Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SMLOUVA O DÍLO
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
A. Muzeum regionu Boskovicka, příspěvková organizace, IČ 04536649, se sídlem Hradní 642/1, 680 01
Boskovice, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. Pr 1909 u Krajského soudu v Brně, zastoupená
PhDr. Romanem Malachem, Ph.D. ředitelem (dále také „Muzeum“)
a
B. WAY UP s.r.o., IČ 28108701, DIČ IČ 28108701, s místem podnikání Lom 61, 390 02 Tábor, registrace:
rejstříkový soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17647, zastoupená Janem Proňkem, jednatelem
(dále také „Zhotovitel“)
v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto
smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“):
1. ÚVOD
1.1. Muzeum je příspěvkovou organizaci založenou za účelem zajišťování úkolů v oblasti kultury, a to zejména
získáváním, shromažďováním, ochraňováním, trvalým uchováváním, odborným spravováním,
zpracováváním a zpřístupňováním veřejnosti dokladů vývoje přírody a společnosti, jimiž jsou přírodniny a
lidské výtvory, a to v podobě sbírek muzejní povahy jako součásti kulturního dědictví. Muzeum umožňuje
a zprostředkovává jejich veřejné užívání a poskytuje služby pro výchovné, vzdělávací, studijní a vědecké
účely a další služby vyplývající ze zřizovací listiny Muzea a příslušných právních předpisů. V souvislosti s
plněním výše uvedeného účelu strany uzavírají tuto Smlouvu.
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Zhotovitel provede pro Muzeum osobně na svůj náklad a nebezpečí dílo podle požadavků uvedených
v příloze č. 1., která tvoří nedílnou součást Smlouvy (dále také „Specifikace“) a Muzeum dílo převezme a
zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu.
2.2. Dílo bude Zhotovitelem provedeno s odbornou péčí v souladu s právními předpisy tak, že jeho užitím
podle Smlouvy k účelu, pro který má být provedeno, či k obvyklému účelu, nedojde k porušení právních
předpisů ani k porušení práv třetích osob.
2.3. Zhotovitel provede dílo do 9. prosince 2024. Neurčí-li Muzeum jinak, předá Zhotovitel Muzeu dílo
s nehmotným výsledkem elektronicky v datové podobě (ve formátu TIF a JPG) a to podle pokynu Muzea
osobně v sídle muzea. Pokud Zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit Muzeu smluvní pokutu
ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu díla za každý započatý den prodlení a Muzeum může od Smlouvy
odstoupit.
2.4. O převzetí díla je sepsán předávací protokol, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.
2.5. Muzeum nejpozději do 5 pracovních dnů od předání díla dle předchozího odstavce potvrdí Zhotoviteli
převzetí. Pokud se však na tom strany dohodnou, potvrdí Muzeum převzetí díla Zhotoviteli při jeho
převzetí do předávacího protokolu. Muzeum následně dílo zkontroluje do 10 pracovních dnů od potvrzení
jeho převzetí Zhotoviteli a ve stejné době vytkne Zhotoviteli případné zjevné vady díla nebo mu dílo vrátí
k dalším úpravám podle pokynů Muzea. Dílo je dokončené, pokud Muzeum v uvedené době (i) nevytkne
1
Zhotoviteli žádné zjevné vady díla nebo potvrdí-li Zhotoviteli, že dílo je bez zjevných vad nebo (ii) nevrátí
dílo Zhotoviteli k dalším úpravám. V opačném případě Zhotovitel odstraní vady postupem dle odst. 2.5.
nebo do 10 dnů dílo upraví dílo podle pokynů Muzea a znovu předá dílo Muzeu ke kontrole dle tohoto
odstavce. Tento postup se může opakovat. Pokud však Zhotovitel včas neupraví dílo podle pokynů Muzea,
může Muzeum od Smlouvy odstoupit.
2.6. Za vady díla odpovídá Zhotovitel dle příslušných právních předpisů (tzn. že dílo má vadu, pokud
neodpovídá Smlouvě nebo Specifikaci). Za škodu, která Muzeu vznikne v důsledku vadně provedeného
díla, odpovídá Zhotovitel v plném rozsahu. Vyskytne-li se na díle vada, oznámí ji Muzeum Zhotoviteli spolu
s popisem, jak se projevuje. Pokud v oznámení neuvede jinak, požaduje Muzeum její bezplatné
odstranění. Zhotovitel odstraní vadu do 10 dnů od doručení oznámení. Provedenou opravu vady díla
předá Zhotovitel Muzeu tak, že předvede, že vada byla skutečně odstraněna. Neodstraní-li Zhotovitel vadu
ve výše uvedené lhůtě, je povinen zaplatit Muzeu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu
díla za každý započatý den prodlení a Muzeum může od Smlouvy odstoupit. Místo požadavku na
odstranění vady však může Muzeum uplatnit i jiná práva z vadného plnění, která mu vyplývají z příslušných
právních předpisů.
2.7. Cena díla činí 192 133,- Kč, je konečná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení díla, včetně
prací souvisejících s jeho dalšími úpravami dle odst. 2.4. Cenu za dílo Muzeum zaplatí na účet uvedený na
faktuře, kterou Zhotovitel vystaví po dokončení díla dle odst. 2.4., a která bude splatná do 14 dnů ode dne
jejího doručení elektronickou formou na fakturační emailovou adresu
Faktura bude splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované právními předpisy. Bude-li
faktura z jakéhokoli důvodu vadná, může ji Muzeum vrátit ve lhůtě její splatnosti Zhotoviteli k opravě. V
takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené
faktury. Zhotoviteli nebudou poskytovány žádné zálohy. V případě prodlení Muzea se zaplacením ceny
díla je Muzeum povinno zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
2.8. Záruku poskytuje zhotovitel na celé dílo, prováděné dle této smlouvy, záruka v délce 36 měsíců.
3. MLČENLIVOST
3.1. Důvěrné informace jsou veškeré neveřejné informace Muzea obchodní či technologické povahy včetně
jeho obchodních tajemství, bez ohledu na to, zda jsou označeny za důvěrné či nikoliv, se kterými se
Zhotovitel seznámil či seznámí, přímo či nepřímo, prostřednictvím jakýchkoli prostředků komunikace nebo
pozorováním, v souvislosti s plněním Smlouvy. Důvěrnými informacemi jsou mimo jiné jeho obchodní
tajemství, know-how, počítačové programy a principy jejich fungování, zdrojové a strojové kódy
počítačových programů, datové soubory, algoritmy, návrhy architektury, analýzy, přípravné a koncepční
materiály k dílu, informace o zabezpečení informačních systémů Muzea, obchodních plánech atd.
Důvěrné informace dále zahrnují informace sdílené mezi stranami před datem účinnosti této Smlouvy,
pokud by byly jinak považovány za důvěrné informace v souladu s touto definicí.
3.2. Zhotovitel bude zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích Muzea a použije je výlučně za
účelem plnění Smlouvy. Zhotovitel vyvine největší možné úsilí, jaké po něm lze spravedlivě požadovat, aby
nedošlo k úniku či zneužití důvěrných informací (mimo jiné například dostatečným zabezpečením svých
elektronických zařízení a komunikačních kanálů).
3.3. Povinnosti podle tohoto článku trvají po dobu trvání Smlouvy a dále 5 let ode dne jejího ukončení (není-li
konkrétní důvěrná informace zveřejněna Muzeem dříve).
2
4. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
4.1. Smlouva bude Muzeem uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů, pokud z tohoto zákona nevyplývá jinak.
4.2. Všechny smluvní pokuty jsou splatné okamžikem porušení příslušné povinnosti. Zaplacení smluvní pokuty
nevylučuje nárok oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
4.3. Smlouvu je možné měnit pouze písemně. Ve vztahu k jejím předmětu nahrazuje Smlouva veškerá
předchozí ujednání stran.
4.4. Selhání nebo opomenutí kterékoliv strany vymáhat jakákoliv svá práva ze Smlouvy nebude považováno za
vzdání se těchto práv do budoucna a nezakládá mezi stranami žádnou zavedenou praxi.
4.5. Je-li nebo stane-li se kterékoli ujednání Smlouvy neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena
platnost ani vymahatelnost kteréhokoli jiného ujednání Smlouvy. V takovém případě strany nahradí do 14
dnů ode dne oznámení druhé straně neplatné nebo nevymahatelné ujednání ujednáním platným a
vymahatelným se stejným smyslem.
4.6. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní
budou s konečnou platností rozhodovány příslušnými soudy v České republice.
4.7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze stran.
3
PŘÍLOHA Č. 1
SPECIFIKACE
DIGITALIZACE 1384 KS SKLENĚNÝCH NEGATIVŮ V TĚCHTO ROZMĚRECH, KUSECH A ROZLIŠENÍCH:
- 250 ks negativy na skleněné desce formátu 13x18 cm – 2000 dpi
- 200 ks negativy na skleněné desce formátu 10x15 cm – 2500 dpi
- 150 ks negativy na skleněné desce formátu 6,5x9 cm – 4000 dpi
- 100 ks negativy na skleněné desce formátu 18x24 cm – 1600 dpi
- 100 ks negativy na skleněné desce formátu 9x12 cm – 3200 dpi
- 50 ks negativy na skleněné desce formátu 24x30 cm – 1200 dpi
- 50 ks negativy na skleněné desce formátu 9x18 cm – 2500 dpi
- 20 ks negativy na skleněné desce formátu 16x21 cm – 1600 dpi
- 464 ks negativy na skleněné desce formátu 12x16,5 cm – 2300 dpi
DALŠÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
1. skenování do surového formátu se zachováním maximálního možného množství dat bez úpravy
skenovacím softwarem
2. na skenu musí být viditelná celá předloha včetně okrajů
3. barevná hloubka skenu 48-bit (16-bit pro každý kanál barevného prostoru rgb)
4. varianty výstupních souborů
a. archivní sken jako pozitiv, pouze oříznutý a natočený, uložen v bezztrátovém formátu tiff
b. uživatelská kopie vychází z archivního skenu a navíc zahrnuje tonální úpravy, uložena v bezztrátovém
formátu tiff
c. náhledová kopie vychází z uživatelské kopie, navíc je velikostně upravena na rozměr „delší strana o
rozměru 2000 px“ a uložena ve formátu jpg
ČIŠTĚNÍ A KONZERVACE
dále požadujeme základní ošetření a očištění obou stran skleněného negativu následujícími postupy:
• sklepnutí nečistot z povrchu;
• foukání ofukovacím balonkem;
• očištění štětcem
4
PŘÍLOHA Č. 2
PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE:
Mezi
Muzeum regionu Boskovicka, příspěvková organizace, IČ 04536649, se sídlem Hradní 642/1, 680 01 Boskovice,
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. Pr 1909 u Krajského soudu v Brně, zastoupená PhDr. Romanem
Malachem, Ph.D., ředitelem, jednajícím na účet svého zřizovatele, Jihomoravského kraje, IČ 70888337, se sídlem
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, (dále také „Muzeum“)
a
…………….., nar. …………………., byte……………………………………………………………….……. (dále také „Zhotovitel“)
1) PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
1.1. Muzeum a Prodávající prohlašují, že Dílo získané na základě smlouvy o dílo ze dne……………. byly řádně fyzicky
předány dne:
V Boskovicích, dne ___________________________
Za Zhotovitele
___________________________
Za Muzeum regionu Boskovicka,
příspěvkovou organizaci
Jméno:
5