Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
DODATEK Č. V
ke
Smlouvě o dílo
č. 0099/46400/12 (objednatele), č. 839-052/SoD/2012 (zhotovitele),
ze dne 19. 9. 2014,
ve znění jejího dodatku č. I ze dne 22. 12. 2014,
dodatku č. II ze dne 16. 6. 2015 a
dodatku č. III ze dne 3. 3. 2016 a
dodatku č. IV. ze dne 19.10.2016
(dále jen „Smlouva o dílo“)
název díla: „ÚV Želivka, rekonstrukce čerpací stanice surové vody“
číslo akce 2/6/464/00
Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zastoupen: dle obchodního rejstříku společnost zastupují dva členové představenstva společně
IČO: 25656112
DIČ: CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290
Zmocněnec pro smluvní jednání: dle obchodního rejstříku společnost zastupují nejméně dva členové představenstva společně
a
Zhotovitel: „Sdružení ÚV Želivka“
se sídlem Brno – Přízřenice, Vídeňská 206/108, PSČ 619 00
na základě smlouvy o sdružení ze dne: 29. 5. 2012
Vedoucí účastník: ARKO TECHNOLOGY, a.s.
se sídlem Brno – Přízřenice, Vídeňská 206/108, PSČ 619 00
zastoupen: dle obchodního rejstříku jednají jménem společnosti dva členové představenstva společně
IČO: 00219169
DIČ: CZ00219169
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 296
Účastník: SMP CZ, a.s.
se sídlem Praha 8, Pobřežní 667/78, PSČ 186 00
IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654
Na základě Smlouvy o sdružení a dohody o plné moci je vedoucí účastník zplnomocněn druhým účastníkem k uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo.
Preambule
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. V. Předmětem dodatku jsou jak dodatečné dodávky, tak i dodávky neprovedené. Dodatečné dodávky vznikly během plnění předmětu díla na základě požadavků Úpravny vody Želivka, a.s. a jsou v souladu s bodem 4.2.1 Všeobecných obchodních podmínek pro dodávky technologického celku - ÚV Želivka, rekonstrukce čerpací stanice surové vody (viz příloha č. 4.1. Smlouvy o dílo). Zdůvodnění dodatečných dodávek je obsaženo v Protokolech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. V.
Článek I.
Smluvní strany se v souladu s čl. VII. odst. 2 Smlouvy o dílo dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:
1. Ustanovení čl. II. Předmět smlouvy odst. 2) se rozšiřuje o nové odstavce 1.5) a 1.6), které znějí:
„1.5) zhotovitel neprovede
· výměnu uzavíracích klapek DN 800 za šoupátka (Protokol č. 3)“
„1.6) zhotovitel provede
· dodávku nového žebříku z nerezu (Protokol č. 34)
· úpravu připojovacích skříní u nových el. motorů čerpadel (Protokol č. 35)
· doplněné dálkového spouštění pro frekvenční měniče 5, 6, 10 a 11 (Protokol č. 36)
· doplnění záložního napájení FM 5, 6, 10 a 11 (Protokol č. 37)
· úpravu zemnění pospojením (Protokol č. 38)
· zvýšenou ochranu kabelových rozvodů (Protokol č. 39)
· náhradu nosných desek repasovaných čerpadel (Protokol č. 40)
· úpravu rozvaděčů pro natáčení lopatek čerpadel (Protokol č. 41)
· výměnu vzduchových filtrů frekvenčních měničů FM 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 (Protokol č. 42)
· zajistí projektovou dokumentaci změn v elektro části (Protokol č. 43)“
2. Ustanovení čl. III. Cena díla se rozšiřuje o nové odstavce 1.5) a 1.6), které znějí:
„1.5) Cena díla bez DPH dle ustanovení čl. II. 1.5) se snižuje o -1.598.779,00 Kč“
a
„1.6.) Cena díla bez DPH dle ustanovení čl. II. 1.6) se zvyšuje o 2.159.080,00 Kč“
Tímto dodatkem č. V se cena díla bez DPH celkem navyšuje o 560.301,00 Kč
Položkový rozpočet neprovedených dodávek a dodávek dodatečných – viz příloha č. 1.
Celková cena díla ve znění SoD a dodatků pak činí
Původní cena za dílo bez DPH 171.484.417,00 Kč
Cena dle dodatku č. I 0,00 Kč
Cena dle dodatku č. II 0,00 Kč
Cena dle dodatku č. III bez DPH 5.277.076,30 Kč
Cena dle dodatku č. IV bez DPH 12.282.398,00 Kč
Cena dle dodatku č. V bez DPH 560.301,00 Kč
Celková cena bez DPH 189.604.192,30 Kč
DPH 21%
Článek II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
Článek III.
1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel také dva výtisky.
2. Tento dodatek Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy
Příloha č. 1 - Protokoly č. 3, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 včetně položkových rozpočtů neprovedených dodávek a dodávek dodatečných
Příloha č. 2 - Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH
-1-
- 2 -
V Praze dne:
za Pražskou vodohospodářskou společnost a.s.
………………………………………….
………………………………………….
V Brně dne:
za „Sdružení ÚV Želivka“
vedoucí účastník ARKO TECHNOLOGY, a.s.
………………………………………
………………………………………