Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 4.9. 2023
číslo smlouvy objednatele: 2023/OMP/1355
uzavřený ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:
Objednatel: Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Zastoupená: Ing. arch. Martinem Valovičem, starostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-2000733369/0800
IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít
dílo: Ing. Jitka Pawingerová, vedoucí oddělní přípravy a
realizace oprav a investic v OMP
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: ManuTOs s.r.o.
Světová 249/14,
180 00 Praha 8 Libeň
Zastoupená: Ondřejem Šípem a Tomášem Svatoněm (jednatelé)
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 3099429002/5500
IČO: 09779795
DIČ: CZ09779795
Zapsaná v Obchodním rejstříku u MS v Praze oddíl C vložka 342457
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ondřej Šíp, Tomáš Svatoň
e-mail:
tel.:
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Ondřej Šíp, Tomáš Svatoň
e-mail:
tel.:
(dále jen zhotovitel")
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):
I.
Předmět Dodatku č. 1
Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „Oprava průchodu a schodiště objektu č.p. 1299/1301
Bělocerkevská 24/26, 100 00 Praha 10“
Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, (ZL č. 1 - 4), která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
Cena plnění
Současně se tímto Dodatkem č. 1 mění znění čl 111. odstavec 1 výše uvedené Smlouvy, konkrétně cena díla:
Cena díla se snižuje o částku: 420 357.11 Kč bez DPH
Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedeni díla dle tohoto Dodatku:
Cena bez DPH 3 870 972.89 Kč bez DPH
(slovy :třimilionyosmsetsedmdesáttisícdevětsetsedmdesátdvakorunčeských a 89 haléřů)
Daň z přidané hodnoty bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění, a to v příslušné sazbě
dle zákona č. 235/2004 Sb. „O dani z přidané hodnoty" ve znění pozdějších předpisů K datu uzavření této
smlouvy je výše DPH na plnění dle této smlouvy 15 %.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek bude uveřejněn v Registru smluv Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejněni v Registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv)
4 Dodatek se vy hotovuje a podepisuje ve čtyřech (4) vy hotoveních, objednatel obdrží tři vyhotoveni
a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Účastnici Dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy
V Praze dne V Praze dne
Digitálně podepsal Tps
Jakub Brzoň'“«,.03 Ä°Ä.18000
12:14:30+01'00' 9795 O1C-.CZ09779795
Bc. Jakub Brzoň
vedoucí OMP
jednatel
Příloha č. I ZLč. 1-4
Oprava průchodu a schodiště objektu č.p. 1299/1301,
Bělocerkevská 24/26, 100 00, Praha 10
ZMĚNOVÝ LIST
Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo 2023/OMP/135S Změnový list číslo asm
Městská část Praha 10 Revize Změnového listu 00
Vršovická 68 Datum vydáni
101 38 Praha 10
změnového listu
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo 2023/OMP/1355
ManuTOs s.r.o, Světová 249/14, Praha 8, 180 00,
IČO:09779795
Název ZL Změna v úpravě povrchu stěn a soklů
Popis změny technického řešení:
Změna v oddíle 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Na základě zjištěného skutečného stavu terraco omítek stěn, které jsou v převážné ploše ve velmi soudržném stavu a není možné její
otlučení bez poškozeni kamenných desek schodiště, byl domluven altemativný postup Nesoudržná omítka stěn v prasklinách na ŽB
kci schodiště bude otlučena, vyplněna maltou WEBER DUR, následně bude aplikován kontaktní můstek, přearmování pancéřovou
perlinkou Vertex R267 do lepidla a finální povrh bude proveden marmolitem • odstín bude investorovi vyvzorkován
Dle zákona 134/2016 sb. § 222 od 6 Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž
potřeba vznikla v důsledku nkntnnsti které zadavatel lednaiírí s náleřirnu něčí' nemnhl n-edvídat a která riemáni relimvnn rvrvahu
Zdůvodnění změny:
r záměr objednatele r chyba zhotovitele
1? záměr zhotovitele T vyšší moc
r chybe v dok zakázky r |iná okolnost
Změna Ceny díla: I -453 624 Kč
Rozdíl ceny - vícenáklady/ méněnáklady
Za GD změnový list vyhotovil: Ondřej Šíp Datum: unanuTOSr-
Zt? '?'>
;"TT/etum W' !<»'• ■
Za Objednatele: Souhlasí Bc Jakub Brzoň Datum: *"""
Nesouhlasí
Vmo’vaJsKá; Z1
Za TDI: Souhlasí Datum: ž
Nesouhtasŕ 10,14
Ppdpi5: i K s
Za AD: Souhlasí' Ing Andrea Datum: UHU!
WesDUhtasí Položkový rozpočet '2< 1t kTYB 3205 / 3
Kočová >r ÓÓÔ Pmna 5 - Smích
Přílohy změnového listu: Příloha č 1 řlfezažogz
|' L 1/' DIČ
lol. W 'U4 319
Poznámka'
PČ Typ Kód pOp'S MJ Množství J cena Cena celkem [CZK]
[CZK] -453 623,76
Změnový> list (:elkem -453 623,76
1 Úpravy povrchu, podlahy a osazovaní vyplní
odpočet■ nercalizuie se
31 K 622131101 Podkladní a spp|Ovaci vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně m2 -52.000 90.90 -4 726.80
stěn ( neosekaná terraco omítka stěn 1
-52.000 114.00 -5 928.00
32 K 622142002 pPřoictahžyecneinvímnésjštěicnh ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovlákmtym provizorním m2
■52.000 353.00 -18 356.00
33 K 622331101 Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tlouštky do 15 mm hrubá nezatřená stěn m2 -161.709 2 650.00 •428 528.85
-161.709 1 040.00 ■168 177.36
34 K 623511260R Omítka vnějších ploch z přírodního teraca tloušťky do 20 mm m2
-52.000 170.00 -8 840.00
35 K 623999091R Ostatní práce kamenické opracováni teraca pemrlovám m2
13 745,27
Otlučeni omítek z umělého kamene vnějších ploch s vyškrabáním spar zdivá, s očištěním povrchu, v m2 30 401.29
51 K 978036391 rozsahu přes 80 do 100 % 127 426,69
připočet - realizace 9 360,00
31 Penetrace stěn WEBERPAS PODKLAD UNI šedá m2 161.709 85 00
161,709 188,00
32 Dodávka a montáž pancéřové perlinky Vertex do lepidla m2 161,709 788,00
120.000
33 Dodávka a montáž marmolitu soklů a stěn I dle výběru investora, bude vyvzorkováno / m2 78.00
34 Pomocné tešení m2
Oprava průchodu a schodiště objektu č.p. 1299/1301, „ ■_
Bělocerkevská 24/26, 100 00, Praha 10
.11
ZMĚNOVÝ LIST
Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo 2023/OMP/1355 Změnový list číslo ZL002
Městská část Praha 10 00
Vršovická 68 Revize Změnového listu
101 38 Praha 10 Datum vydání
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo 2023/OMP/1355 změnového listu
ManuTOs s.r.o, Světová 249/14, Praha 8, 180 00,
IČO:09779795
Název ZL Změna v provedení podlah z dlaždic
Popis změny technického řešení:
Změna v oddíle 771 Podlahy z dlaždic ■ Z důvodu soudržné dlažby téměř v celém průchodu v případě osekání by došlo k výraznému
poškození podkladní betonové vrstvy Z tohoto důvodu bude realizační změna spočívající ponechání stávající dlažby v průchodu ( B16
) Bude realizována lokální demontáž nesoudržné dlažby , která je v minimálním množství, aplikace kontaktního můstku a izolaci
proti vodě na současnou dlažbu a následné provedení nové dlažby na stávající. Dle zákona 134/2016 sb. § 222 od 6 Za
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. _________
Zdůvodnění změny:
záměr objednatele chyba zhotovitele
vyžší moc
X záměr zhotovitele
Jiná okolnost
chyba v dok zakázky
Změna Ceny díla: I 107 283 Kč
Rozdíl ceny - vlcenáklady/ méněnáklady
Za GD změnový list vyhotovil: Ondřej Síp Datum:
-D--a--t-u--m---:-------ú--ř--a--d---m--- --B---f Monu
SrAI0.n249/
('d inr
Za Objednatele: Souhlasí Bc Jakub Brzoň
Nesouhlasí
<21 11 í ZaTDI: Souhlasí Datum: 13
■Nesouhlasí
Za AD: ÜYi
Souhlasí Ing Andrea
Nesouhlasí Datum
Kočová WlveJtSP t ’ _ ..
0 00 Praha 5 - Smíchov
o aeairsur —
Přílohy změnového listu: Příloha č 1 ■ Položkový rozpočet
1/ nit* CZOn737697
tul 777 1U4 378
Poznámka
PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celker
Změnový list celkem -10
-107
2 Podlahy z dlaždic a sokly
-i:
realizační změna - odpočet -3
48 K 965081223 Bourám podlah z dlaždic Pez podkladního lože nebo mazamny. s jakoukoliv výplni spár keramických nebo m2 -107.140 123,00 -2'
xylolitovych tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 -107.140 3
291.00
64 K 985321112 Ochrannv nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah m2 -33,000 16.50 1
-140.000 50,30
86 K 771111011 Příprava podktadu před provedením dlažby vysáti podlah m2 - ■
-33.000 885.00
87 K 771121015 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr kontaktni pro nesavé podklady na podlahu m2 -36 5W 874 m
-33.000
92 K 771574253 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké m2 107.140 28,00
mechanické zatíženi hladkých přes 85 do 100 ks/m2 -17,000 108.00
-2,610
«3 M 59761427 dtOiaOfDkaymkp?rarrncké slinutá hladká do interiéru i ertenéru pro vysoké mechanické namáhinl pfes 65 do m2 153,00
674 OC
94 K 771592011 Čištěni vnitřních ploch po položeni dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky m2
kontaktní můstek Mapei Gnp Ecopnm m2
Odpočet DLE SKUTEČNOSTI
90 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m
9» M 59761427 rfafba keramická slinutá hladké do interiéru i extenénj pro vysoké mechanické namáhaní přes 85 do m2
lOOksén!
Oprava průchodu a schodiště objektu č.p. 1299/1301,
Bělocerkevská 24/26, 100 00, Praha 10 ■
ZMĚNOVÝ LIST
Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo 2023/OMP/1355 Změnový list číslo ZL003
00
Městská část Praha 10 Revize Změnového listu
Vršovická 68 Datum vydání
10138Praha 10
změnového listu
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo 2023/OMP/1355
ManuTOs s.r.o, Světová 249/14, Praha 8, 180 00,
IČO:09779795
Název ZL Změny v ostatních kcí
Popis změny technického řešeni:
Změna vyvolaná na žádost nájemníka požadovaná po Investorvi na provedení zabezpečení prodejny při bouráni obvodové stěny
Bude provedena příčka na sdk rastr opláštění osb deskami.
Dle zákona 134/2016 sb § 222 od 4 Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota Je nižší než 10 % původní hodnoty závazku
Zdůvodnění změny:
X záměr objednatele chyba zhotovitele
vyáél moc
záměr zhotovitele
jiná okolnost
chyba v dok zakázky
Změna Ceny díla: | 11 OOP Kč
Rozdíl ceny - vícenáklady/ méněnáklady
manv
Za GD změnový list vyhotovil: Ondřej Síp Datum:
Za Objednatele- Souhlasí Bc Jakub Brzoň Datum: .
Nesouhlasí Datum:
Úřad me
Odt ofÄ#tetj®p
Vinohrad*
Za TDI: Souhlasí
Nesouhlasí
09686
Za AD: Souhlasí Ing Andrea Datum
řvesoufrtasi
Kočová 11 Asttovo 3205 / 3
Přílohy změnového listu: Příloha č 1 • Položkový rozpočet U1 T / ICO (0W !>'
mč czm:-3’< :iz
M C. Tul ,n 1tw i.u
Poznámka-
Pč Typ Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Změnový list celkem 11 000,00
3 OSTATNÍkce 11 000,00
Připočet
>' NAJEMCt PROVES* BEZPEČNOST NI £AkRv T
Dřevěný zákryt skladu prodeiny, vč Demontáže a likvidace původní dřevěno-skleněné stěny. m2 10,000 1 100,00 11 000.00
Oprava průchodu a schodiště objektu č.p. 1299/1301,
Bělocerkevská 24/26,100 00, Praha 10 ,
ZMĚNOVÝ LIST
Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo 2023/OMP/1355 Změnový list číslo ZL004
Městská část Praha 10 00
Vršovická 68 Revize Změnového listu
101 38 Praha 10 Datum vydání
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo 2023/OMP/1355 změnového listu
Manut Os s.r.o, Světová 249/14, Praha 8,180 00,
IČO:09779795
Název ZL Oprava stěn domu v průchodu a aplikace antigraffity
nátěru
Popis změny technického řešení:
Požadavek Investora pro majitele ( SVJ ) objektu Bělocerkevská 24/26 provést přetřeni fasády stropu a stěn a aplikaci antígrahti
nátěru V rámci rekonstrukce schodiště a podlah průchodu je vhodné opravit poškozené stěny domů při této realizaci a tim zamezit
možným dalším škodám dlažeb a soklů. Dle zákona 134/2016 sb § 222 od 4 -Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní
hodnoty závazku.'
Zdůvodněni změny:
X záměr objednatele chyba zhotovitele
vy Sál moc
záměr zhotovitele
jiná okolnost
chyba v dok zakázky
Změna Ceny díla:
Rozdíl ceny - vícenáklady/ méněnáklady
Za GD změnový list vyhotovil: Ondřej Síp Datum: Podpis: Monu
Světová 249/14
------------------------------------------------------------------ ——————t-o-o--I-O-T-7-7-V-7V-5-
Za Objednatele: Souhlasí Bc Jakub Brzoň Datum: úřad n &tBké
Nesouhlasí
O
>" ti yivi"
ZaTDI: Souhlasí Datum: 0$ B380
Za AD: «Nesouhlasí 1 di
^0.14 P yANOtt
Ing Andrea s.r.o
Datum 1 » AsilovR 3205 / 3
ir 150 00 1’Giti.n !> Sini<
Souhlasí Kočová ICC !UJ2 t/V.M
Nesouhlasí ....................... rw WJWI/
1.»i /// H,4 3 19
Přílohy změnového listu: Příloha č 1 ■ Položkový rozpočet
Poznámka-