zasypání a zabetonování jímky v kotelně.
V kotelně v místě umístění expanzních nádob byla zjištěna pod podlahou nádrž vodního
hospodářství. Podlaha v tomto místě by neměla dostatečnou únosnost pro osazení expanzních
nádrží, z tohoto důvodu byla nádrž zasypána a proveden podstavec z železobetonu pro
umístění nádrží – zápis z KD č.47 bod 4.
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:
0,00Kč 40.437,05 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
40.437,05 Kč Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: Datum:
Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
2
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2023008
Stavba: Svojšice
KSO: CC-CZ: 11. 5. 2023
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 40 437,05
DPH základní Sazba daně Základ daně Výše daně
snížená 21,00% 40 437,05 8 491,78
15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 48 928,83
Projektant Razítko Zpracovatel Razítko
Razítko Razítko
Datum a podpis: Datum a podpis:
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Datum a podpis:
Strana 1 z 2
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023008
Stavba: Svojšice
Místo: Datum: 11. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů 40 437,05 48 928,83
40 437,05 48 928,83
ZL19 Zasypání a zabetonování jímky v kotelně
Strana 2 z 2
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ CC-CZ: 11. 5. 2023
Datum:
Stavba:
Svojšice IČ:
DIČ:
Objekt:
ZL19 - Zasypání a zabetonování jímky v kotelně IČ:
DIČ:
KSO:
Místo: IČ:
Zadavatel: DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
Cena bez DPH Základ daně Sazba daně 40 437,05
40 437,05 21,00%
DPH základní 0,00 15,00% Výše daně
snížená 8 491,78
v CZK 0,00
Cena s DPH
48 928,83
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel Razítko
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
Strana 1 z 2
SOUPIS PRACÍ Datum: 11. 5. 2023
Stavba: Projektant:
Svojšice Zpracovatel:
Objekt:
ZL19 - Zasypání a zabetonování jímky v kotelně
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 40 437,05
40 437,05
D HSV Práce a dodávky HSV
27 160,38
D1 Zemní práce
1 K 162211321
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny
2 K 162211329
stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na m3 11,700 151,00 1 766,70
VV
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost
3 K 167111102
4 M 58344197 do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
VV Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny
5 K 174111102 stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost m3 23,400 139,00 3 252,60
do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně - 23,400 454,00 5 311,80
11,700 463,00 9 750,78
1321 21,060 605,00 7 078,50
21,060 4 811,00
11,700*2 11,700 3 411,00
1 400,00
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 1 978,76
1 978,76
nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy m3 3 945,28
1 491,60
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
298,32
štěrkodrť frakce 0/63 t 191,42
11,700*1,8 1 963,94
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 2 541,63
2 541,63
výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených m3
prostorách s urovnáním povrchu zásypu
D2 Zakládání
6 K 273321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z m3 0,900 3 790,00
VV 0,900 50 000,00
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 0,028
7 K 273362021 0,028 3 820,00
4,0*0,9*0,25
VV 0,518
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu t 0,518
D9
8 K 963051113 KARI
VV 0,0079*4*0,9
D 997 Ostatní konstrukce a práce, bourání
9 K 997013152
Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes m3
10 K 997013501
80 mm
11 K 997013509
(0,4+1,5+0,4)*0,9*0,25
VV
Přesun sutě
12 K 997013631
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
VV
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace t 1,243 1 200,00
D 998 240,00
pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m 1,243 14,00
13 K 998017002
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 13,673 1 580,00
13,673
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 1,243
1,243
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
1,243*11
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního t
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
1,243
Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná t 2,281 1 114,26
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
Strana 2 z 2
OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 20
Zhotovitel: Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P
Investor: Zařízení služeb pro Datum: 24.8.2023
Ministerstvo vnitra
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice
Číslo akce EDS/SMVS: 114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334
Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:
Odkazy na specifikaci:
na výkresy: Pozice vrat SO.01, SO.04, výkres změny nadpraží
na rozpočtové podklady: Rozpočet zhotovitele, nabídka subdodavatele
na jinou část smlouvy:
Předmět změny: ZL 20 - obetonování slaboproudého kabelu a průrazy pro odvodnění
původních zasypávaných kolektorů.
Popis a zdůvodnění změny: Při provádění areálových rozvodů UT byly otevřeny původní
kanály pro napojení jednotlivých objektů do kolektoru. Investor požádal provést do těchto tras
přiložení vlastních optických kabelů a jejich ochránění betonovým hrobečkem. Aby bylo
zabráněno svodu srážkových vod těmito kanály do kolektoru a ke stavebním objektům zadal
investor proražení dna kanálů cca po 10 m – zápis z KD č. 40 bod 5.
Vliv na termín: NE
Vliv na výkresovou dokumentaci: Bude zakresleno do PD skutečného provedení.
Vícepráce …………………… 22.017,22 Kč
Méněpráce ………………………….. 0,00Kč
Změna celkem ……………. 22.017,22 Kč
Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222
1
Oznámení vydává: Zhotovitel
Stanovisko technického dozoru stavby:
S navrženými změnami souhlasím.
Stanovisko projektanta stavby:
S navrženými změnami souhlasím.
Stanovisko energetického specialisty:
S navrženými změnami souhlasím.
Příloha:
2
ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 20
Zhotovitel: Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P
Změnový list vystavil: Zhotovitel
Datum: 24.8.2023
Předmět změny: ZL 20 - obetonování slaboproudého kabelu a průrazy pro odvodnění
původních zasypávaných kolektorů.
Popis a zdůvodnění změny: Při provádění areálových rozvodů UT byly otevřeny původní
kanály pro napojení jednotlivých objektů do kolektoru. Investor požádal provést do těchto tras
přiložení vlastních optických kabelů a jejich ochránění betonovým hrobečkem. Aby bylo
zabráněno svodu srážkových vod těmito kanály do kolektoru a ke stavebním objektům zadal
investor proražení dna kanálů cca po 10 m – zápis z KD č. 40 bod 5.
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:
0,00Kč 22.017,22 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
22.017,22 Kč Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: Datum:
Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
3
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2023008
Stavba: Svojšice
KSO: CC-CZ: 11. 5. 2023
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 22 017,72
DPH základní Sazba daně Základ daně Výše daně
snížená 21,00% 22 017,72 4 623,72
15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 26 641,44
Projektant Razítko Zpracovatel Razítko
Razítko Razítko
Datum a podpis: Datum a podpis:
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Datum a podpis:
Strana 1 z 2
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023008
Stavba: Svojšice
Místo: Datum: 11. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů 22 017,72 26 641,44
22 017,72 26 641,44
ZL 20 - obetonování slaboproudého kabelu a průrazy pro
odvodnění původních zasypávaných kolektorů
Strana 2 z 2
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ CC-CZ: 11. 5. 2023
Datum:
Stavba:
Svojšice IČ:
DIČ:
Objekt:
ZL 20 - obetonování slaboproudého kabelu a průrazy pro odvodnění IČ:
původních zasypávaných kolektorů DIČ:
KSO: IČ:
Místo: DIČ:
Zadavatel:
IČ:
Zhotovitel: DIČ:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
Cena bez DPH Základ daně Sazba daně 22 017,72
22 017,72 21,00%
DPH základní 0,00 15,00% Výše daně
snížená 4 623,72
v CZK 0,00
Cena s DPH
26 641,44
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel Razítko
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
Strana 1 z 2
SOUPIS PRACÍ Datum: 11. 5. 2023
Stavba: Projektant:
Svojšice Zpracovatel:
Objekt:
ZL 20 - obetonování slaboproudého kabelu a průrazy pro odvodnění
původních zasypávaných kolektorů
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 22 017,72
22 017,72
D HSV Práce a dodávky HSV
9 322,56
D2 Zakládání 9 322,56
1 K 275313611
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu m3 2,656 3 510,00
VV
VV kamenem neprokládaného tř. C 16/20
D9 "obetonování kabelů"
2 K 972054141
(0,25*0,25)/2*85 2,656
VV
Ostatní konstrukce a práce, bourání 25,000 5 250,00
D 997 25,000 5 250,00
3 K 997013152 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách
634,80
4 K 997013501 železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, kus 210,00
5 K 997013509 plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm
VV 25
6 K 997013631 Přesun sutě
VV Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
D 998 vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace t 0,200 1 200,00 240,00
7 K 998017002 pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 0,200 240,00 48,00
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 2,200 14,00 30,80
2,200 1 580,00
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 0,200 316,00
0,200 6 810,36
0,200*11 6 810,36
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního t
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
0,200
Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná t 6,112 1 114,26
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
Strana 2 z 2
OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 21
Zhotovitel: Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P
Investor: Zařízení služeb pro Datum: 29.8.2023
Ministerstvo vnitra
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice
Číslo akce EDS/SMVS: 114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334
Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:
Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: Rozpočet zhotovitele, nabídka subdodavatele
na jinou část smlouvy:
Předmět změny: : Změna v provedení omítky na objektu vily Svojšice.
Popis a zdůvodnění změny: Na základě provedených odtrhových zkoušek a na základě
zjištěného stavu omítek a kvalitě a složení obvodového zdiva byla provedena změna způsobu
kotvení zateplovacího systému. Budou použity šroubovací hmoždinky délky 255 mm s ocelovým
trnem. Po otlučení nesoudržných částí omítek byl zjištěn rozsah otlučení cca. 40%-50%. Tloušťka
otlučené omítky se pohybovala v rozmezí 3cm–6cm. Pod omítkou bylo objeveno zdivo převážně
cihelné, ale i smíšené z děrovaných a dutých cihel, i kamenné. Římsa byla na mnoha místech
poškozená zatečením a následným odmrznutím. Vše bude doomítáno a dozděno.
Vliv na termín: NE
Vliv na výkresovou dokumentaci: Ne
Vícepráce …………………… 274.467,81 Kč
Méněpráce ……………….…. 85.513,83 Kč
Změna celkem …………... 188.953,98 Kč
Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222
1
Oznámení vydává: Zhotovitel
Stanovisko technického dozoru stavby:
S navrženými změnami souhlasím.
Stanovisko projektanta stavby:
S navrženými změnami souhlasím.
Stanovisko energetického specialisty:
S navrženými změnami souhlasím.
Příloha:
2
ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 21
Zhotovitel: Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P
Změnový list vystavil: Zhotovitel
Datum: 29.8.2023
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny: : Změna v provedení omítky na objektu vily Svojšice.
Popis a zdůvodnění změny: Na základě provedených odtrhových zkoušek a na základě
zjištěného stavu omítek a kvalitě a složení obvodového zdiva byla provedena změna způsobu
kotvení zateplovacího systému. Budou použity šroubovací hmoždinky délky 255 mm
s ocelovým trnem. Po otlučení nesoudržných částí omítek byl zjištěn rozsah otlučení cca. 40%-
50%. Tloušťka otlučené omítky se pohybovala v rozmezí 3cm–6cm. Pod omítkou bylo objeveno
zdivo převážně cihelné, ale i smíšené z děrovaných a dutých cihel, i kamenné. Římsa byla na
mnoha místech poškozená zatečením a následným odmrznutím. Vše bude doomítáno a
dozděno.
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:
85.513,83 Kč 274.467,81 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
188.953,98 Kč Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: Datum:
Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
3
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2023008
Stavba: Svojšice
KSO: CC-CZ: 11. 5. 2023
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 188 953,98
DPH základní Sazba daně Základ daně Výše daně
snížená 21,00% 188 953,98 39 680,34
15,00%
0,00 0,00
Cena s DPH v
CZK 228 634,32
Projektant Razítko Zpracovatel Razítko
Razítko Razítko
Datum a podpis: Datum a podpis:
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Datum a podpis:
Strana 1 z 2
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023008
Stavba: Svojšice
Místo: Datum: 11. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů 188 953,98 228 634,32
188 953,98 228 634,32
ZL21 Změna v provedení omítka na objektu vily Svojšice
Strana 2 z 2
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ CC-CZ: 11. 5. 2023
Datum:
Stavba:
Svojšice IČ:
DIČ:
Objekt:
ZL21 - Změna v provedení omítka na objektu vily Svojšice IČ:
DIČ:
KSO:
Místo: IČ:
Zadavatel: DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
Cena bez DPH Základ daně Sazba daně 188 953,98
188 953,98 21,00%
DPH základní 0,00 15,00% Výše daně
snížená 39 680,34
v CZK
Cena s DPH 0,00
228 634,32
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel Razítko
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
Strana 1 z 2
SOUPIS PRACÍ Datum: 11. 5. 2023
Stavba: Projektant:
Svojšice Zpracovatel:
Objekt:
ZL21 - Změna v provedení omítka na objektu vily Svojšice
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 188 953,98
188 953,98
D HSV Práce a dodávky HSV
9 528,00
D3 Svislé a kompletní konstrukce 9 528,00
1 K 317235511
Doplnění říms z cihelných příčkovek na cementovou m 12,000 794,00
maltu (s dodáním hmot) vyložených do 300 mm
D6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 164 490,00
2 K 622131121 12 565,32
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch m2 218,148 57,60
VV penetrace nanášená ručně stěn 218,148 322,00 70 243,66
VV 218,148
50% opravy
3 K 622135001
436,295*0,5
VV
VV Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných
4 K 622325102 ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou m2
VV stěn
5 K 622325103 50% opravy
VV 436,295*0,5 218,148
-436,295
6 K 622R Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch -436,295
436,295
VV stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované m2 155,00 -67 625,73
VV 436,295 281,00 122 598,90
plochy přes 10 do 30% 2 417,000
D9 11,05 26 707,85
7 K 978015341 -436,295 2 417,000 698,07
41,00
8 K 978015361 Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch -436,295 -17 888,10
VV stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované m2
D 997 plochy přes 30 do 50%
9 K 997013113
436,295
10 K 997013501
Příplatek za kotvení izolantu hmoždinkami dle vyjádření ks
11 K 997013509
pocet hmoždinek 2417
VV 2417
12 K 997013871 Ostatní konstrukce a práce, bourání 436,295 42,60 18 586,17
436,295 11 281,60
VV Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 872,00
vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva m2 5,672 276,00 4 945,98
D 998 stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 % 5,672 1 565,47
62,392 14,00
13 K 998011002 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 62,392 687,00 873,49
vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva m2 5,672
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 % 5,672 3 896,66
436,295 2 956,31
2 956,31
Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro t
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
5,672*11
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) směsného stavebního a t
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 09 04
5,672
Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou t 8,569 345,00
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
Strana 2 z 2
DSK stavebniny s.r.o. NABÍDKA č. 23N511320
Odběratel: IČ: 27507629
DIČ: CZ27507629
Provozovna:
Obchodní oddělení ALTERINVESTA CZ s.r.o.
Podlažice 93
Pardubická 59 538 51 Chrast u Chrudimě
533 45 Opatovice nad Labem
Sídlo firmy: tel.: +
DSK stavebniny s.r.o. obchod2@dskstavebniny.cz
www.dskstavebniny.cz
Pardubická 59
533 45 Opatovice nad Labem
IČO: 27499031 DIČ: CZ27499031 Tel.:
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Konečný příjemce:
Hradci Králové, oddíl C, vložka 22629 ALTERINVESTA CZ s.r.o., projektant
538 51 Chrast u Chrudimě
Datum zápisu: 14.08.2023
Platno do: 31.08.2023
Svojšice - Fischer
Označení dodávky Množství J.cena Celkem bez DPH Kč Celkem
Hmoždinka tal. Termoz CS II 8/255 DT 110 1 ks 49,01 49,01 59,30
V
Hmoždinka tal. Termoz CS II 8/195 DT 1 ks 37,95 37,95 45,92
110V
Součet položek 86,96 105,22
Zaokrouhlení -0,22
CELKEM K ÚHRADĚ
105,00
Hmotnost: 2 kg
Pro získání nabízené ceny uvádějte číslo nabídky. Platnost cen je 48 hodin od vystavení,
pokud není uvedeno jinak.
Vystavil:
.cz
Protokol o stanovení charakteristické síly FRk na mezi vytažení Číslo protokolu:
hmoždinky, provedené in situ podle Přílohy A ČSN 73 2902:2020
24a/2022/JAAL
1) Údaje o stavbě a místě: 2) Údaje o podmínkách a místě zkoušky :
Objekt : Objekt č.p. 73 Vila MV ČR Svojšice Datum měření: 10.08.2023
Teplota vzduchu (oC): 12
Adresa stavby : Svojšice u Kouřimi
Realizační firma : ALTERINVESTA CZ s.r.o. Lešení: (ano/ne) ANO
Zadavatel zkoušky : ALTERINVESTA CZ s.r.o. Místo zkoušky : jednotlivé strany
Upevňovaný systém: Weber S - severní, J - jižní, Z - zápaní, V - východní
3) Údaje o podkladu a způsobu montáže zkoušené hmoždinky 5) Výsledky měření t (mm) hef (mm)
Materiál podkladu podle Tabulky 1 ČSN 73 2902: 2020 Zkouška Fmax (kN) 30
30
[A] obyčejný beton prostý nebo vyztužený třídy C 12/15 až C 50/60 1. 2,90 40 30
X [B] zdivo z plných cihel nebo kamene 30
X [C] zdivo nebo dílce z dutých nebo děrovaných cihel, cihelných bloků 2. 2,90 40 30
30
nebo tvárnic s podílem dutin 15 - 50% 3. 3,00 40 30
[D] zdivo nebo dílce z betonu z pórovitého kameniva 30
[E] zdivo nebo dílce z pórobetonu 4. 0,90 40 30
X [jiné]: 30
5. 1,10 40 30
30
6. 0.7 40 30
30
7. 2,00 40 30
8. 2,30 40
Způsob vrtání: 9. 2,00 40
vrtání bez příklepu
X broušený vrták SDS 10. 2,00 40
x vrtání příklepové pro "A"
s temovacím trnem GBS 11. 2,00 40
12. 2,00 40
13. 2,00 40
Průměr vrtáku Ø : 8,45 mm 14. 3,00 40
Před vrtáním
po vrtání 8,45 mm 15. 1,50 40
8,45 mm Fmax - maximální dosažená zatěžovací síla
t - hloubka vrtání pro hef do nosného podkladu
Typ a tloušťka tepelného izolantu MW hef = kotevní hl. bez omítky nebo jiné povrchové
Tloušťka povrchové úpravy zdiva 30-50 mm
ve zkoušeném místě úpravy podkladu. 0
0,18
0
6) Výpočet FRk podle ČSN 73 29002,1:028020
4) Typ zkoušené hmoždinky : Termoz CS II 8 DT110V F1 = 1,10 kN
Způsob montáže: Specifikace aktivačního trnu: FRk(NRk)=F1.0,6 = 0,66 kN
zatloukací plastový trn
ocelový trn 7) Údaje o použitém zkušebním přístroji :
X šroubovací plastokovový trn
X ocelový šroub Zkušební přístroj : HYDRAJAWS 2000
Platnost ověření do: 29.12.2023
Poznámky:
Pro účely vypracování cenové nabídky byla délky hmoždinky stanovena takto: efektivní hloubka kotvení 30mm + střední tloušťka povrchové
úpravy zdiva 30-50mm+ střední tloušťka lepicího lože 15mm+ tloušťka izolantu.
Upozornění:
- Výsledky zkoušek platí pouze pro uvedený zkoušený podklad, typ hmoždinky a konkrétní stavbu.
- Návrh počtu hmoždinek, jejich délku a rozmístění v kotvené ploše vypracovává vždy kompetentní projektant s autorizací.
- Při návrhu délky hmoždinky je nutno zohlednit nerovnost podkladu, tloušťku nenosných vrstev a lepicí vrstvy pod izolantem.
- Kotevní hloubka hef je doporučená pro typ podkladu, zjištěný v místě zkoušky. Materiál podkladu se může lokálně měnit.
Měření provedl a protokol vypracoval: Jméno a Příjmení:
Mobil:6
rev: 032022
fischer international s.r.o.; Průmyslová 1833; 250 01 Brandýs nad Labemtel: 326 904 601, fax: 326 904 600; E-mail: servis@fischerwerke.cz, www.fischer-cz.cz
© 2014 fischer international s.r.o. obsah tohoto protokolu je autorským dílem a je chráněn autorským zákonem a to včetně jeho grafického vyjádření, příloh a jeho částí, pokud samostatně splňují
požadavky na dílo dle autorského zákona. Veškeré jeho kopírování, pozměňování či šíření bez souhlasu společnosti fischer international s.r.o. je zakázáno.
Fotodokumentace k protokolu č. 24a/2022/JAAL
fischer international s.r.o.; Průmyslová 1833; 250 01 Brandýs nad Labemtel: 326 904 601, fax: 326 904 600; E-mail: servis@fischerwerke.cz, www.fischer-cz.cz
© 2014 fischer international s.r.o. obsah tohoto protokolu je autorským dílem a je chráněn autorským zákonem a to včetně jeho grafického vyjádření, příloh a jeho částí, pokud samostatně
splňují požadavky na dílo dle autorského zákona. Veškeré jeho kopírování, pozměňování či šíření bez souhlasu společnosti fischer international s.r.o. je zakázáno.
OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 22
Zhotovitel: Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P
Investor: Zařízení služeb pro Datum: 24.8.2022
Ministerstvo vnitra
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice
Číslo akce EDS/SMVS: 114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334
Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:
Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: Rozpočet zhotovitele, nabídka subdodavatele
na jinou část smlouvy:
Předmět změny: Změna rozměrů a způsobu kotvení vnějších a vnitřních parapetů na objektu
a použití pomocného lešení při zapravování otvorů uvnitř objektů č.1 a č.13
Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace venkovních parapetů na objektu č. 1 bylo
zjištěno, že nelze aplikovat mechanické kotvení parapetů a to z důvodu nezajištěného přesahu
(tj 16 cm izolantu a přesah parapetu přes kontaktní zateplovací systém). Zároveň zhotovitel
zjistil i rozdíl v rozvinuté šíři plechu oproti projektu. Byla projednána a následně na kontrolním
dni odsouhlasena změna způsobu kotvení parapetů (bude provedeno lepením). Zároveň byla
doměřena a dopočítána nová rozvinutá šíře parapetních plechů. Zároveň byly pro objekt č. 1
navrženy a rozpočtovány nevhodné vnitřní parapety. Investor rozhodl o použití stejných
parapetů, které byly již použity v objektu č. 13. Odsouhlaseno zápisem AD č.10. Ráce při
výměně oken, parapetů a při zapravování ostění a nadpraží oken byly prováděny z pomocného
lešení, které nebylo zohledněno v původním výkazu výměr. Práce je nezbytně nutné provést
z důvodu kompletace a dokončení celého díla.
Vliv na termín: NE
Vliv na výkresovou dokumentaci: NE
Vícepráce …………………… 1.264.068,27 Kč
Méněpráce ………………..…. 555.391,20 Kč
Změna celkem ……………... 708.677,07 Kč
Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222
1
Oznámení vydává: Zhotovitel
Stanovisko technického dozoru stavby:
S navrženými změnami souhlasím.
Stanovisko projektanta stavby:
S navrženými změnami souhlasím.
Stanovisko energetického specialisty:
S navrženými změnami souhlasím.
Příloha:
2
ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 22
Zhotovitel: Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P
Změnový list vystavil: Zhotovitel
Datum: 24.8.2022
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny: Změna rozměrů a způsobu kotvení vnějších a vnitřních parapetů na
objektu a použití pomocného lešení při zapravování otvorů uvnitř objektů č.1 a č.13
Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace venkovních parapetů na objektu č. 1 bylo
zjištěno, že nelze aplikovat mechanické kotvení parapetů a to z důvodu nezajištěného přesahu
(tj 16 cm izolantu a přesah parapetu přes kontaktní zateplovací systém). Zároveň zhotovitel
zjistil i rozdíl v rozvinuté šíři plechu oproti projektu. Byla projednána a následně na kontrolním
dni odsouhlasena změna způsobu kotvení parapetů (bude provedeno lepením). Zároveň byla
doměřena a dopočítána nová rozvinutá šíře parapetních plechů. Zároveň byly pro objekt č. 1
navrženy a rozpočtovány nevhodné vnitřní parapety. Investor rozhodl o použití stejných
parapetů, které byly již použity v objektu č. 13. Odsouhlaseno zápisem AD č.10. Ráce při
výměně oken, parapetů a při zapravování ostění a nadpraží oken byly prováděny z pomocného
lešení, které nebylo zohledněno v původním výkazu výměr. Práce je nezbytně nutné provést
z důvodu kompletace a dokončení celého díla.
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:
555.391,20 Kč 1.264.068,27 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
708.677,07 Kč Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: Datum:
3
Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
4
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2023008
Stavba: Svojšice
KSO: CC-CZ: 11. 5. 2023
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 708 677,07
DPH základní Sazba daně Základ daně Výše daně
snížená 21,00% 708 677,07 148 822,18
15,00%
0,00 0,00
Cena s DPH v
CZK 857 499,25
Projektant Razítko Zpracovatel Razítko
Razítko Razítko
Datum a podpis: Datum a podpis:
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Datum a podpis:
Strana 1 z 2
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023008
Stavba: Svojšice
Místo: Datum: 11. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů 708 677,07 857 499,25
708 677,07 857 499,25
ZL 22 Změna parapetů obj. 1 + lešení
Strana 2 z 2
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ CC-CZ: 11. 5. 2023
Datum:
Stavba:
Svojšice IČ:
DIČ:
Objekt:
ZL 22 - Změna parapetů obj. 1 + lešení IČ:
DIČ:
KSO:
Místo: IČ:
Zadavatel: DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant:
Základ daně Sazba daně 708 677,07
Zpracovatel: 708 677,07 21,00%
0,00 15,00% Výše daně
Poznámka: 148 822,18
v CZK
Cena bez DPH 0,00
DPH základní 857 499,25
snížená
Cena s DPH
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel Razítko
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
Strana 1 z 3
SOUPIS PRACÍ Datum: 11. 5. 2023
Stavba: Projektant:
Svojšice Zpracovatel:
Objekt:
ZL 22 - Změna parapetů obj. 1 + lešení
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 708 677,07
121 185,00
D HSV Práce a dodávky HSV
121 185,00
D9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
1 K 941221111 Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s 196,200 69,50 13 635,90
provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 m2
VV od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m montáž
VV
"obj. 1 schody" + "obj. 13 schody" 314,000 2,16 4 237,92
2 K 941221211 5*3*7 (105 m2) + 10*2,4*3,8 (91,2 m2) 1 962,000 46,40 9 103,68
Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s
VV provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 m2 3 140,000
od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m příplatek k ceně za 196,200
3 K 941221811 každý den použití
196,200*10
4 K 949101112
Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s
VV provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 m2
VV od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m demontáž
VV
VV Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních
VV
VV staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové m2 1 192,500 79,00 94 207,50
VV
VV podlahy přes 1,9 do 3,5 m
VV
VV objekt c. 13 - sklad - pomocné lešení pro výmenu a zapravení
VV
VV oken a vrat
VV
VV "vrata 2,4x2,4" (3)*2 6,000
VV 18,000
VV "vrata 3,0x3,3" (3)*6 204,000
VV 102,000
VV "okna JZ 5,4x1,5 (2,025)" (6)*34 12,000
VV 114,000
VV "okna SZ 5,4x1,5 (2,025)" (6)*17
6,000
D PSV "okna SZ 0,9x1,5 (2,025)" (3)*4 462,000
D 764 "okna JV 5,4x1,5 (2,025)" (6)*19 35,000
5 K 764226404 4,500
"okna JV 2,4x1,5 (2,025)" (3)*2
6 K 764226444 255,000
Mezisoučet 240,000
7 K 998764104 100,000
objekt c. 1 - sklad - pomocné lešení pro výmenu a zapravení
D 766 80,000
8 K 766694126 oken a vrat 10,000
9 M 61144403 "vrata 3,3x3,6" (3,5)*10 6,000
730,500
VV "vrata 4,2*3,6" (4,5)*1 1 192,500
"okna JZ 4,8x1,5 (2,0)" (5)*51
"okna SV 4,8x1,5 (2,0)" (5)*48
"okna SZ 4,8x1,5 (2,0)" (5)*20
"okna JV 4,0x1,5 (2,0)" (4)*20
"okna JV 4,8x1,5 (2,0)" (5)*2
"okna JV 0,6+2,4+0,6 (2,0)" (6)*1
Mezisoučet
Součet
Práce a dodávky PSV 587 492,07
Konstrukce klempířské 166 241,40
-355 286,40
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných m -746,400 476,00 520 240,80
746,400 697,00
mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm 2 574,00 1 287,00
0,500
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných m 421 250,67
201 528,00
celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm 52 337,88
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24
do 36 m
Konstrukce truhlářské
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních m 746,400 270,00
414,00
desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm 126,420
126,420
parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 350mm m
120,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Strana 2 z 3
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
10 M 61144404 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 400mm m 588,420 542,00 318 923,64
588,420 682,00 46 976,16
VV 560,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 68,880 178,00 -356,00
68,880
11 M 61144405 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 500mm m -2,000
VV 65,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových kus
12 K 766694111 š do 30 cm dl do 1,0 m
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových kus
13 K 766694112 š do 30 cm dl do 1,0 m -1,000 238,00 -238,00
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových kus
14 K 766694113 š do 30 cm dl do 1,0 m -4,000 324,00 -1 296,00
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových kus
15 K 766694115 š do 30 cm dl do 1,0 m -154,000 405,00 -62 370,00
16 M 61140078 -746,400 182,00 -135 844,80
parapet plastový vnitřní – š 200mm, barva bílá m
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený
17 K 998766104 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t 1,138 1 397,00 1 589,79
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24
do 36 m
Strana 3 z 3
OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 23
Zhotovitel: Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P
Investor: Zařízení služeb pro Datum: 25.8.2023
Ministerstvo vnitra
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice
Číslo akce EDS/SMVS: 114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334
Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:
Odkazy na specifikaci:
na výkresy: Střecha nad kotelnou-výkres zhotovitele
na rozpočtové podklady: Rozpočet zhotovitele, nabídka subdodavatele
na jinou část smlouvy:
Předmět změny: Nový střešní plášť nad objektem kotelny.
Popis a zdůvodnění změny: Při montáži nové technologie kotelny bylo zjištěno, že do prostor,
kde je jsou nově instalovány kotle, nádrže na vodu a rozvaděče elektro a MaR opakovaně
zatéká. Viz. zápisy ve stavebním deníku z 20.7. a 3.8. Při vizuální kontrole střešního pláště byla
zjištěna popraskaná svrchní folie – zejména u atik. Dále bylo zjištěno, že spádové poměry na
střeše jsou nevyhovující. Plošně po dešti stojí voda a neodtéká do střešních gul. Navržené
řešení: bude strčena vrchní vrstva folie, nanesena nová parotěsná zábrana z asfaltových pásů.
Na ní položeny spádové klíny a závěrem svařena PVC folie ukončená po svém obvodu
závětrnými lištami.
Vliv na termín: NE
Vliv na výkresovou dokumentaci: Bude zakresleno do PD skutečného provedení
Vícepráce …………………….… 811.597,30 Kč
Méněpráce …………………………….…. 0,00Kč
Změna celkem ………..……... 811.597,30 Kč
Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222
1
Oznámení vydává: Zhotovitel
Stanovisko technického dozoru stavby:
S navrženými změnami souhlasím.
Stanovisko projektanta stavby:
S navrženými změnami souhlasím.
Stanovisko energetického specialisty:
S navrženými změnami souhlasím.
Příloha:
2
ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL:23
Zhotovitel: Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P
Změnový list vystavil: Zhotovitel
Datum: 25.8.2023
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny: Nový střešní plášť nad objektem kotelny.
Popis a zdůvodnění změny: Při montáži nové technologie kotelny bylo zjištěno, že do prostor,
kde je jsou nově instalovány kotle, nádrže na vodu a rozvaděče elektro a MaR opakovaně
zatéká. Viz. zápisy ve stavebním deníku z 20.7. a 3.8. Při vizuální kontrole střešního pláště byla
zjištěna popraskaná svrchní folie – zejména u atik. Dále bylo zjištěno, že spádové poměry na
střeše jsou nevyhovující. Plošně po dešti stojí voda a neodtéká do střešních gul. Navržené
řešení: bude strčena vrchní vrstva folie, nanesena nová parotěsná zábrana z asfaltových pásů.
Na ní položeny spádové klíny a závěrem svařena PVC folie ukončená po svém obvodu
závětrnými lištami.
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:
0,00Kč 811.597,30 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
811.597,30 Kč Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: Datum:
3
Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
4
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2023008
Stavba: Svojšice
KSO: CC-CZ: 11. 5. 2023
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 811 597,30
DPH základní Sazba daně Základ daně Výše daně
snížená 21,00% 811 597,30 170 435,43
15,00%
0,00 0,00
Cena s DPH v
CZK 982 032,73
Projektant Razítko Zpracovatel Razítko
Razítko Razítko
Datum a podpis: Datum a podpis:
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Datum a podpis:
Strana 1 z 2
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023008
Stavba: Svojšice
Místo: Datum: 11. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů 811 597,30 982 032,73
811 597,30 982 032,73
ZL 23 Nový střešní plášť nad objektem kotelny.
Strana 2 z 2
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ CC-CZ: 11. 5. 2023
Datum:
Stavba:
Svojšice IČ:
DIČ:
Objekt:
ZL 23 - Nový střešní plášť nad objektem kotelny. IČ:
DIČ:
KSO:
Místo: IČ:
Zadavatel: DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
Cena bez DPH Základ daně Sazba daně 811 597,30
811 597,30 21,00%
DPH základní 0,00 15,00% Výše daně
snížená 170 435,43
v CZK
Cena s DPH 0,00
982 032,73
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel Razítko
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
Strana 1 z 3
SOUPIS PRACÍ Datum: 11. 5. 2023
Stavba: Projektant:
Svojšice Zpracovatel:
Objekt:
ZL 23 - Nový střešní plášť nad objektem kotelny.
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 811 597,30
811 597,30
D PSV Práce a dodávky PSV
141 768,21
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 50 533,82
1 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením m2 391,735 129,00
VV NAIP na ploše vodorovné V
VV
"parotěs"
2 M 62855001
391,735 391,735
VV
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s
3 K 998711101
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií m2 456,567 193,00 88 117,43
D 712
4 K 712300845 nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním
5 K 712300854 povrchu
VV 391,735*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 456,567
VV
VV Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
VV
VV stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu t 2,576 1 210,00 3 116,96
6 K 712331801 vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
VV výšky do 6 m
VV
Povlakové krytiny 419 158,25
7 K 712363001 468,00
Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech kus 3,000 156,00
VV 44,90 7 182,20
plochých do 10° doplňků ventilační hlavice 159,960
8 M 28322011 11,40 4 465,78
Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech m 78,700 62,00 24 287,57
VV 81,260 339,00 154 709,77
plochých do 10° lišt poplastovaných 159,960 16,00
9 K 712363003 391,735 3 303,04
"vnejší roh"
VV 391,735
VV (15,88-0,32*2+24,75-0,32*2)*2 391,735
391,735
10 K 712363112 "ukončení atiky - závětr lišta" 456,371
456,371
VV (15,88+24,75)*2
206,440
11 K 712363115 Součet
12 M 28342014 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z m2
pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP
13 K 712363358
"separacní vrstva"
VV
391,735
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10°
fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a m2
natažení fólie v ploše
391,735
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená m2
tl 1,8mm šedá
391,735*1,165 'Přepočtené koeficientem množství
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10°
fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření m
spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením
"24,75/2" 206,440
13*15,88 1 958,675
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 1 958,675 13,10 25 658,64
fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií kus 3,000 380,00 1 140,00
(materiál ve specifikaci) vodotěsné překrytí talířové
hmoždinky pruhem fólie horkovzdušným navařením
391,735*5
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10°
fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií kus
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní
rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC kus 3,000 224,00 672,00
81,320 310,00 25 209,20
uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180 81,320
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných m
poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm
(15,88+24,78)*2
Strana 2 z 3
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a
14 K 712363504 horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 m2 313,388 237,00 74 272,96
mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 313,388 394,00 30 868,72
72,50
betonu vnitřní pole 78,347 63,00 28 400,79
26,60 24 679,31
VV 391,735*0,8 78,347 12 035,28
391,735 1 342,00
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 391,735 1 804,99
391,735 244 669,53
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 391,735
452,454 16 975,96
15 K 712363506 horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 m2 452,454 70 230,41
38 168,66
mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 1,345 34 351,79
83 053,82
betonu rohové pole
1 888,89
VV 391,735*0,2 6 001,31
16 K 712363803 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s 432,00
5 566,00
VV mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku m2
3,31
17 K 712391172 izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu
VV 15,88*24,75-(0,1*6,55+0,1*6,4)
18 M 69311199 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - m2
VV ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné
19 K 998712102 391,735
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, m2
drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2
391,735*1,155 'Přepočtené koeficientem množství
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m
D 713 Izolace tepelné
20 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi,
VV
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve m2 363,511 46,70
21 M 28372308 363,511 184,00
specifikaci) kladenými volně jednovrstvá 381,687 105,00
VV 381,687
24,01*15,14 94,50
363,511 2 688,00
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením m2
363,511 1 221,00
λ=0,037 tl 80mm 363,511
363,511
363,511*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 30,898
22 K 713141223 Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické 30,898
přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení m2
tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do betonu 1,547
VV 363,511
23 K 713141311 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými m2
klíny v ploše kladenými volně
VV 363,511
24 M 28376142 klín izolační EPS 150 spád do 5% m3
VV 50-120 mm
VV
(0,05+0,12)/2*363,511
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti
25 K 998713102 přesunovaného materiálu vodorovná dopravní t
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12
m
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
26 K 721210823
Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků kus 2,000 216,00
27 K 721233112 DN 125 2,000 2 783,00
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché kus 0,004 827,00
střechy s odtokem svislým DN 110
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený
28 K 998721102 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m
Strana 3 z 3
590 420
11930 6320 6100 300
320 24010 320
3% 3%
5960 6520
3% 3% 3% 3% 13140
6030 6000 6000 6720
6000 15780
15140
3% 3%
9360 3%
3%
3330 24750 2640
320 24010
420 320
Fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená, šedá tl. 1,8mm
SKLADBA Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní ALTERINVESTA CZ s.r.o.
PES(70%)+PP(30%) 300g/m2
Deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl. 80mm Podlažice 93, 538 51 Chrast
Klín izolační EPS 150 spád do 5% tl. 50÷120mm
Pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou z polyesterové rohože IČ: 27507629
a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na
horním povrchu DPS DATUM: 07.2023
Asfaltová penetračná emulzia
STÁV. ŽB stropní konstrukce AKCE ÚSPORY ENERGIE SKLADOVÉHO AREÁLU MV ČR SVOJŠICE
VÝKRES
STŘECHA NAD KOTELNOU MĚŘÍTKO
1:75
OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 24
Zhotovitel: Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P
Investor: Zařízení služeb pro Datum: 24.8.2023
Ministerstvo vnitra
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice
Číslo akce EDS/SMVS: 114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334
Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:
Odkazy na specifikaci:
na výkresy: PD změna kotelny z peletek na štěpku
na rozpočtové podklady: Rozpočet zhotovitele, nabídka subdodavatele
na jinou část smlouvy:
Předmět změny: Nová komunikace u kotelny, točna
Popis a zdůvodnění změny: Tato změna je v přímé návaznosti na změnový list č. 15 - Změna
zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice (změna paliva z pelet na dřevní štěpku). Změnu
paliva z pelet na dřevní štěpku vyvolala situace na trhu s palivy v roce 2022. Práce na této části
projektu „Nová komunikace u kotelny, točna“ nemohly být započaty v průběhu ostatních prací
na kotelně, protože část pozemků, na kterých se komunikace realizuje, nebyla v majetku
investora akce – ZSMV. Dodavatel stavby byl na skutečnost, že dotčená část pozemků je již ve
vlastnictví ZSMV upozorněn dne 20.7 2023 – viz. Zápis ve stavebním deníku. Zároveň byl
dodavatel stavby požádán o vytvoření cenové nabídky na tuto část projektu.
Vliv na termín: NE
Vliv na výkresovou dokumentaci: Bude zakresleno do PD skutečného provedení
Vícepráce …………………… 752.801,22Kč
Méněpráce ……………………….…. 0,00Kč
Změna celkem …………... 752.801,22Kč
Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222
1
Oznámení vydává: Zhotovitel
Stanovisko technického dozoru stavby:
S navrženými změnami souhlasím.
Stanovisko projektanta stavby:
S navrženými změnami souhlasím.
Stanovisko energetického specialisty:
S navrženými změnami souhlasím.
Příloha:
2
ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 24
Zhotovitel: Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P
Změnový list vystavil: Zhotovitel
Datum: 24.8.2023
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny: Nová komunikace u kotelny, točna
Popis a zdůvodnění změny: Tato změna je v přímé návaznosti na změnový list č. 15 - Změna
zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice (změna paliva z pelet na dřevní štěpku). Změnu
paliva z pelet na dřevní štěpku vyvolala situace na trhu s palivy v roce 2022. Práce na této části
projektu „Nová komunikace u kotelny, točna“ nemohly být započaty v průběhu ostatních prací
na kotelně, protože část pozemků, na kterých se komunikace realizuje, nebyla v majetku
investora akce – ZSMV. Dodavatel stavby byl na skutečnost, že dotčená část pozemků je již ve
vlastnictví ZSMV upozorněn dne 20.7 2023 – viz. Zápis ve stavebním deníku. Zároveň byl
dodavatel stavby požádán o vytvoření cenové nabídky na tuto část projektu.
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:
0,00Kč 752.801,22Kč
Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
752.801,22Kč Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: Datum:
Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
3
REKAPITULACE STAVBY
Kód: IMPORT
Stavba: Svojšice
Objekt: Nová komunikace u kotelny, točna CC-CZ: 8. 6. 2023
Datum:
Místo:
IČ:
Zadavatel: DIČ:
Zhotovitel: IČ:
Projektant: DIČ:
IČ:
Zpracovatel: DIČ:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 752 801,22
DPH základní Sazba daně Základ daně Výše daně
snížená 21,00% 752 801,22 158 088,26
15,00%
0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 910 889,48
Projektant Razítko Zpracovatel Razítko
Razítko Razítko
Datum a podpis: Datum a podpis:
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Datum a podpis:
Strana 1 z 2
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: IMPORT
Stavba: Svojšice
Objekt: Nová komunikace u kotelny, točna Datum: 8. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů 752 801,22 910 889,48
752 801,22 910 889,48
Objekt Nová komunikace u kotelny, točna
Strana 2 z 2
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ CC-CZ: 8. 6. 2023
Datum:
Stavba:
Svojšice IČ:
DIČ:
Objekt:
Objekt - Nová komunikace u kotelny, točna IČ:
DIČ:
KSO:
Místo: IČ:
Zadavatel: DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
Cena bez DPH Základ daně Sazba daně 752 801,22
752 801,22 21,00%
DPH základní 0,00 15,00% Výše daně
snížená 158 088,26
v CZK
Cena s DPH 0,00
910 889,48
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel Razítko
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
Strana 1 z 4
SOUPIS PRACÍ Datum: 8. 6. 2023
Stavba: Projektant:
Svojšice Zpracovatel:
Objekt:
Objekt - Nová komunikace u kotelny, točna
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 752 801,22
752 801,22
D HSV Práce a dodávky HSV
275 616,03
D1 Zemní práce 20,000 164,00 3 280,00
1 K 113154112 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do m2
500 m2 bez překážek v trase 20,000 228,00 2 280,00
VV 20,000
VV recyklát ponechat na místě pro využití do kce vozovky 10,000
VV "frézování pruhu v š. 0,50 m po odstranění stávající obruby-
pro přesah nových vrstev na stáv.kci =" 40*0,5 10,000
2 K 113154114 Součet
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do m2 10,000
VV 500 m2 bez překážek v trase 39,000
recyklát ponechat na místě pro využití do kce vozovky 39,000
VV "frézování v tl .70 mm a pruhu v š. 0,25 m po odstranění 39,000
stávající obruby-pro přesah nových vrstev na stáv.kci =" 25,500
VV 40*0,25 25,500
Součet 25,500
3 K 113202111
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 150,000 69,80 2 722,20
VV 59,10 1 507,05
VV "vybourání stávající obruby =" 39,0 150,000 529,00 79 350,00
150,000 136,00 4 216,00
4 K 121151103 Součet
31,000 327,00 48 396,00
VV Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm m2
VV 25,500 24,60 36 408,00
strojně 162,00 891,00
5 K 122452204 5,500 306,00
"sejmutí humozní vrstvy v tl. 100 mm =" 0,10*255,0 31,000 81 518,40
VV 20,80 530,40
VV Součet 148,000 156,00 312,00
6 K 162551108 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 150,000
dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 m3 -2,000
strojně
148,000
"odkop pro konstrukci vozovky =" 150,0
Součet 1 480,000
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 1 480,000
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3 1 480,000
až 3
5,500
VV "přemístění sejmuté humozní vrstvy na deponii =" 0,10*255,0 5,500
5,500
VV "Přemístění humozní vrstvy z deponie pro další použití ="
VV 0,10*55,0 266,400
Součet
7 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 266,400
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 m3 266,400
VV a 5 25,500
VV "odkop pro konstrukci vozovky =" 150,0
VV "odpočet kubatury pro zpětný zásyp =" -2,0 25,500
Součet 25,500
8 K 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 2,000
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m m3
VV přes 10000 m 2,000
VV předpokládaná celková vzdálenost 20 km 2,000
VV "odkop pro konstrukci vozovky =" (20-10)*148,0
Součet
9 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3
až 3 do 100 m3
VV "naložení humozní zeminy na deponii =" 0,10*55,0
VV Součet
10 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační t
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
VV "odkop pro konstrukci vozovky =" 1,80*148,0
VV Součet
11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3
VV "uložení sejmuté humozní vrstvy na meziskládku =" 25,50
VV Součet
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou m3
12 K 174151101 se zhutněním
"zásyp zeminou za nově zřízenou obrubu =" 2,0
VV Součet
VV
Strana 2 z 4
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
13 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se m2 274,000 30,40 8 329,60
89,10 4 900,50
zhutněním 55,000
55,000 6,51 358,05
14 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v m2 55,000 141,00 271,43
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně 55,000
55,000 1,08 59,40
VV "ohumusování upravených ploch v tl. 100 mm =" 55,0 55,000 4,70 258,50
VV 1,925 0,50
Součet 1,925 27,50
1,925 221,12 385 578,28
15 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v m2 55,000 449,00
55,000 389,00 60 586,88
rovině a ve svahu do 1:5 55,000
55,000 26,00 123 026,00
VV "úprava ploch po ohumusování =" 55,0 55,000
VV 55,000 16,10 106 586,00
Součet 55,000 7 124,00
16 M 55,000 306,00
00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 55,000 4 411,40
VV 892,00
VV "spotřeba =" 0,035*55,0 274,000 714,00 83 844,00
274,000 180,00
Součet 274,000 51 290,00
1 784,00
17 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do m2 274,000 1 428,00
5 760,00
1:5 274,000
274,000
VV "zpětná úprava ploch =" 55,0 274,000
VV 274,000
Součet 274,000
274,000
18 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2
274,000
VV "zpětná úprava ploch =" 55,0 274,000
VV Součet 274,000
19 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 274,000
274,000
VV "zpětná úprava ploch =" 55,0
VV Součet 274,000
D5 Komunikace pozemní 274,000
20 K 564861111 274,000
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 m2
VV 2,000
VV mm 2,000
"ŠD 0/32; 200 mm =" 274,0 32,000
Součet
21 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované m2
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m
VV "ACP 16+; 70 mm - plocha =" 274,0
VV
Součet
22 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 m2
VV
VV (KSC I) tl 130 mm
23 K 573191111 "Kamenivo stmelené cementem SC 8/10; 130 mm =" 274,0
Součet
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 m2
kg/m2
VV "infiltrační postřik kationaktivní emulzí C 60 BP3 zbytkové
VV
množství pojiva 1,00kg/m2 =" 274,0
24 K 573231107
Součet
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství m2
0,40 kg/m2
VV "Spojovací postřik kationaktivní emulzí, zbytkové množství
VV
pojiva 0,35kg/m2 =" 274,0
Součet
25 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 m2
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
VV "ACO 11; 40 mm =" 274,0
VV Součet
D8 Trubní vedení
26 K 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus
27 M 59223821
28 K 871350410.1 vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm kus
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z m
polypropylenu DN 200
včetně zemních prací-výkop, lože,obsyp, zpětný zásyp do
VV úrovně kce vozovky, odvoz přebytečné kubatury, uložení na
VV skládce
VV
"přípojka DN 150 =" 2*16,0 32,000
29 M 28617043 32,000
30 K 895941343.1 Součet 32,000
VV trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm m 2,000 259,00 8 288,00
VV 1 340,00 2 680,00
SN10 2,000
31 M 59224470 2,000 1 020,00 2 040,00
32 K 895941351 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno kus 2,000 898,00 1 796,00
33 M 59223820 2,000 767,00 1 534,00
34 K 895941362 vysoké s kalištěm 2 480,00
2,000 1 240,00
"včetně zemních prací - výkop, odvoz a uložení na skládce,
2,000
zpětný obsyp =" 2
Součet
vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm kus
Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž kus
horní pro čtvercovou vtokovou mříž
vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm s kus
osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny
Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž kus
středová 590 mm
Strana 3 z 4
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
35 M 59224462 vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová kus 2,000 788,00 1 576,00
36 K 895941367 500/590x65mm 2,000 1 580,00 3 160,00
Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž kus
se zápachovou uzávěrkou
37 M 59224467 vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm kus 2,000 2 930,00 5 860,00
betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC
38 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno kus 2,000 1 450,00 2 900,00
39 M 59223871 pro třídu zatížení D400, E600 2,000 762,00 1 524,00
40 M 59224481 2,000 8 480,00
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám kus 4 240,00
500/500mm
mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, kus
zatížení 40 tun
D9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 887,12
41 K 916131213.1 12 360,00
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s m 40,000 309,00
boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20
VV "betonový obrubník o rozměrech (150 x 250 x 1000 mm) v 40,000
betonovém loži C16/20n XF1 =" 40,0 40,000
VV Součet 40,400
40,400
42 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 40,400 230,00 9 292,00
116,00 4 640,00
VV "spotřeba =" 1,01*40,0 40,000
VV Součet 0,88 241,12
40,000 3 540,00
43 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na m 40,000 354,00
274,000 49,70 12 435,00
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním 10,30
274,000 272,36
VV "v místech napojení na stávající kryt =" 40,0 274,000 1 072,44
VV
Součet 0,100
44 K 938909311 0,100
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu m2 0,100
betonového nebo živičného
5,480
VV "očištění povrchu před provedením spojovacího postřiku =" 5,480
VV 5,480
274,0 104,120
45 K 977151119
Součet
VV
VV Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních m
materiálů D přes 100 do 110 mm
"navrtávky do vpusti pro napojení nových UV =" 2*0,05
Součet
D 997 Přesun sutě
46 K 997221551
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t
VV
VV "suť z čištění povrchu =" 0,020*274,0
Součet
47 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze t
sypkých materiálů
VV předpokládaná vzdálenost 20 km
VV
VV "suť z čištění povrchu =" (20-1)*5,480 104,120
104,120
48 K Součet
7,995
997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 709,00 5 668,46
7,995 17,60 2 673,53
VV "odvoz vybouraných hmot z vybourání stávající obruby =" 7,995
0,205*39,0
VV Součet 151,905
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných t
49 K 997221579 hmot
předpokládaná vzdálenost 20 km
VV "odvoz vybouraných hmot z vybourání stávající obruby =" (20-
1)*7,995
VV Součet 151,905
151,905
VV
7,995
50 K 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 7,995 134,00 1 071,33
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 t 7,995 306,00
01 01 1 676,88
5,480 77,70
VV "vybourané hmoty z vybourání stávající obruby =" 7,995 5,480 994,79
VV Součet 5,480 994,79
51 K 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 12,803
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
VV "suť z čištění povrchu =" 5,480
VV Součet
D 998 Přesun hmot
52 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z t
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
Strana 4 z 4