Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. smlouvy zhotovitele: OÚ/005/2017
č. smlouvy objednatele: 284/2017
: Název díla:
„ČS Stranná — oprava zpětných a uzavíracích klapek na výtlačném
potrubí čerpadel M12, 13 a 15“
ČI. I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
u Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO: 70889988
DIČ:
zastoupený:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
technický dozor investora:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad
Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
Zhotovitel: OÚREKO, s.r.o.
i El. Ledvice, Osada 141, Chudeřice 418 01 Bílina
IČO: 63145456
DIČ:
zastoupený:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
stavbyvedoucí:
manažer stavby:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C,
vložce č. 9148.
Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného u Městského úřadu Bílina pod e.č. 350902-6655-00.
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Str. 1
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 284/2017
uzavřené dne 18.4.2017, s ohledem na nálezovou zprávu (hodnotící morálně- technické
poškození klapkových uzávěrů výtlačného řadu od čerpadla M12) a její projednání v rámci
KD stavby č. 1.
Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující ustanovení smlouvy:
Původní znění
ČI. II. TERMÍN PLNĚNÍ
Zahájení díla: po podpisu SOD (05.2017)
Ukončení díla: 15.08.2017
ČI. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Zahájení díla: po podpisu SOD (05.2017)
Ukončení díla: práce budou opětovně zahájeny na
základě písemné výzvy objednatele a
dokončeny nejpozději do 10 týdnů od
písemné výzvy objednatele.
ČI. X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU
1. Ostatní ustanovení SOD č. 284/2017 (OŮ/005/2017) se tímto dodatkem nemění a
zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním ze smluvních
stran a účinností zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných
ustanovení smlouvy nenabude později.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku č. 1 smlouvy o dílo za obchodní
tajemství.
4. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy o dílo. Tento
dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má
platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku č. 1
smlouvy o dílo.
29-08- 2017
V Chomutově dne ............... V Ledvicích dne... 75. © 207
oprávněný zástupce objednatele rávněný zástupce zhotovitele
Str. 2