Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
DODATEK Č. 1
SMLOUVA O DÍLO Č. 2024_00526
Smluvní strany:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
IČO:49099451
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva
číslo účtu: 3507501/0100
(dále jen „Objednatel")
a
BUlLDPROs.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37302
Se sídlem Chlumecká 327, 403 39 Chlumec
IČO:04940075
zastoupená: -jednatelem společnosti
číslo účtu: 274172352/0300
(dále jen „Zhotovitel")
Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2024_00526 na akci Chraberce - oprava vodovodu -
je prodloužení termínu plnění z důvodů výskytu spodních vod, ztížené vykopávky - souběh
s dešťovou vodou.
2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY
2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby - rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).
3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 2024 na ^^■•2024
3.3 Mění se termín dokončení díla
17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku
č. 1 smlouvy o dílo.
17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
17.10 ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.
Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.l v den uvedený níže.
Objednatel Zhotovitel
V Teplicích, dne ., dne........................
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva
Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
DODATEK Č. 1
SMLOUVA O DÍLO Č. 2024_00526
Smluvní strany:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
IČO:49099451
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva
číslo účtu: 3507501/0100
(dále jen „Objednatel")
a
BUlLDPROs.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37302
Se sídlem Chlumecká 327, 403 39 Chlumec
IČO:04940075
zastoupená: -jednatelem společnosti
číslo účtu: 274172352/0300
(dále jen „Zhotovitel")
Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2024_00526 na akci Chraberce - oprava vodovodu -
je prodloužení termínu plnění z důvodů výskytu spodních vod, ztížené vykopávky - souběh
s dešťovou vodou.
2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY
2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby - rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).
3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 2024 na ^^■•2024
3.3 Mění se termín dokončení díla
17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku
č. 1 smlouvy o dílo.
17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
17.10 ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.
Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.l v den uvedený níže.
Objednatel Zhotovitel
V Teplicích, dne ., dne........................
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva