Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Ing. Miroslav Doležal
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP „III/19346 Staňk A "Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
Ú příspěvková organizace"
SUSPK S 5.2024 13:49
Ď Pp m
Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP
„II/19346 Staňkov - Trnkova ulice - rekonstrukce“
uzavřená dle $ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o. z.“)
(dále jen „smlouva“)
číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500008936
číslo smlouvy objednatele č. 2:
číslo smlouvy dodavatele:
Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu
realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZVZ“) — VZMR
I. skupiny.
Smluvní strany:
Objednatel č. 1:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119
e-mail: 5 x
datová schránka: abep485
telefon: n
kontaktní osoba: —————č*—"""———ó
e-mail: [=—=—"Ú
dále jen „objednatel č. 1“
Objednatel č. 2:
město Staňkov
sídlo: Náměstí T. G. Masaryka 36, 345 61 Staňkov
zastoupený: Mgr. Bc. Alexandr Horák, starosta
IČO: 00253766 DIČ: CZ00253766
telefon: 5 «
datová schránka: xmub3pg
kontaktní osoba ve věcech technických:
Mgr. Bc. Alexandr Horák, tel. ÍÍÍW,00008080080-0ggu
dále jen jako „objednatel č. 2“
(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)
a
Stránka 1z 11
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP „III/19346 Staňkov - Trnkova ulice - rekonstrukce“
Dodavatel:
SEASPOL Group s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn: C 2016 vedená u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Lindauerova 139/19, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
statutární orgán: Rudolf Šlehofer, jednatel; Martin Šlehofer, DiS., jednatel
IČO: 45359024 DIČ: CZ45359024
tel: OLgůů.
datová schránka: u8azkwr
email: ŮUŮUŮ.Ů20n0nŮ.
dále jen „dodavatel“
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.1.
I. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele vykonávat pro objednatele činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, pro
stavbu pod názvem: „III/19346 Staňkov - Trnkova ulice — rekonstrukce“, realizované dle
smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby a dle projektové
dokumentace:
pro provedení stavby, zpracované společností SUDOP Project Plzeň a.s., IČO: 45359148,
zpracované v 02/2021, se sídlem Plachého 1007/35, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň,
stavebního povolení č. j. MUHT 14903/2021 ze dne 21.9. 2021 vydaného Městským úřadem
Horšovský Týn, Odborem výstavby a územního plánování, které nabylo právní moci dne 23. 10.
2021 a územním souhlasem č.j. CJ 2732/2023/SÚ ze dne 15.11. 2023 vydaného Městským
úřadem Staňkov, Odborem výstavby,
(dále též jen jako „stavba“).
Dodavatel svým podpisem této smlouvy stvrzuje, že mu byly před uzavřením smlouvy předány
kopie všech dokumentů uvedených v čl. I., odst. 1.1 této smlouvy a že se s nimi seznámil.
Dodavatel se zavazuje provádět činnosti potřebné při realizaci stavby až do stádia předání díla
objednateli zhotovitelem a splnění jeho podmínek, včetně odstranění veškerých vytčených vad a
nedodělků. Dále se zavazuje vykonávat i další smlouvou nespecifikované, ale s předmětem
smlouvy související a nezbytné činnosti, a to dle pokynů a s vědomím objednatele. Předmět této
smlouvy je dále specifikován v čl. II. této smlouvy.
Dodavatel je povinen postupovat při výkonu svých činností dle této smlouvy s odbornou péčí
a v souladu s platnými právní předpisy.
II. Rozsah činnosti dodavatele
Dodavatel se zavazuje vykonávat činnosti koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích, v platném znění, tedy zabezpečovat pro objednatele výkon funkce koordinátora
Stránka2z 11
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP „III/19346 Staňkov - Trnkova ulice - rekonstrukce“
2.2.
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (shora a dále také jen „BOZP“). Dodavatel se zavazuje
vykonávat i další činnosti vyplývající z platných a účinných právních předpisů, tj. zejména:
2.1.1.. koordinovat zhotovitele stavby při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností
prováděných na staveništi současně,
2.1.2. zpracovávat oznámení o zahájení prací a doručit jej příslušnému oblastnímu inspektorátu
práce,
2.1.3.. spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých
činností,
2.1.4.. aktualizovat případně zpracovat ve spolupráci se zhotovitelem (zhotoviteli) stavby plán
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nejpozději však před zahájením prací na staveništi,
přičemž jeho součástí bude mimo jiné zpracování informací o rizicích (přehled rizik) a
zpracování přehledu legislativy na úseku BOZP,
2.1.5. v případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně právních předpisů
upravujících oblast BOZP, upravit plán BOZP v souladu s platnou a účinnou právní
úpravou,
2.1.6.. zajistit odsouhlasení plánu BOZP zhotovitelem stavby a všemi jeho poddodavateli,
2.1.7.. průběžně shromažďovat podklady pro přípravu závěrečné zprávy o činnosti koordinátora
BOZP,
2.1.8.. sledovat provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
2.1.9. upozorňovat na zjištěné nedostatky, tyto zapisovat a požadovat bez zbytečného odkladu
zjednání nápravy a dále zapisovat údaje o tom, jak byly tyto nedostatky odstraněny,
2.1.10. připomínkovat technologické postupy předložené zhotovitelem stavby z hlediska BOZP,
2.1.11. účastnit se kontrolních dnů stavby a na těchto kontrolních dnech projednávat dodržování
plánu BOZP,
2.1.12. předávat TDS podklady o dodržování plánu BOZP resp. připomínky o zjištěných
nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a o návrzích opatření
vedoucích k odstranění nedostatků, které TDS zaznamená do zápisu z KD,
2.1.13. kontrolovat provádění evidence osob zůčastněných na provádění stavby,
2.1.14. kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště s cílem zamezit
vstupu nepovolaným fyzickým osobám,
2.1.15. sledovat dodržování plánu BOZP a provádět aktualizace plánu BOZP na základě
zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP nejpozději
do tří pracovních dnů po kontrolním dni,
2.1.16. zajistit seznámení všech dotčených osob s provedenými aktualizacemi a předání
aktualizovaného plánu BOZP objednateli nejpozději do dvou pracovních dnů od provedení
příslušné aktualizace,
2.1.17. spolupůsobit a účastnit se při mimořádných událostech na staveništi z hlediska BOZP,
2.1.18. vyhotovit pravidelné měsíční písemné hlášení o své činnosti provedené v příslušném
kalendářním měsíci,
2.1.19. zpracovat závěrečnou zprávu o činnosti koordinátora BOZP a předat ji do 15 pracovních
po úspěšném předání díla,
2.1.20. provádět další související a nezbytné činnosti výslovně neuvedené v této smlouvě, avšak
vyplývající z činností prováděných dodavatelem na základě této smlouvy, které je vhodné
a účelné provést za účelem řádného splnění jeho povinností.
V rámci realizační fáze stavby koordinátor BOZP provádí zejména tyto činnosti:
Stránka3z 11
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP „III/19346 Staňkov - Trnkova ulice - rekonstrukce“
2.3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
2.2.1.. fyzicky kontroluje bezpečnost na staveništi v rozsahu přiměřeném velikosti stavby, postupu
prací a charakteru prací a rozsahu účasti poddodavatelů,
2.2.2. prokazatelně a neprodleně informuje objednatele a zhotovitele stavby o zjištěných
nedostatcích v oblasti BOZP,
2.2.3.. plní veškeré další povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy.
Výsledkem činnosti koordinátora BOZP jsou níže uvedené dokumenty, které je dodavatel povinen
předat zástupcům objednatele:
2.3.1. plán BOZP
2.3.2. měsíční písemné hlášení
2.3.3. závěrečná zpráva o činnosti koordinátora
2.3.4. aktualizace plánu BOZP
II. Termín plnění
Zahájení výkonu činnosti dle čl. I. a II. této smlouvy: dnem nabytí účinnosti této smlouvy.
Činnost koordinátora BOZP vykonává dodavatel v termínech, které vyplývají ze smlouvy o dílo
uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby včetně všech dodatků, příloh a jiných
souvisejících dokumentů a dále v termínech vyplývajících pro jeho činnost z obecně závazných
platných právních předpisů anebo na jejich základě vydaných rozhodnutí příslušných orgánů,
popř. vtermínech, které stanoví objednatel způsobem vtéto smlouvě dohodnutým nebo
způsobem obvyklým.
Ukončení výkonu činnosti koordinátora BOZP: předáním všech dokladů dle čl. II. odst. 2.3. této
smlouvy, zejména pak předáním závěrečné zprávy o činnosti koordinátora BOZP, nejpozději však
do 15 pracovních dnů po předání a převzetí stavby
Předpokládaná doba provádění činnosti koordinátora BOZP dle této smlouvy činí: stavební práce
od předání staveniště šest (6) měsíců.
IV. Povinnosti smluvních stran
Dodavatel je povinen při výkonu své činnosti respektovat a dbát pokynů předaných mu
objednatelem, případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za
následek vznik škody. Je rovněž povinen upozornit objednatele na to, že zjistil okolnosti, které by
dle jeho názoru měly vést ke změně pokynů objednatele. V případě, že objednatel i přes
upozornění dodavatele na splnění pokynů trvá, neodpovídá dodavatel za škodu takto vzniklou.
Dodavatel je povinen provádět právní úkony a činnosti v rámci plnění předmětu této smlouvy
včas, řádně a informovat objednatele o stavu obstarávaných záležitostí a vyžadovat jeho pokyny
v případech, kdy nejde o věci běžné a obvyklé.
Na žádost objednatele je dodavatel povinen předat objednateli výkaz hodin pracovních činností.
Dodavatel vykonává činnosti dle této smlouvy osobně, popřípadě prostřednictvím poddodavatele
uvedeného v nabídce dodavatele, nebo poddodavatele předem písemně odsouhlaseného
objednatelem.
Dodavatel je povinen předat objednateli bez zbytečného odkladu věci (dokumenty, správní
rozhodnutí apod.), které za něho převzal při výkonu své činnosti, a to nejpozději do pěti
pracovních dnů ode dne jejich převzetí, pokud se smluvní strany nedohodnou v jednotlivém
případě jinak.
Dodavatel vyzve objednatele k účasti na všech důležitých jednáních a vyžádá si jeho stanovisko
ke všem důležitým rozhodnutím.
Stránka4 z 11
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP „III/19346 Staňkov - Trnkova ulice - rekonstrukce“
4.7.
4.8.
4.9.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
6.1.
6.2.
Dodavatel je při výkonu činnosti koordinátora BOZP dle této smlouvy povinen k výzvě objednatele
na základě speciálně udělené plné moci zastupovat objednatele před správními orgány v případě
řízení souvisejících s plnění předmětu této smlouvy a bezodkladně informovat objednatele
o výsledku těchto jednání.
Objednatel je povinen předat dodavateli bez zbytečného odkladu věci a informace, které
dodavatel potřebuje k plnění svých povinností, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat
dodavatel.
Objednatel je povinen předat dodavateli tyto doklady:
« | speciální plnou moc pro dodavatele v případě, že to bude pro zajištění řádného plnění
dle této smlouvy v konkrétním případě nezbytné
*« © projektovou dokumentaci stavby
« © kopie vydaných správních rozhodnutí
« © kopie vyjádření dotčených úřadů a organizací souvisejících s předmětem plnění dle
této smlouvy nejsou-li součástí projektové dokumentace
e © kopie výsledků průzkumů a sondážních prací souvisejících s předmětem plnění této
smlouvy nejsou-li součástí projektové dokumentace
e © kopii smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavby včetně všech dodatků
V. Odměna
Dodavateli přísluší za řádný výkon činností dle čl. |. a II. této smlouvy odměna ve výši odpovídající
skutečně provedeným a doloženým činnostem. Maximální, nepřekročitelná výše odměny je
stanovena na:
Celkem za dílo: 76 800,00 Kč bez DPH
Cena pro objednatele č. 1: 61 440,00 Kč bez DPH
Cena pro objednatele č. 2: 15 360,00 Kč bez DPH
DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Celková výše odměny dle odst. 5.1 tohoto článku, dle této smlouvy, je nepřekročitelná, zahrnuje
veškeré náklady dodavatele přímo související s výkonem činnosti dodavatele vyjma správních a
jiných poplatků požadovaných orgány státní správy a samosprávy.
Změna rozsahu stavby ani provedení činností v rozsahu převyšujícím výši celkové odměny
(pokud by byly nad rámec této celkové odměny vyfakturovány) nezakládá dodavateli nárok na
navýšení odměny dle čl. 5.1. této smlouvy.
Objednatel neposkytuje Žádné zálohy na odměnu dodavatele.
Dodavatel je plátcem DPH.
Odměna bude hrazena objednateli v poměru: objednatel č. 1 80 % a objednatel č. 2 20 %.
Dodavatel bude odměnu fakturovat objednatelům odděleně pro každého objednatele zvlášť.
VI. Odpovědnost dodavatele
Dodavatel odpovídá za škodu na věcech převzatých od objednatele k výkonu své činnosti dle
této smlouvy a na věcech převzatých při výkonu činnosti od třetích osob. Dále pak odpovídá za
řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu této smlouvy v rozsahu stanoveném příslušnými
platnými právními předpisy a touto smlouvou.
Dodavatel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
své činnosti a činnosti jím pověřených osob ve výši 2 mil. Kč pro jednu pojistnou událost.
Stránka5z 11
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP „III/19346 Staňkov - Trnkova ulice - rekonstrukce“
6.3.
74.
7.2.
73.
74.
75.
7.6.
7
7.8.
79.
Dodavatel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle odst. 6.2 tohoto článku smlouvy v platnosti
a účinnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy. Pojistnou smlouvu a certifikát dokládající
účinnost pojistné smlouvy, je dodavatel povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy na
požádání předložit objednateli k nahlédnutí, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne,
v němž jej o to objednatel požádal.
VII. Platební podmínky
Příslušná část odměny dle odst. 7.2 tohoto článku bude dodavateli hrazena měsíčně vždy na
základě řádně vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“), a to převodem z bankovního
účtu objednatele na bankovní účet dodavatele.
Výše měsíční odměny, kterou je dodavatel za příslušný kalendářní měsíc oprávněn vyúčtovat, se
stanovuje jako poměrná část celkové výše odměny dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy, když tento
poměr bude odpovídat počtu hodin strávených na jednotlivých činnostech spojených s výkonem
dodavatele za daný měsíc a tento počet bude uveden např. v měsíčním hlášení dodavatele nebo
samostatné příloze faktury.
Odměna bude poskytovatelem fakturována následovně:
Dodavatel je povinen fakturovat odměnu každému z objednatelů samostatně a to v poměru dle
čI. V. odst. 5.7. této smlouvy.
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je dodavatel povinen uvést v každé
faktuře i tyto údaje:
a) číslo a datum vystavení faktury
b) přesný název akce
c) číslo smlouvy
d) rozsah provedené části díla — (fakturace za měsíc XX/XX)
e) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH
a identifikovaných osob“ dle $ 96 ZDPH (pokud je dodavatel plátcem DPH)
fy lhůta splatnosti faktury 30 dní
g) IČO a DIČ objednatele a dodavatele (DIČ dodavatele jen pokud je plátcem DPH), jejich
přesné názvy a sídlo
Přílohou každé faktury bude písemné hlášení dodavatele dle čl. II. odst. 2.1.18. této smlouvy
k prokázání rozsahu provedené činnosti vč. uvedení počtu hodin strávených na jednotlivých
činnostech spojených s výkonem dodavatele za daný měsíc.
Fakturovaná částka bude vyčíslena na dvě desetinná čísla bez zaokrouhlení.
Doručování faktur bude provedeno každému objednateli samostatně a to na adresu sídla, e-
mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.
V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit
fakturu dodavateli k opravě či doplnění, přičemž lhůta splatnosti počne běžet až doručením
nového daňového dokladu objednateli.
Dodavatel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději
do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná
faktura vystavena. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů od
prokazatelného doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum,
kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. V případě, že nebude řádná faktura
doručena objednateli do 10. dne následujícího měsíce není objednatel povinen takovou fakturu
přijmout a proplatit. Dodavatel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně
s fakturací za následující měsíc.
Stránka6z 11
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP „III/19346 Staňkov - Trnkova ulice - rekonstrukce“
710.
711.
742.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
Dodavatel, je-li plátcem DPF, se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět
pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup (8 98 písm. d) ZDPH). V případě, že daňový doklad bude
obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížit platbu
dodavateli uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je
oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní
strany si sjednávají, že takto dodavateli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám
objednatel v souladu s ustanovením $ 109a ZDPH.
V případě, Že se dodavatel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu $ 106a ZDPF, je
objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a
to v návaznosti na $ 109 a 109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí
dodavateli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka dodavatele za objednatelem
v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou.
Skutečnost, že se dodavatel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně
dostupného registru, což dodavatel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.
Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice
2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém
formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu
s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.
VII. © Smluvní pokuty
V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dodavatel poruší některou z povinností stanovenou
věčl. II. odst. 2.1.1. až 2.1.20, odst. 2.2.1. až 2.2.3. nebo čl. VI. odst. 6.3 druhá věta této smlouvy
je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové výše odměny bez
DPH dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy, a to za každé porušení každé jednotlivé povinnosti, a to i
opakovaně.
V případě, že v průběhu plnění této smlouvy bude dodavatel v prodlení se splněním povinností
dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy, tj. s předáním dokumentů v dohodnutých termínech a v případě,
že bude v prodlení s předáním závěrečné zprávy o činnosti koordinátora BOZP, je dodavatel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové výše odměny bez DPH dle
čI. V. odst. 5.1 této smlouvy, a to za každý den prodlení se splněním povinnosti.
V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dodavatel poruší některou z povinností stanovenou
v čl. IV. odst. 4.1 věta první a druhá, odst. 4.2, odst. 4.3, odst. 4.4, odst. 4.5, odst. 4.6, odst. 4.7
této smlouvy je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové výše
odměny bez DPH dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení takové
povinnosti.
V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dodavatel poruší některou z povinností stanovenou
v čI. XI. odst. 11.2. a odst. 11.4. této smlouvy, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 1 % z celkové výše odměny bez DPH dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy, a to za
každé jednotlivé porušení takové povinnosti.
Dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z hodnoty pojistného limitu
uvedeného v čl. VI. odst. 6.2. této smlouvy, v případě, že pojistná smlouva dle článku VI. odst.
6.2. této smlouvy v době účinnosti této smlouvy nebude platná či účinná, a to za každý den trvání
porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 6.3. věta první této smlouvy.
Dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové výše odměny
bez DPH dle čl. V. odst. 5.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se
splněním povinností sjednaných v čl. III. odst. 3.3. této smlouvy.
Ustanovením čl. VIII. této smlouvy není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady případné
škody způsobené porušením této smlouvy dodavatelem.
Stránka 7 z 11
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP „III/19346 Staňkov - Trnkova ulice - rekonstrukce“
8.8.
8.9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
10.1.
10.2.
11.3.
Smluvní pokuty dle této smlouvy lze kumulovat (sčítat), a to bez omezení.
Dodavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu každému z objednatelů samostatně a to v poměru
dle čl. V. odst. 5.7. této smlouvy.
IX. Odstoupení od smlouvy
Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených
zákonem.
Smluvní strany se dohodly, Že objednatel je oprávněn v souladu s $ 2001 o. z. od této smlouvy
písemně odstoupit z důvodu jejího porušení dodavatelem.
Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
a) dodavatel písemně oznámí objednateli, Že není schopen plnit své závazky podle této
smlouvy;
b) příslušný soud pravomocně rozhodne, Že dodavatel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj.
vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek dodavatele nebo hrozící úpadek dodavatele),
nebo ve vztahu k dodavateli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
c) je podán návrh na zrušení dodavatele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních
korporacích nebo je zahájena likvidace dodavatele v souladu s příslušnými právními
předpisy.
Ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy zaniká závazek dodavatele uskutečňovat činnost, ke
které se zavázal. Jestliže tímto přerušením činnosti by vznikla objednateli škoda, je dodavatel
povinen jej písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato
opatření objednatel nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá dodavatele, aby je učinil sám,
je dodavatel k tomu povinen.
X. Vyhrazené změny smlouvy
Objednatel je oprávněn sjednat s dodavatelem, ve formě dodatku k této smlouvě, navýšení
odměny dle čl. 5.1. této smlouvy v případě, že se skutečná doba provádění činnosti koordinátora
BOZP oproti předpokládané době činnosti koordinátora BOZP dle čl. III. odst. 3.4. této smlouvy
prodlouží nejméně o 20 %.
Procentuální hodnota navýšení odměny sjednané za podmínek dle čl. 10.1. této smlouvy
nepřesáhne procentuální hodnotu prodloužení skutečné doby provádění činnosti koordinátora
BOZP oproti předpokládané době provádění činnosti koordinátora BOZP dle čl. III. odst. 3.4. této
smlouvy.
XI. Osobní údaje zástupců a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti
. Smluvní strany berou na vědomí, Že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází
za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů
zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod.,
telefonní číslo a e-mailová adresa.
. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě,
případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu
zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti
se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování
námitku.
Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku.
Stránka8z 11
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP „III/19346 Staňkov - Trnkova ulice - rekonstrukce“
11.6.
11.8.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních,
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují
zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady
stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen
„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku
s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném
rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí
straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním
předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační Ihůty
ve smyslu $ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho
údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle
smlouvy.
b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené
legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele č. 1:
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/.
Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat
v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.
XII. Ostatní ujednání
Pro objednatele i dodavatele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně
přístupné na webových stránkách objednatele č. 1 vsekci „dokumenty ke stažení“:
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá
ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní
vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení
smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce
dodavatele. Dodavatel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této
smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího
písemného souhlasu toho objednatele, o jehož pohledávku se jedná.
Dodavatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo
jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
Dodavatel je podle ustanovení $ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou
zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Plnění této povinnosti je
dodavatel povinen zajistit i u svých poddodavatelů.
Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této smlouvy
včetně účetních dokladů nejméně po dobu 5 let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy.
Stránka9z 11
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP „III/19346 Staňkov - Trnkova ulice - rekonstrukce“
12.6.
12.7.
12.8.
12.9.
12.10.
12.11.
12.12.
12.13.
12.14.
12.15.
12.16.
Dodavatel je povinen poskytovat po dobu 5 let od řádného dokončení stavby součinnost
veškerým subjektům provádějícím audit u objednatele v souvislosti s realizací stavby.
Změna smlouvy je možná pouze na základě písemného souhlasu obou smluvních stran, a to ve
formě dodatku k této smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně
smlouvy, nikoliv za její změnu.
Dodavatel prohlašuje, že není v Žádném právním či jiném vztahu či propojení ke zhotoviteli
stavby, a to s ohledem na charakter a účel výkonu činností dle této smlouvy. Dále dodavatel
prohlašuje, že není ve vztahu ekonomické závislosti na zhotoviteli stavby ani on ani žádný z jeho
poddodavatelů.
Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo
se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným
soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na
platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.
Obě smluvní strany dále prohlašují, že vymezení svých závazků v této smlouvě považují za
dostatečně určité.
Dodavatel bere na vědomí, Že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému
zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále také jen jako
„zákon o registru smluv“), nejedná-li se o výjimku z povinnosti uveřejňování dle $ 3 zákona o
registru smluv. Tato povinnost nedopadá například na smlouvu, jestliže výše hodnoty jejího
předmětu je 50000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo nižší (viz $ 3 odst. 2 písm. h) zákona o
registru smluv).
Dodavatel je povinen sdělit objednateli č. 1 osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního
tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním
předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního
předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části
smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel
č.1 před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem
k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
Dodavatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. $ 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb.
nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem č. 1
nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
Smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých
činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu
podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve čtyřech vyhotoveních,
z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží jedno vyhotovení a dodavatel
také jedno vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, Že pokud dodavatel nedisponuje
podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
« může být tato smlouva dodavatelem podepsána tak, že dodavatel opatří vytištěnou smlouvu
podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou smlouvu opatří autorizovanou konverzí
dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo
prostřednictvím datové schránky),
« nebo může být tato smlouva dodavatelem podepsána tak, že dodavatel opatří vytištěnou
smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou smlouvu zašle
elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí
Stránka 10z 11
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP „III/19346 Staňkov - Trnkova ulice - rekonstrukce“
doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní
přepravy na adresu sídla objednatele.
12.17.Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření,
pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
Přílohy
- © Cenová nabídka
objednatel č. 1: dodavatel:
H Digitálně podepsal
Martin gitálně pocep
V art Martin Šlehofer,
Slehofer, © Dis.
. Datum: 2024.04.26
DiS. 08:41:13 +02'00'
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. SEASPOL Group s.r.o
Ing. Miroslav Doležal Martin Šlehofer, DiS
generální ředitel jednatel
podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky
objednatel č. 2:
Mgr. Bc. © Digitálně podepsal
Mgr. Bc. Alexandr
Alexandr. Horák
Datum: 2024.05.09
Horák 10:23:39 +02'00'
město Staňkov
Mgr. Bc. Alexandr Horák
starosta
podepsáno elektronicky
Za administrativní správnost:
Stránka 11z11
©
SEASPOL Group S.K.0, požární ochrana a bezpečnost práce
Sídlo: Lindauerova 139/19, 301 00 Plzeň
SED
IČ: 45359024 r.. U. www.seaspol.cz EE
DIČ: CZ45359024 E-mailu =
Firma je zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddil C, vložka 2016, dne 14. 5. 1992
Městský úřad Staňkov
Nám. T. G. Masaryka 35, Staňkov
Cenová nabídka na
111/19346 Staňkov — Trnkova ulice — rekonstrukce
i . Cena v Kč
Popis měs. :
za jednotku celkem
Vypracování "Oznámení o zahájení stavebncíh prací", zpracování
Plánu BOZP, kontroly stavby a zařízení staveniště, kontrola M 6 2 560,0 15 360,0
dodržováíní BOZP, průběžné zpracování agendy a výkazů, účast
na KD.
Celkem 15 360,0 Kč
Ceny jsou kalkulovány bez DPH 21%
Tato nabídka platí do: 16.07.2024
V Plzni dne za SEÁSPOL Group s.r.o.
16.04.2024
©
SEASPOL Group S.K.0, požární ochrana a bezpečnost práce
Sídlo: Lindauerova 139/19, 301 00 Plzeň SD
IČ: 45359024 E www.seaspol.cz 13:2 ČN ro
DIČ: CZ45359024 E-mail:
Firma je zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddil C, vložka 2016, dne 14. 5. 1992
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Koterovská 162, 326 00 Plzeň
Cenová nabídka na
111/19346 Staňkov — Trnkova ulice — rekonstrukce
i . Cena v Kč
Popis měs. =
za jednotku celkem
Vypracování "Oznámení o zahájení stavebncíh praci", zpracování
Plánu BOZP, kontroly stavby a zařízení staveniště, kontrola M 6 10 240,0 61 440,0
dodržováíní BOZP, průběžné zpracování agendy a výkazů, účast
na KD.
Celkem 61 440,0 Kč
Ceny jsou kalkulovány bez DPH 21%
Tato nabídka platí do: 16.07.2024
Za SEÁSPOL Group s.r.o.
V Plzni dne
16.04.2024