Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 až § 2635 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
mezi níže uvedenými smluvními stranami:
SV DRAHANSKÁ VRCHOVINA - REKONSTRUKCE ELEKTRO OBJEKTŮ VDJ
DRAHANY, VDJ NIVA, PK PROTIVANOV, VDJ ROZSTÁNÍ (2024) - projekt
Objednatel 1. SMLUVNÍ STRANY
Název:
Sídlo: SVAZEK OBCÍ DRAHANSKÁ VRCHOVINA
Zastoupený: Náměstí 32, Protivanov 32
IČO: Petrem Kolářem, předsedou Svazku
Bankovní spojení: 47921137
Číslo účtu: Komerční banka a.s.
24833701/0100
a
Zhotovitel
Název: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Sídlo: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Fialou, ředitelem divize Boskovice na základě plné moci ze dne
1.7.2024
Technicky oprávněn jednat: Ing. Pavel Mikulášek, výrobně – technický náměstek divize Boskovice,
Pavel Černý – vedoucí útvaru elektro
IČO: doručovací Ctibor Petr – vedoucí útvaru dispečinku
DIČ: 49455842
Bankovní spojení: CZ49455842
Číslo účtu: Komerční banka, a.s. pob. Boskovice
Korespondenční a 19 - 4870110287/0100
adresa: divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
Zapsaný:
v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, č. vložky 1181
2. PRÁVNÍ PŘEDPISY
2.1. Zpracování projektové dokumentace a další činnosti ve smyslu ustanovení předmětu této
smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákonem v jeho platném znění, zák. č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebním zákonem) v jeho v platném znění, zák. č.
254/2001 Sb., vodním zákonem v jeho platném znění a příslušnými právními předpisy, které se
vztahují na přípravu vodního díla.
2.2 Práce sjednané touto smlouvou jsou zadány na základě In-house zadávání (vertikální
spolupráce). Objednatel je společníkem obchodní společnosti Svaz VKMO s.r.o., se sídlem
Soběšická 156, 638 00 Brno, IČO: 25572245, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským
Strana 1 (celkem 4)
soudem v Brně, oddíl C, vložka 34545. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, IČO: 49455842, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181 (dále jen VAS) je obchodní společností, jejímž
hlavním předmětem podnikání je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Jeho
jediným akcionářem je obchodní společnost Svaz VKMO s.r.o.
2.3 Charakter vlastnictví a ovládání VAS, kontrola VAS ze strany veřejných zadavatelů a výkon
podstatné činnosti pro své vlastníky umožňuje mezi společností VAS a společností Svaz VKMO
s.r.o. a jeho společníky, tj. i Objednatelem aplikovat ustanovení § 11 zákona č. 134/2016 Sb. zákon
o zadávání veřejných zakázek ZZVZ.
2.4 V souladu s in – house zadáváním (vertikální spoluprácí) je Objednatel oprávněn zadávat
VAS napřímo bez výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, služby a stavební
práce. Na zakázky, ke kterým je zadavatel nucen přistupovat dle zákona, se in-house zadávání
nevztahuje.
3. PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost
vyhotovení realizační projektové dokumentace na akci:
SV DRAHANSKÁ VRCHOVINA - REKONSTRUKCE ELEKTRO OBJEKTŮ VDJ DRAHANY, VDJ
NIVA, PK PROTIVANOV, VDJ ROZSTÁNÍ (2024) - projekt
3.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:
a. touto smlouvou
b. potřeby a požadavky na zapojení do systému CVD (centrálního vodárenského
dispečinku) VAS divize Boskovice
c. příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla
d. obecně závaznými právními předpisy
3.3. Předmětem činnosti dle této smlouvy je:
• Zpracování jednostupňové projektové dokumentace v rozsahu realizační dokumentace -
dále jen PD.
• Počet vyhotovení finální verze PD: 3x v písemné podobě, 1x digitální data ve formátu *.pdf
a rozpočty v *.xls.
• Propočet nákladů v podrobnosti zpracovaného výkazu výměr v cenové úrovni odpovídající
termínu předání projektové dokumentace.
4.1. Termín zahájení prací: 4. DOBA PLNĚNÍ
4.2. Termín předání díla :
neprodleně po podpisu Smlouvy o dílo (SoD),
do 3 měsíců od podpisu Smlouvy
5. CENA ZA DÍLO
4.1. Cena za dílo (celková cena předmětu smlouvy za celý rozsah a celou dobu plnění předmětu
smlouvy) se sjednává dohodou jako cena pevná a konečná ve výši:
179.052,- Kč bez DPH
Strana 2 (celkem 4)
Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění. V ceně za dílo nejsou zahrnuty správní poplatky.
4.2. Cena za dílo může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane
nutnost provedení dodatečných prací, nezbytných ke splnění díla.
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Peněžní platby budou prováděny formou bezhotovostního platebního styku prostřednictvím
bankovních účtů, uvedených v čl. I této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na úhradě formou
vystavení faktury – daňového dokladu.
5.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
5.3. Předpokládá se fakturace po předání díla.
5.4. Splatnost faktury bude nejdříve 14 dnů ode dne jejího doručení. Odmítnout úhradu faktury je
objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a to pouze v případě, že dílo má vady nebo
faktura neobsahuje náležitosti sjednané smlouvou nebo stanovené obecně platnými předpisy. V
takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením
opravené faktury objednateli.
5.5. Faktura bude obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené § 28 zák. č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA
Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli včetně všech podkladů vyplývajících z povahy
předmětu díla nejpozději v den sjednaný pro předání dokončeného díla (čl 4. odst. 4.2.). Zhotovitel
je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem předání.
8. SMLUVNÍ POKUTA A DALŠÍ UJEDNÁNÍ
8.1. Za nesplnění termínu stanoveném v bodě 4.2 z viny na straně zhotovitele se sjednává smluvní
pokuta 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení
8.2. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroku z prodlení ve výši
0,5% z fakturované částky za každý den prodlení.
8.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li proti zhotoviteli zahájeno insolvenční
řízení nebo nastanou-li okolnosti, pro které lze důvodně předpokládat, že proti němu takové řízení
bude zahájeno nebo vstoupí-li zhotovitel do likvidace. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od
smlouvy, pokud zhotovitel bez dohody s objednatelem pozastaví práce na provádění díla a ze všech
okolností bude zřejmé, že závazek ze smlouvy tak nesplní řádně nebo včas.
8.3. Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí ust. § 2001 a následujících občanského zákoníku.
8.4 Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé
nesplněním závazků zajištěných smluvní pokutou, a to v plné výši vedle smluvní pokuty.
Strana 3 (celkem 4)
9. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
10.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy,
se řídí právní řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
10.2. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně
nazvaným “Dodatek ke smlouvě”, podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci
obou smluvních stran.
10.3. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají změn některého ze
základních identifikačních údajů, včetně vstupu do likvidace, konkursu, zániku a nástupnictví.
10.4. Smluvní strany se dohodly, že § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se nepoužije.
Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno
autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.
10.5. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly
nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou,
ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze
měnit rozhodnutím soudu.
10.6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden
obdrží zhotovitel.
10.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy a na
důkaz souhlasu s celým jejím obsahem, připojují své podpisy.
10.8. Součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – cenová kalkulace nákladů na projektovou
dokumentaci.
Smlouvu schválila předsednictvo Svazku obcí Drahanská vrchovina na svém jednání dne 18.9.2024.
V Boskovicích dne: ............................ V Boskovicích dne: ............................
Svazek obcí Drahanská vrchovina VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s.
Digitálně
Digitálně podepsal Ing.
Petr podepsal Petr Petr Fiala
Kolář Datum: 2024.10.14
Datum: 2024.10.15 15:00:04 +02'00'
Kolář ...........................1..4..:1..9..:.1..7..+..0..2..'.0.0..'... ..................................................
za zhotovitele
za objednatele
Ing. Petr Fiala
Petr Kolář ředitel divize Boskovice
předseda Svazku na základě plné moci ze dne 1.7. 2024
Digitálně podepsal
Ing. Pavel Mikulášek
Datum: 2024.10.14
13:27:04 +02'00'
Strana 4 (celkem 4)