Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
Název zakázky: „Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC“
Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018
Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
(dále jen „Objednatel“)
číslo smlouvy: E617-S-2041/2021
č.j.: 12499/2023-SŽ-SSV-ÚŘ
ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5623120005/5623120005
a
Společnost s názvem: „MALADA“ založená Společenskou smlouvou č. 3-01-21-JCRR-001 //
3/21-OZ/OS ze dne 22.2.2021
Vedoucí společník:
S u b t e r r a a.s.
se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika
IČO: 45309612, DIČ:CZ45309612,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B /
1383
zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem
představenstva
a
Společníci:
STRABAG Rail a.s.
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, Česká republika,
IČO: 25429949, DIČ:CZ25429949,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B /
1370
zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem
představenstva
a
Elektrizace železnic Praha a.s.
se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 Česká republika,
IČO: 47115921, DIČ:CZ47115921
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B / 1809
zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,
místopředsedou představenstva
sídlo Společnosti: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika
bank. spojení Společnosti: Československá obchodní banka a.s., Na Příkopě 14, Praha, č. účtu: 3033-
0816021103/0300
1/11
Korespondenční adresa:
S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika
(dále jen „Zhotovitel“)
číslo smlouvy S u b t e r r a a.s.: 2103132
číslo smlouvy STRABAG Rail a.s.: 1-01-21-002-JCAF
číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 24/21-OZ/SOD
1. PŘEDMĚT DODATKU
1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů]
Obchodních podmínek vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 10 276 072,04 Kč, a
to v důsledku změn nákladů za práce provedené na základě změnových listů z dodatku č. 7 a
z dodatku č. 8 tak, jak je uvedeno Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 9 „Výpočet vyúčtování v důsledku
změn nákladů období 08/2023 – ZL z dod. č. 7 a Výpočet vyúčtování v důsledku změn nákladů
období 09/2023 – ZL z dod. č. 8“.
1.2 Smluvní strany dále konstatují, že z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č.
15, 17, 20, 54, 77, 84, 87, 90, 92, 93, 102, 107, 109, 115, 116 a 119 a v souladu s ustanovením
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
dochází ke změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě nákladů
Zhotovitele:
Změnový list č. Navýšení nákladů Snížení nákladů Celková změna
15 3 778 257,56 Kč 75 678,96 Kč 3 702 578,60 Kč
17 4 458 551,91 Kč 1 438 888,20 Kč
20 6 254 382,26 Kč 3 019 663,71 Kč 6 254 382,26 Kč
54 2 411 934,30 Kč 0,00 Kč 1 404 742,80 Kč
77 6 892 938,75 Kč 6 892 938,75 Kč
84 7 506 664,77 Kč 1 007 191,50 Kč 7 506 664,77 Kč
87 927 064,78 Kč 0,00 Kč 927 064,78 Kč
90 9 175 692,20 Kč 0,00 Kč 3 220 100,81 Kč
92 1 476 448,33 Kč 0,00 Kč 671 227,69 Kč
93 2 548 316,96 Kč 1 692 055,84 Kč
102 2 255 453,01 Kč 5 955 591,39 Kč 2 255 453,01 Kč
107 160 842,71 Kč 805 220,64 Kč - 0,26 Kč
109 1 707 043,47 Kč 856 261,12 Kč 1 707 043,47 Kč
0,00 Kč
160 842,97 Kč
0,00 Kč
2/11
115 178 809,41 Kč 0,00 Kč 178 809,41 Kč
116 1 459 588,07 Kč 0,00 Kč 1 459 588,07 Kč
119 31 005,31 Kč
Celkem 242 339,57 Kč - 11 911 455,60 Kč 211 334,26 Kč
51 434 328,06 Kč 39 522 872,46 Kč
1.3 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je dále vypořádání
změnových listů stavby, jejichž administrace nebude dokončena tak, aby mohlo dojít ke
konečnému předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů dotčených změnovými
listy uvedenými v Příloze č. 3 tohoto dodatku č. 9 (dále jen „Vymezené SO a PS“).
Vymezené SO a PS jsou uvedeny v Příloze č. 3 „Změnové listy – vymezené SO a PS ve znění
dodatku č. 9“, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 9.
Smluvní strany shodně konstatují, že k provedení všech dodatečných stavebních prací na
Vymezených SO a PS byl vydán předběžný souhlas a následně i pokyn Správce stavby a že tyto
práce byly dokončeny v Době pro uvedení Díla do provozu. S ohledem na smluvní podmínku
upravenou v pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, který stanoví, že do doby podpisu změnového
listu stavby oběma Smluvními stranami nemohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty
do Vyúčtování, a s ohledem na skutečnost, že Objednatel podmiňuje zahrnutí prací obsažených
ve změnovém listu i předchozím uzavřením dodatku ke Smlouvě, dohodly se smluvní strany na
tom, že ke konečnému předání dodatečných stavebních prací obsažených ve změnových listech
dojde až po podpisu změnových listů a uzavření dodatku ke Smlouvě.
Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení Doby pro uvedení do
provozu na Vymezených SO a PS do 30.11.2023. Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje
výhradně z důvodů dokončení administrace změnových listů a zahrnutí dodatečných stavebních
prací do Vyúčtování.
Po ukončení změnových řízení a podpisu změnových listů bude uzavřen dodatek ke Smlouvě a
následně budou dodatečné stavební práce na Vymezených SO a PS zahrnuty do Vyúčtování.
Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení Doby pro uvedení do provozu a
v souvislosti s ním nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani kompenzace,
vyjma zahrnutí dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS do Vyúčtování.
U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
1.4 Součástí SO 98-98 je mimo jiné položka č. 3 (VSEOB003 Dokumentace skutečného provedení
v elektronické formě). S ohledem na prodloužení Doby pro uvedení do provozu u položek č. 10 a
15-23 stavebního objektu SO 98-98 z důvodů uvedených v čl. 1 bodě 1.3 tohoto dodatku není
možné dokončit položku č. 3 v původním termínu pro dokončení celého Díla.
S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1 bodech 1.3 – 1.4 tohoto dodatku č. 9 se smluvní strany
dohodly na prodloužení Doby pro dokončení celého Díla do 30.11.2023.
S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1 bodě 1.1 a 1.2 se smluvní strany dohodly na změně
Smluvní ceny takto:
3/11
Smluvní cena po dodatku č. 8 bez DPH: 3 085 598 502,78 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH: + 10 276 072,04 Kč
Změna Smluvní ceny na základě ZL z dodatku č. 9 bez DPH: + 39 522 872,46 Kč
Smluvní cena po dodatku č. 9 bez DPH:
3 135 397 447,28 Kč
S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1 bodě 1.3 – 1.4 se smluvní strany dohodly na níže
uvedených změnách Přílohy k nabídce.
Změna Přílohy k nabídce
1.1.5.6 Definice sekcí Doba pro dokončení
Popis 15 měsíců od Data
zahájení prací
Sekce 1 stavební
zahrnující všechny SO a PS, vyjma následné směrové a výškové 4 měsíce ode dne vydání
úpravy kolejí, Potvrzení o převzetí
a dále zahrnující SO 98-98, z toho pouze položky č. 4, 7, 10, 11, Sekce 1 stavební
13, 14; Do 30.11.2023
vyjma SO a PS, případně jednotlivých položek SO a PS, jejichž
Doba pro uvedení do provozu je upravena v podčlánku 8.2,
1.1.3.10 ve znění dodatku č. 7
Sekce 2
Zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu kolejí
Sekce 3
Zahrnující SO 98-98, z toho položky č. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12
8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení
Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do
30.11.2023.
8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu
Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 1 - stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce
1 - stavební do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 15
měsíců od Data zahájení prací,
vyjma vymezených SO a PS uvedených v Příloze č. 1 dodatku č. 3, které budou dokončeny do
31.5.2023.
vyjma SO 90-15-01, který bude dokončen do 31.5.2023.
vyjma SO 98-98, který bude dokončen do 31.5.2023
vyjma SO 03-18-01, SO 03-18-01.1 a SO 90-22-01, které budou dokončeny do 31.5.2023
vyjma položek SO 98-98 ze ZL č. 79 a 116, které budou dokončeny do 30.6.2023
vyjma vymezených SO a PS uvedených v Příloze č. 1 dodatku č. 6, které budou dokončeny do
30.6.2023.
vyjma vymezených SO a PS uvedených v Příloze č. 1 dodatku č. 7, které budou dokončeny do
31.10.2023.
vyjma SO 04-29-01, který bude dokončen do 31.10.2023.
4/11
vyjma vymezených SO a PS uvedených v Příloze č. 1 dodatku č. 9 včetně položek č. 10 a 15-
23 SO 98-98, které budou dokončeny do 30.11.2023.
2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 9 jako jeho Příloha č. 1 je dokument „Výpočet
vyúčtování v důsledku změn nákladů období 08/2023 – ZL z dod. č. 7 a Výpočet vyúčtování
2.2. v důsledku změn nákladů období 09/2023 – ZL z dod. č. 8“.
2.3. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL uvedených v tabulce v čl. 1 bod 1.2 je součástí
2.4. uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.
2.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 2 je Rekapitulace ceny dle dodatku
2.6. č. 9, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny dle dodatku č. 8.
Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 3 je dokument „Změnové listy –
2.7. vymezené SO a PS ve znění dodatku č. 9“.
2.8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 4 je Harmonogram postupu prací dle
dodatku č. 9, který nahrazuje Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 7.
2.9. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti
dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata
vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se
nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným
elektronickým podpisem.
Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
Příloha č. 1 „Výpočet vyúčtování v důsledku změn nákladů období 08/2023 – ZL z dod. č. 7 a Výpočet
vyúčtování v důsledku změn nákladů období 09/2023 – ZL z dod. č. 8“
Příloha č. 2 Rekapitulace ceny dle dodatku č. 9
Příloha č. 3 „Změnové listy – vymezené SO a PS ve znění dodatku č. 9“
Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 9
za Objednatele za Zhotovitele
V Praze 6.11.2023 V Praze 23.10.2023
S u b t e r r a a.s.
……………………………………… ……………………………………….
Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Ondřej Fuchs
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy předseda představenstva
Správa železnic, státní organizace S u b t e r r a a.s.
5/11 23.10.2023
…………….………………………………
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.
V Ústí nad Labem dne 26.10.2023
STRABAG Rail a.s.
.......................................
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.
24.10.2023
.......................................
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.
V Praze dne 30.10.2023
Elektrizace železnic Praha a.s.
.......................................
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.
30.10.2023
........................................
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.
6/11
PŘÍLOHA Č. 1
„Výpočet vyúčtování v důsledku změn nákladů období 08/2023 – ZL z dod. č. 7 a
Výpočet vyúčtování v důsledku změn nákladů období 09/2023 – ZL z dod. č. 8“
7/11
Příloha č. 1 Výpočet výučtování v důsledku změn nákladů
Období: 08/2023 - ZL z dod.č. 7 - ZL 11, 18, 19, 34, 42, 68, 83, 91, 100, 111 a 113
Celková výše fakturace pro dané období
Celkem částka Celkem částka
způsobilá k platbě změn nákladů
[Fnz ] [UCn]
2 022 částka fakturovaná změnové listy - uznatelné 50 672,57 6 030,04
2 022 ZL 11 15 527 485,89 1 847 770,82
částka fakturovaná změnové listy - neuznatelné
ZL 18, 19, 34, 42, 68, 83, 91, 100, 111 a 113
15 578 158,46 1 853 800,86
Pnz cenový index (Li) pro 2022 je 111,9 (Li/100) = 1,119
Pnz = 1,1190
끫뢐끫뢐끫뢐 = 끫롲끫뢐끫롲 ∗ 끫뢆끫뢐끫롲 − 1 + 끫롲끫뢐끫롲 ∗ (끫뢆끫뢐끫롲 − 1)
UCn = 15 578 158,46 * (1,1190 - 1) = 1 853 800,86
„n“ je příslušný kalendářní rok, pro který je vypočítávána úprava částek
„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava částek pro všechny
položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo prací oceněných podle
Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d)
„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní rok „n“
„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních platby) za
položky a práce provedené za kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava částek (pro všechny
položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo prací oceněných podle
Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d));
Příloha č. 1 Výpočet výučtování v důsledku změn nákladů
Období:
09/2023 - ZL z dod.č. 8 - ZL 31, 35, 36, 37, 38, 56, 58, 63, 65, 69, 81, 89, 110, 117, 118 a 121
Celková výše fakturace pro dané období
Celkem částka Celkem částka
způsobilá k platbě změn nákladů
[Fnz ] [UCn]
2 022 částka fakturovaná změnové listy - uznatelné 11 873 049,82 1 412 892,93
2 022 ZL 38 7 009 378,25
částka fakturovaná změnové listy - neuznatelné 58 902 338,22
ZL 31, 35, 36, 37, 56, 58, 63, 65, 69, 81, 89, 110, 117, 118 a 121
70 775 388,04 8 422 271,18
Pnz cenový index (Li) pro 2022 je 111,9 (Li/100) = 1,119
Pnz = 1,1190
끫뢐끫뢐끫뢐 = 끫롲끫뢐끫롲 ∗ 끫뢆끫뢐끫롲 − 1 + 끫롲끫뢐끫롲 ∗ (끫뢆끫뢐끫롲 − 1)
UCn = 70 775 388,04 * (1,1190 - 1) = 8 422 271,18
„n“ je příslušný kalendářní rok, pro který je vypočítávána úprava částek
„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava částek pro všechny
položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo prací oceněných podle
Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d)
„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní rok „n“
„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních platby) za
položky a práce provedené za kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava částek (pro všechny
položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo prací oceněných podle
Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d));
PŘÍLOHA Č. 2
Rekapitulace ceny dle dodatku č. 9
8/11
Brno-Maloměřice St.6 - Adamov, BC
Cena dle SOD - 2 402 957 084,54 Kč
Cena dle dodatku č .8 - 3 085 598 502,78
Číslo PS, SO NÁZEV OBJEKTU CENA bez DPH Cena dle dodatku č. ZL č. Vícepráce Méněpráce Valorizace Cena dle dodatku č. 9
(Kč) 8
PS 01-05-01 675 542,15 30 549,49
PS 01-05-02 SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DŘT 603 807,30 1 299 448,58 675 542,15
PS 01-08-01 1 565 373,84 1 565 373,84
PS 01-28-01.1 Trafostanice T4 Hády v km 161,430, doplnění DŘT 1 399 332,32 17 929 474,15 1 007 191,50 17 929 474,15
PS 02-05-01 455,82 8 409 042,91
PS 02-08-01 Žst. Brno-Maloměřice, úprava technologie trafostanice T4 16 058 791,91 8 409 042,91 1 501 662,80
PS 02-14-01 1 501 662,80 1 720 215,13 5 131 436,63
PS 02-14-02 Žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ 7 699 447,98 5 131 436,63 1 422 907,71
PS 02-14-03 1 422 907,71 75 678,96
PS 02-14-04 Zast.Bílovice nad Svitavou, zařízení DŘT 1 342 370,68 805 220,64 646 542,26
PS 02-14-05 646 542,26 555 108,25
PS 02-14-06 Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava technologie TTS 6kV 4 602 220,05 555 108,25 1 707 449,64
PS 02-28-01.1 1 608 268,52 8 180 983,85
PS 02-28-02.1 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TK 1 312 075,65 6 586 036,13 3 441 206,92
PS 03-05-01 3 332 721,03 12 266 226,11
PS 03-07-01 Zast. Bílovice nad Svitavou, sdělovací zařízení 577 791,60 12 266 226,11 231 984,60
PS 03-08-01 231 984,60 1 713 888,65
PS 03-13-01 Zast. Bílovice nad Svitavou, EZS a LDP 502 624,15 1 713 888,65 2 743 147,75
PS 03-14-01 2 743 147,75 6 824 148,65
PS 03-14-02 Zast. Bílovice nad Svitavou, rozhlasové zařízení 1 440 486,07 6 824 148,65 119 129 730,61 1 485 663,00
PS 03-14-03 1 485 663,00 741 328,64
PS 03-28-02.1 Zast. Bílovice nad Svitavou, informační zařízení 6 026 482,43 741 328,64 17 2 894 396,30 720 266,38
PS 03-28-02.3 720 266,38 1 220 299,81
PS 04-14-01 Zast. Bílovice nad Svitavou, kamerovÞ systém 2 268 241,97 1 220 299,81 108 485,89 68 139 451,03
PS 04-14-02 68 132 047,52 94 615,49 297 093,16
PS 04-14-03 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TZZ, ETCS 8 300 670,33 297 093,16 65 503,08 1 108 542,47
PS 04-14-04 1 108 542,47 492 673,32
PS 04-14-05 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava AVV 214 723,02 492 673,32 463 603,66
PS 04-14-06 463 603,66 1 521 935,40
PS 04-28-03.1 Odb. Svitava, zařízení DŘT 1 532 027,38 1 409 782,26 6 171 540,41
PS 04-28-03.2 6 327 599,93 2 783 580,10
PS 05-28-01.1 Odb. Svitava, rozvodna nn 2 451 544,82 2 718 077,02 12 841 788,93
PS 90-05-01 12 841 788,93 231 984,60
PS 90-05-02 Odb. Svitava, STS 6kV 6 108 529,29 231 984,60 24 973 054,59
PS 90-08-01 24 973 054,59 1 899 455,13
PS 90-14-01 Odb. Svitava, TS 25/0,4kV 1 335 530,82 1 899 455,13 3 201 654,93
PS 90-14-02 3 201 654,93 1 265 473,17
PS 90-14-03 Odb. Svitava, sdělovací zařízení 662 497,93 1 265 473,17 9 728 315,21
PS 90-28-01 9 728 315,21 5 533 264,18
SO 01-01-01 Odb. Svitava, EZS a LDP 650 381,28 1 830 685,58 3 282 888,85
SO 01-01-02 3 282 888,85 3 958 609,59
SO 01-06-01 Odb. Svitava, ASHZ 1 095 145,06 3 958 609,59 3 237 873,72
SO 01-12-01 3 237 873,72 276 096,15
SO 01-15-01 A Odb. Svitava, definitívní SZZ, ETCS 60 342 790,76 276 096,15 54 919 979,52 2 772 163,93
SO 01-15-01 B 2 772 163,93 2 113 108,08
SO 01-15-01 C Odb. Svitava, AVV 265 498,80 2 113 108,08 5 568 033,29
SO 02-01-01 4 896 805,60 249 650,21
SO 02-01-02 Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TK 1 014 338,18 249 650,21 284 488,88
SO 02-01-03 284 488,88 94 463 556,51
SO 02-06-01 Zast. Babice nad Svitavou, sdělovací zařízení 440 285,85 94 463 556,51 6 974 426,22
SO 02-06-02 6 974 426,22 2 214 318,16
Zast. Babice nad Svitavou, EZS a LDP 414 425,11 2 214 318,16 4 440 985,24
4 440 985,24 2 202 621,26
Zast. Babice nad Svitavou, rozhlasové zařízení 1 259 907,51 2 202 621,26 119 112 608,96
Zast. Babice nad Svitavou, informační zařízení 5 840 276,01 17 1 564 155,61
Zast. Babice nad Svitavou, kamerovÞ systém 2 225 680,39
Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TZZ, ETCS 10 214 716,49
Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava AVV 214 723,02
Žst. Adamov, úprava SZZ 22 562 009,43
Doplnění řídicího systému na ED Brno 1 697 457,67
SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DŘT 2 861 175,09
Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, RS 6kV 1 145 234,37
Žst. Brno-Maloměrice - Žst. Adamov, DOK 8 765 116,87
Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, doplnění přenosového zařízení 1 651 126,79 15 3 778 257,56
ED Brno, úprava a doplnění DDTS ŽDC 2 933 770,20
Úprava RBC na CDP Přerov 3 537 631,45
Žst. Brno-Maloměřice, trakční vedení 2 893 644,29
Žst. Brno-Maloměřice, ukolejnění kovovÞch konstrukcí 246 767,90
Žst. Brno-Maloměřice, úprava DOÚO 2 625 791,05
Žst. Brno-Maloměřice, kabel 22kV 1 899 699,28
Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 4 505 576,74 92 1 476 448,33
Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 225 709,02
Žst.Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 - klimatizace 255 717,70
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, trakční vedení 80 744 248,74
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ukolejnění kovovÞch konstrukcí 6 289 695,09
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na trakční2p0o4d2pě4r7y1,34
Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení 4 009 376,68
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, přeložky silnoproudÞch rozvodů 1 976 818,47
SO 02-06-41 Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava VO 245 443,02 272 356,80 272 356,80
SO 02-12-01 11 679 361,66
SO 02-15-01 A Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kabel 22kV 10 525 576,72 11 679 361,66
SO 02-15-01 B 2 813 115,29
SO 02-15-01 C Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy 2 490 122,62 2 813 115,29 149 807,36
SO 02-15-10 307 658,53
SO 02-15-20 Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy - ele1k3tr5o 823,97 149 807,36
SO 02-15-21 2 669 504,95
SO 02-15-22 Zast.Bílovice n.Svitavou, stavební úpravy technologické budovy - klimati3z0a3ce559,37 307 658,79 107 160 842,71 160 842,97 6 182 842,56
SO 02-16-01 4 189 333,45
SO 02-16-02 Zst. Bílovice nad Svitavou, kabelovod 2 421 168,83 2 669 504,95
SO 02-17-01 289 729,95
SO 02-17-01.01 Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení nástupiště u 2. koleje 5 570 530,88 6 182 842,56 28 119 588,84
SO 02-18-01
SO 02-19-01 Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení vÞstupu z podchodu 3 789 355,62 4 189 333,45 8 225 848,18
SO 02-19-02 236 520 984,90
SO 02-19-03 Zast. Bílovice nad Svitavou, orientační systém 276 523,99 289 729,95
SO 02-19-04 6 700 943,98
SO 02-19-05 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejovÞ spodek 23 685 321,69 27 848 991,00 84 270 597,84 54 210,59
SO 02-19-06
SO 02-19-07 Zast. Bílovice nad Svitavou, nástupiště 6 183 431,53 8 225 848,18 3 185 948,44
SO 02-19-08 2 033 231,08
SO 02-19-09 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejovÞ svršek 201 630 832,06 234 124 928,32 90 5 910 006,75 3 694 199,17 180 249,00 1 992 809,02
SO 02-19-10 2 248 747,25
SO 02-19-10.01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejovÞ svršek, závěrečné podb6ití700 943,98 6 700 943,98 9 020 537,49
SO 02-19-30 2 377 744,87
SO 02-19-31 Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava místních komunikací 48 707,56 54 210,59 2 170 272,75
SO 02-19-32 8 386 941,12
SO 02-19-33 Propustek v km 162.159 2 687 347,85 3 185 948,44 3 868 040,46
SO 02-19-34 3 764 155,40
SO 02-19-35 Propustek v km 162.461 1 733 363,28 2 006 672,39 26 558,69 2 235 919,46
SO 02-19-50 2 286 792,42
SO 02-19-51 Propustek v km 162.700 2 163 573,66 1 992 809,02 31 909,57 11 611 037,56
SO 02-19-52 16 780 428,71
SO 02-21-01 Propustek v km 163.544 1 775 149,52 2 216 837,68 40 779,02 7 462 012,67
SO 02-22-01 40 779,02 14 923 759,92
SO 02-22-02 Podchod v km 164,369 7 743 755,85 8 898 403,98 84 122 133,51
SO 02-27-01 634 716,89
SO 02-27-02 Propustek v km 165.117 1 948 215,24 2 336 965,85 2 712 217,15
SO 02-29-01 5 717 664,62
SO 02-29-01.01 Propustek v km 165.308 1 761 514,97 2 129 493,73 112 434 621,83
SO 02-29-02
SO 02-29-02.01 Most v km 165,528 7 584 363,87 8 386 941,12 171 100,00
SO 03-01-01 53 872,20
SO 03-01-02 Lávky pro převedení PhS přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice – Ada1m8o6v8 869,78 3 868 040,46 40 000,00
SO 03-01-03
SO 03-06-01 Lávky pro převedení kabelovÞch tras přes mostní objekty v t.ú. Malom3ěř3ic8e6–8A88d,a1m6ov 3 764 155,40 547 710,02
SO 03-06-02 50 000,00
SO 03-06-03 Návěstní krakorec v km 164,509 1 912 354,00 2 226 556,64 9 362,82
SO 03-06-04 54 606,32 22 783 574,87
SO 03-06-05 OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 162,591 DO KM 162,726 1 536 115,17 2 187 007,00 84 45 179,10 56 249,04
SO 03-15-01 A
SO 03-15-01 B OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,293 DO KM 164,457 9 886 030,23 11 014 700,76 84 596 336,80 50 794 725,87
SO 03-15-01 C 4 458 741,33
SO 03-15-02 NOVÉ OPĚRNÉ ZDI OD KM 164,414 DO KM 164,471 14 928 333,43 16 569 146,36 84 211 282,35
SO 03-16-01 28 946 090,09
SO 03-17-01 OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,788 DO KM 164,931 6 640 233,25 7 393 794,85 84 68 217,82 1 540 865,62
SO 03-17-01.01 384 580,09
SO 03-18-01 OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 165,035 DO KM 165,481 6 432 668,59 9 622 699,26 77 5 184 116,84 116 943,82 2 141 384,29
2 924 972,74
ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 165,664 DO KM 165,945 569 662,75 634 716,89 104 936,00 974 114,91
306 965,67 221 699,72
od km 161,900 do km 161,920 (brněnskÞ portál u tunelu č.1 a na vjezd1u5p3o2 l7e4v8é,3st2raně u kole2je6č0.71)281,15 4 408 560,29 175 453,17
od km 162,000 do km 162,060 (třebovskÞ portál u tunelu č.1) 2 476 532,03 5 410 698,95 72 602 150,08
1 622 871,46
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úpravy skalních svahů v km 16636,270509-16159,9,2530 108 026 061,54 1 495 214,10
3 797 177,11
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana STL plynovodu GASNET171 100,00 171 100,00
21 696 289,77
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, rušení studny v km 165,900 53 872,20 53 872,20 67 967 937,32
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana vodovodu 40 000,00 40 000,00 1 141 355,26
34 121 701,53
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kanalizace pro drážní objekty 495 934,48 547 710,02
Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana kanalizace 50 000,00 50 000,00
DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 1 S E .Č. 205 17 508 378,98 22 783 574,87
ZEĎ U PORTÁLU BLANENSKÉHO TUNELU Č.1 56 249,04 56 249,04
DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 2 S E .Č. 206 31 381 776,14 50 794 725,87
SKALNÍ SVAHY U BLANENSKÉHO TUNELU Č.2 3 988 021,90 4 458 741,33
Odb. Svitava, trakční vedení 25 495 980,19 28 946 090,09
Odb. Svitava, ukolejnění kovovÞch konstrukcí 1 411 542,81 1 540 865,62
Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry 353 397,04 384 580,09
Odb. Svitava, EOV 1 913 850,76 2 141 384,29
Odb. Svitava, osvětlení a rozvody nn 2 624 970,54 2 924 972,74
Odb. Svitava, DOÚO 877 639,69 974 114,91
Odb. Svitava, uzemnění technologické budovy 198 253,89 221 699,72
Odb. Svitava, uzemnění TS 25/0,4kV 156 989,89 175 453,17
Odb. Svitava, technologická budova 64 423 197,44 70 895 106,61 109 1 707 043,47
Odb. Svitava, technologická budova - elektro 1 458 321,42 1 622 871,46
Odbočka Svitava, technologická budova - klimatizace 1 338 150,68 1 495 214,10
Odb. Svitava, usazení TS 250,4kV 3 691 146,07 3 797 177,11
Odb. Svitava, železniční spodek 16 449 510,58 20 609 306,37 84 1 086 983,40
Odb. Svitava, železniční svršek 60 134 403,74 67 485 410,62 90 1 447 003,31 1 053 786,51 89 309,90
Odb. Svitava, železniční svršek, závěrečné podbití 923 725,01 1 141 355,26
Odb. Svitava, rekonstrukce účelové komunikace 35 856 091,93 34 121 701,53
SO 03-18-01.1 Silniční propustek v km 0,085 743 911,73 822 991,59 822 991,59
2 483 673,74 2 935 563,88
SO 03-19-01 Most v km 166,003 2 244 034,50 3 393 150,32 87, 84 451 890,14 3 871 853,35
3 784 525,52 87 478 703,03 3 784 525,52
SO 03-19-02 Most v km 166,320 3 067 613,50 39 801 813,58 39 801 813,58
16 477 201,88 17 430 361,81
SO 03-19-03 Propustek v km 166.438 3 459 629,45 96 350 152,84 96 350 152,84
2 087 007,30 2 087 007,30
SO 03-19-30 NOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 166,020 DO KM 166,330 35 575 739,06 4 975 954,04 4 975 954,04
4 580 203,32 4 580 203,32
SO 03-19-50 Odb.Svitava, úpravy sklaních svahů v km 166,110-166,300 8 169 955,79 1 224 407,44 953 159,93 1 224 407,44
12 374 262,56 12 374 262,56
SO 04-01-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, trakční vedení 85 782 145,99 2 031 278,41 2 056 212,11
SO 04-01-02 Odb. Svitava - Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry1 926 806,13 117 062,28 117 265,24
192 845,28 192 845,28
SO 04-01-04 Odb. Svitava - Žst. Adamov, ukolejnění kovovÞch konstrukcí 4 477 153,63 3 137 664,71 3 137 664,71
379 071,71 379 071,71
SO 04-06-01 Zast. Babice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení 4 111 579,70 158 194 329,36 163 016 558,90
2 980 169,86 2 980 169,86
SO 04-06-02 Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložky silnoproudÞch rozvodů 1 099 863,28 8 324 808,10 8 324 808,10
299 922 665,05 302 772 523,55
SO 04-12-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, kabel 22kV 11 197 968,53 8 339 988,94 8 339 988,94
5 059 543,94 5 238 353,35
SO 04-15-01 A Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky 1 720 285,98 25 929 760,56 24 933,70 26 569 571,35
2 961 140,76 202,96 3 002 813,96
SO 04-15-01 B Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - elektro 110 448,14 1 137 238,82 1 163 441,99
2 486 503,56 2 486 503,56
SO 04-15-01 C Zast.Babice n.Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - klimatizace 172 828,70 3 174 718,63 3 174 718,63
1 551 481,83 1 551 481,83
SO 04-15-20 Zast. Babice nad Svitavou, přístřešek pro cestující u 2. koleje 2 895 549,32 137 552 195,61 137 552 195,61
2 620 175,21 2 641 139,41
SO 04-15-21 Zast. Babice nad Svitavou, orientační systém 353 880,30 142 817 487,64 149 077 899,94
2 769 495,63 2 782 546,75
SO 04-16-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční spodek 85 297 976,09 19 894 582,44 84 4 003 709,39 818 520,15 22 186 134,47
3 683 787,45 546 726,23 3 683 787,45
SO 04-16-01.1.1 Nová opěrná zeď vlevo od km 170,355 do km 170,435 2 665 220,28 2 131 620,46 3 623 575,24
7 032 830,78 7 102 797,42
SO 04-16-02 Zast. Babice nad Svitavou, nástupiště 6 314 013,74 5 841 315,10 5 841 315,10
SO 04-17-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek 268 002 370,99 35 601,51 90, 93 4 366 999,10 2 063 866,83 35 601,51
3 936 187,99 3 959 565,77
SO 04-17-01.01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek 8 339 988,94 5 933 517,73 115 178 809,41 5 980 998,57
17 010 115,80 84 639 810,79 17 218 470,34
SO 04-18-01 Úprava ulice Hybešova Adamov 4 660 654,06 4 274 746,42 84 4 328 001,61
41 673,20
SO 04-19-01 Most v km 166,829 22 221 801,75 406 754,94 408 354,55
1 470 181,09 1 483 358,67
SO 04-19-02 Most v km 167,243 2 693 079,67 15 252 766,43 15 252 766,43
26 920 227,75 26 920 227,75
SO 04-19-03 Propustek v km 167.552 968 190,85 38 391 743,67 26 203,17 39 804 636,60
SO 04-19-04 Propustek v km 168.284 2 332 824,99 640 060,29 640 060,29
50 000,00 50 000,00
SO 04-19-05 Propustek v km 169.061 2 893 947,01
2 089 986,32 2 089 986,32
SO 04-19-06 Propustek v km 169.468 1 499 516,33 365 938 538,78 366 674 449,69
SO 04-19-07 Most v km 169,796 122 514 788,46 5 498 250,97 5 498 250,97
199 678 800,64 199 678 800,64
SO 04-19-07.01 Most v km 169,796, úprava sil.II/374 pod mostem 2 199 534,94 20 964,20
16 640 160,38 6 030,04 16 640 160,38
SO 04-19-08 Most v km 170,052 119 086 651,15 760 402,55 20 6 254 382,26 760 402,55
163 065,20 13 051,12 163 065,20
SO 04-19-08.01 Most v km 170,052, úprava sil.II/374 pod mostem 2 404 346,82 36 099,02
1 711 562,38 1 711 562,38
SO 04-19-09 Most v km 170,533 16 079 327,98 687 266,19 102 2 255 453,01 687 266,19
SO 04-19-10 Propustek v km 170,690 3 354 997,33
SO 04-19-11 Návěstní krakorec v km 170,358 1 453 559,34 54 1 491 954,78
SO 04-19-30 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 167,096 DO KM 167,211 6 433 916,87 84 69 966,64
SO 04-19-31 Opěrná zeď od km 167,416 do km 167,480 5 280 970,51
SO 04-19-32 Zárubní zeď od km 168,246 do km 168,261 32 177,10
SO 04-19-33 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 168,919 DO KM 169,087 3 637 004,18 84 23 377,78
SO 04-19-34 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 169,558 DO KM 169,738 4 941 209,57 84 47 480,84
SO 04-19-35 OBKLADNÍ ZEĎ OD KM 169,852 DO KM 169,958 14 554 106,98 84 208 354,54
SO 04-19-36 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,261 DO KM 170,329 3 674 956,30 84 53 255,19
SO 04-19-37 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,329 DO KM 170,348 340 427,80 84 1 599,61
SO 04-19-38 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,348 DO KM 170,426 1 320 502,32 84 13 177,58
SO 04-19-39 Nová opěrná zeď od km 170,545 do km 170,675 11 152 547,50 -
SO 04-19-40 Opěrná zeď od km 170,780 do km 170,890 24 601 892,25
SO 04-19-50 Odb.Svitava - Žst. Adamov, úpravy sklaních svahů v km 166,360-1662,3800050 799,84 1 412 892,93
735 910,91
SO 04-22-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka vodovodu ADAVAK 574 974,10
SO 04-27-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK 50 000,00
SO 04-27-01.1 Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK, ulice Hybe1šo8v9a2 877,12
SO 04-29-01 DvojkolejnÞ tunel BlanenskÞ č 3 s e. č. 207 132 344 630,67
SO 04-29-01.01 Sanace brněnské předportálové části tunelu č 3 4 916 670,19
SO 04-29-02 DvoukolejnÞ tunel BlaněnskÞ č.4 e.č. 208 164 516 812,28
SO 05-01-01 Žst. Adamov, trakční vedení 14 690 514,00
SO 05-01-02 Žst. Adamov, ukolejnění kovovÞch konstrukcí 684 625,55
SO 05-01-03 Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěryy 149 753,76
SO 05-06-01 Žst. Adamov, přeložky silnoproudÞch rozvodů 1 711 562,38
SO 05-06-41 Žst. Adamov, úprava VO 618 242,51
SO 90-00-01 Vegetační úpravy a kácení 18 726 387,60 21 113 326,92 21 113 326,92
SO 90-00-01.01 2 104 867,79
SO 90-14-01 Kácení lesní zeleně 2 040 479,60 2 104 867,79
SO 90-14-02 21 526 721,73
SO 90-14-03 t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kab1e8lů45S9ŽD53C1,87 19 816 086,72 77 1 708 821,91 1 813,10 -
SO 90-15-01 11 911 455,60 10 276 072,04 -
SO 90-17-01 t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD Te0l,e0m0atika -
SO 90-22-01 2 588 814,88
SO 90-33-01 A t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích 0o,p0e0rátorů - 1 137 067,25
SO 90-33-01 B 2 000 000,00
SO 90-33-02 Brno - Maloměřice - Adamov ( celÞ traťovÞ úsek), IPO 2 588 814,88 2 588 814,88 13 570 446,49
SO 98-98 5 383 113,26
VÞstroj trati 1 024 065,67 1 137 067,25 14 048 619,61
86 165 369,43
Ochrana Březovského vodovodu 2 000 000,00 2 000 000,00 3 135 397 447,28
Bílovice nad Svitavou, PHS 12 160 371,94 13 570 446,49
Bílovice nad Svitavou, PHS - zeď pro PHS 4 260 989,30 5 383 113,26
Adamov, PHS 12 650 747,31 14 048 619,61
Všeobecné položky 84 108 750,37 84 705 781,36 116 1 459 588,07
2 402 957 084,54 3 085 598 502,78 51 434 328,06
PŘÍLOHA Č. 3
Změnové listy – vymezené SO a PS ve znění dodatku č. 9
Objekt Popis ZL
PS 01-28-01.1 Žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ 14
PS 02-28-01.1 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TZZ, ETCS 14
PS 04-28-03.1 Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TZZ, ETCS 14
PS 02-14-03 Zast. Bílovice nad Svitavou, EZS a LDP 120
PS 03-14-02 Odb. Svitava, EZS a LDP 120
PS 04-14-03 Zast. Babice nad Svitavou, EZS a LDP 120
PS 90-14-01 Žst. Brno-Maloměrice - Žst. Adamov, DOK 14
SO 90-33-01 A Bílovice nad Svitavou, PHS 106
SO 02-19-09 Lávky pro převedení PhS přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice – 86
Adamov
SO 03-19-01 Most v km 166,003 86
SO 90-14-01 t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů 82, 101
SŽDC
SO 02-29-01 DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 1 S E .Č. 205 67
SO 02-29-02.01 SKALNÍ SVAHY U BLANENSKÉHO TUNELU Č.2 66
SO 98-98 Všeobecný objekt 122,123, 124, 125.
126,129
SO 98-98 – POLOŽKY, U KTERÝCH NEBYLO UKONČENO ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ
Položka číslo označení Popis
10 VSEOB010 Zajištění veřejných zájmů
15 VSEOB010 Frézování zpevněných ploch asfaltových – včetně dopravy
16 VSEOB010 Čistění krajnic od nánosu tl. Do 100mm
9/11
17 VSEOB010 Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti
18 VSEOB010 Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu
19 VSEOB010 Spojovací postřik z emulze do 0,5kg/m2
20 VSEOB010 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl. 50mm
21 VSEOB010 Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 22+, 22S tl. 70mm
VSEOB010 Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných – 17 05 04 vytěžené
22 zeminy a horniny – I. třída těžitelnosti včetně dopravy
VSEOB010 Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných – 17 03 02
23 vybouraný asfaltový beton bez dehtu včetně dopravy
10/11
PŘÍLOHA Č. 4
Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 9
11/11
Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
Doložka číslo: 4112446
Původní datový formát: application/pdf
UUID původní komponenty: 22137760-03ad-4ef0-bb17-40966a1a15b5
Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:
Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)
Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.11.2023 12:27:01