Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava
Krnovská 68, 746 49 Opava 1
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ISDS: e2cd3ps
NAŠE č.j.: VS-223684-3/ČJ-2023-803250-VERZAK V Opavě dne 25. 10. 2023
VYŘIZUJE: XXXXXXXXXXXXX
TELEFON: XXXXXXXX
E-MAIL: XXXXXXXXXXXXXXX
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 a § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)
V souladu s § 27 a § 31 ZZVZ, Vás tímto vyzývám k podání nabídky a současně prokázání kvalifikace
na veřejnou zakázku malého rozsahu akce:
,,Opava - Oprava ploché střechy obj. OL“
I. Identifikační údaje zadavatele:
Vězeňská služba České republiky
se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4 – Nusle,
IČO: 002 12 423
Místo plnění veřejné zakázky:
Vězeňská služba České republiky, Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava
zastoupená na základě pověření generálního ředitele ze dne 1.9.2016 ředitelem věznice a ústavu pro VZD
XXXXXXXXXXXXX, IČO: 00212423,DIČ: CZ00212423, telefon: XXXXXXXX,
fax: XXXXXXXX.
Kontaktní osoby: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
II. Vymezení předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebně technických prací a dodávek při zajištění opravy
ploché střechy v areálu věznice na ulici Olomoucké.
Práce budou prováděny následujícím způsobem:
Oprava bude prováděna na ploché části střechy vstupní budovy. V současné době je tato část střechy
opatřena hydroizolací a klempířskými prvky, a je ve zcela nevyhovujícím stavu. Hydroizolace je v ploše
porušená, nefunkční a do střechy zatéká. Proto je nutno provést opravu střešní krytiny a klempířských
prvků, větracích komínků, dešťových okapů a svodů. Dále bude vyměněno uzemnění kovových prvků.
Popis způsobu řešení opravy:
- odstranění a ekologická likvidace stávající střešní krytiny a klempířských prvků,
- demontáž žiletkového drátu, demontáž uzemnění klempířských prvků,
- úklid střechy,
- dodávka a montáž nové střešní krytiny a separační vrstvy v ploše 215 m2,
- dodávka a montáž nové střešní krytiny na atiky a stěny (obvod atik a stěn 55 m),
- dodávka a montáž tmelící lišty,
- dodávka a montáž nového oplechování střechy v délce 25 bm,
- dodávka a montáž nových klempířských prvků (rohy, kouty, zavětrovací lišty) ,
- dodávka a montáž nového okapu v délce 22,5 bm,
- dodávka a montáž nových dešťových svodů délce 15 bm,
- dodávka a montáž nových větracích komínku v počtu 15 ks,
- dodávka a montáž uzemnění klempířských prvků.
K provedení opravy není nutné zpracování projektové dokumentace. Bude zpracován pouze soupis prací
a dodávek.
Práce budou provedeny dle platných ČSN a budou odpovídat současným normám k zajištění bezpečnosti
provozu.
Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí realizace
všech stavebních prací a dodávek vyplývajících z předloženého soupisu prací, dodávek a služeb (příloha
č. 3) a provedení všech činností souvisejících s řádným ukončením díla. V případě, že je v soupisu prací,
dodávek a služeb použitá obchodní firma nebo název či specifické označení zboží, které platí pro určitou
osobu za příznačné nebo způsob řešení specifický pro určitého výrobce, jedná se pouze o příklad zboží
pro určení požadované kvality. Zadavatel akceptuje k hodnocení všechny výrobky, které splní
požadovaný účel použití a kvalitu.
Další podmínky a upozornění:
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k provedení
díla,
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob
a majetku,
• likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot včetně poplatku za likvidaci v souladu s ustanovením
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
• zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických
předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality
a předepsaných technických parametrů díla atd.,
• atesty a doklady dle z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (prohlášení
o shodě) v jednom vyhotovení,
podrobnější informace k předmětu plnění jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této
výzvy,
2
• zhotovitel se po dobu provádění stavebních prací musí podrobit pravidlům a podmínkám pro pohyb osob
a automobilů v objektu. Přesná pravidla jsou součástí zadávací dokumentace a dále budou
se zhotovitelem díla upřesněny před podpisem Smlouvy o dílo.
III. Termín a místo realizace akce:
Místem realizace je střecha vstupní budovy v objektu Vězeňské služby ČR, Věznice
a ústavu pro VZD Opava na ulici Olomoucká.
Požadovaný termín plnění díla je max. 30 kalendářních dnů (přesný počet dnů doplní účastník do čl. 4
ods. 1 návrhu SoD) od předání staveniště.
IV. Obchodní a platební podmínky:
Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v textu Návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou
č. 1 této Výzvy. Text Návrhu smlouvy o dílo je pro účastníka závazný, účastník doplní pouze
zadavatelem vyznačené údaje. Nabídky, které nebudou tyto podmínky respektovat, budou z dalšího
posuzování a hodnocení vyřazeny.
Objednatel zálohy neposkytuje. Fakturace proběhne po ukončení díla a následném předání díla
dodavatelem a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků bránících bezpečnému provozu. Splatnost
faktury bude 30 kalendářních dnů.
V. Podklady pro zpracování nabídky:
Podkladem pro zpracování nabídky je tato Výzva, Návrh smlouvy o dílo (příloha č. 1), Technický popis
předmětu plnění (příloha č. 2), Neoceněný soupis prací a dodávek (příloha č. 3), vzor Krycího listu
(příloha č. 4), Pravidla pohybu osob a vozidel (příloha č. 5), zákresy do Katastrálního snímu (přílohy
č. 6). Předložený soupis prací, dodávek a služeb je pro zpracování cenové nabídky závazný.
VI. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:
Účastník je povinen prokázat profesní způsobilost:
• výpisem z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v něm zapsán, (výpis z obchodního rejstříku
nesmí být starší 3 měsíců ke dni podání nabídky). Podává-li nabídku fyzická osoba nezapsaná
v obchodním rejstříku či jiné evidenci, nahradí výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence čestným
prohlášením o tom, že v tomto rejstříku není zapsána;
• dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštního právního předpisu v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci;
• zadavatel požaduje doložení oprávnění dodavatele nebo osob, jejímž prostřednictvím zabezpečuje
odbornou způsobilost, k provozování vázané živnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
Účastník předkládá doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii.
3
VII. Způsob zpracování a obsah nabídky:
Účastník předkládá cenovou nabídku zpracovanou v listinné podobě v českém jazyce ve dvou
vyhotoveních (originál + kopie). Nabídka musí obsahovat tyto náležitosti:
• krycí list s identifikací dodavatele: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČO, DIČ
(bylo-li přiděleno), telefon, e-mail, osobu oprávněnou jednat jménem dodavatele (statutární orgán),
celková cena bez DPH, DPH a celková cena včetně DPH, záruční doba na dílo, doba realizace díla;
• vyplněný soupis prací, dodávek a služeb s uvedením celkové nabídkové ceny za dílo v Kč bez DPH
a s DPH;
• návrh smlouvy o dílo – podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka;
• pravidla pohybu osob a automobilů ve věznici – podepsaný osobou oprávněnou jednat
za účastníka;
• doklady o prokázání profesní způsobilosti dle čl. 6 této Výzvy.
Zadavatel doporučuje všechny listy nabídky očíslovat nepřerušenou vzestupnou řadou a spojit
je způsobem zabraňujícím nežádoucím manipulacím s nimi.
VII. Požadavek na zpracování ceny:
Cena uvedená v nabídce bude uvedená v českých korunách jako nejvýše přípustná po celou dobu
platnosti smlouvy a musí zahrnovat veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci zakázky jako např.
dopravu materiálu nebo likvidaci odpadu apod. Účastník doplní nabídkovou cenu
do návrhu smlouvy o dílo (příloha č.1), do soupisu prací, dodávek a služeb (příloha č. 3) a krycího listu
nabídky (příloha č.4) této Výzvy.
IX. Prohlídka místa plnění:
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 30.10.2023 v 10:00 hodin ve Věznici a ÚVZD Opava, objekt
na ulici Olomoucká. Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit max. dva zástupci jednoho dodavatele,
kteří se prokáží platným občanským průkazem, nebo cestovným pasem. Bez předložení platného dokladu
nelze prohlídku místa plnění umožnit. Pro povolení vstupu do areálu Věznice a ÚVZD Opava musí
zájemci o účast na prohlídce nahlásit e-mailem na adresu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nejpozději
do 30.10.2023 do 8:00 hodin jméno účastníka prohlídky, včetně jeho identifikačního údaje (č. OP nebo
cestovního pasu).
Účastníci nejsou oprávněni pořizovat z prohlídky místa plnění audiovizuální ani jiné obdobné záznamy,
pokud zástupce zadavatele na místě před zahájením prohlídky nestanoví výslovně jinak.
X. Způsob posouzení a hodnocení nabídek:
Nabídky účastníků budou hodnoceny po kontrole splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů
podle hodnotícího kritéria celkové nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH
za předmět plnění specifikovaný v článku 2. této Výzvy. Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit nabídky
z hlediska splnění podmínek uvedených v této poptávce až po vyhodnocení nabídek. Zadavatel si
vyhrazuje právo posoudit pouze nabídku vybraného dodavatele.
Nabídky, které budou obsahovat dobu realizace díla delší než 30 kalendářních dnů od předání místa
plnění, nebudou hodnoceny.
4
XI. Místo a lhůta pro doručení nabídky:
Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně na adresu zadavatele:
Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava
Krnovská 68
746 49 Opava 1
Otevírací doba podatelny je v pracovní dny od 7:00 do 14:00 hod.
Nabídka se předkládá písemně ve dvou vyhotoveních (originál + kopie) v uzavřené, neprůhledné
a nepoškozené obálce. Nabídka musí být zabezpečena proti předčasnému otevření, označena názvy
adresáta a odesílatele včetně jejich adres a musí být zřetelně označena takto:
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
,,Opava - Oprava ploché střechy obj. OL“
NEOTEVÍRAT
Nabídka musí být doručena do 06. 11. 2023 do 10:00 hodin. Později doručené nabídky nebudou zařazeny
do posuzování a hodnocení nabídek.
XII. Závěrečná ustanovení:
Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit Výzvu k podání nabídek a její přílohy, a to buď na základě žádosti
účastníků o vyjasnění Výzvy k podání nabídek nebo z vlastního podnětu; toto upřesnění zadavatel oznámí
všem zájemcům o veřejnou zakázku.
Účastníci jsou svými nabídkami vázání po dobu 180 dnů. Tato lhůta začíná běžet okamžikem ukončení
lhůty pro podání nabídek.
Při nesplnění podmínek tohoto poptávkového řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku dodavatele
nezahrnout do posouzení a hodnocení nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem
poptávkové řízení zrušit a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez udání důvodu.
Účastníkovi nepřísluší náhrada za zpracování a podání nabídky.
Toto poptávkové řízení se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, jen pokud je to v něm nebo v této Výzvě výslovně uvedeno.
Očekávám Vaši nabídku a jsem s pozdravem.
Vrchní rada
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel věznice a ústavu pro VZD
5
Přílohy:
Příloha č. 1 - návrh Smlouvy o dílo
Příloha č. 2 - technický popis předmětu plnění
Příloha č. 3 - soupis prací, dodávek a služeb
Příloha č. 4 - vzor krycího listu
Příloha č. 5 - pravidla pohybu osob a vozidel ve střeženém prostoru
Příloha č. 6 - katastrální snímek
6