Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SM 05_2019 - Příloha č. 1 - VZOR_Smlouva_KoPÚ (16. 10. 2020) ČISTOPIS
Číslo Smlouvy Objednatele č. 1: 862-2022-525201/5
UID : spudms00000014606060
Číslo Smlouvy Objednatele č. 2: 15PT-001432 Číslo Smlouvy Zhotovitele: 221008
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spytihněv
Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spytihněv
DODATEK č. 5
SMLOUVY O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Roman Hák, vedoucí Pobočky Zlín
Ing. Lenka Němečková, odborný rada Pobočky Zlín
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 372 / +420 727 957 186
E-mail: r.hak@spucr.cz / l.nemeckova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č .1“)
a
(2) Ředitelství silnic a dálnic s.p.
se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478
zastoupený: Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín
v technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X
Kontaktní údaje:
Adresa pro doručení: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Tel.: X X X X X X X X X X
E-mail: X X X X X X X X X X
ID DS: zjq4rhz
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
(„Objednatel č. 2“)
Pokud v dalších ustanoveních dodatku smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.
a
(3) společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku „Geocentrum – geo c+ s.r.o.“
vedoucí společník:
Geocentrum spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 479 74 460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
společník:
geo c+ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Dlouhá 110, 760 01 Zlín, IČO: 050 39 606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93241
Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou
V technických záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X
Kontaktní údaje:
Tel.: X X X X X X X X X X
E-mail: X X X X X X X X X X
ID datové schránky: 6ejp3k
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 59309811/0100
DIČ: CZ47974460
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 15. 9. 2022 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Spytihněv“ ve znění pozdějších dodatků.
2. V průběhu díla došlo ke změně jeho rozsahu v důsledku skutečného potřebného množství měrných jednotek. Předmětem změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek:
- u hlavního celku 6.2 Přípravné práce, dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. Skutečný rozsah potřebných prací činí 237 MJ, tedy o 57 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 3 080 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 175 560 Kč bez DPH
- u hlavního celku 6.2 Přípravné práce, dílčí části 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona. Skutečný rozsah potřebných prací činí 0 MJ, tedy o 43 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 3 300 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 141 900 Kč bez DPH
- u hlavního celku 6.2 Přípravné práce, dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Skutečný rozsah potřebných prací činí 703 MJ, tedy o 11 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 330 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 3 630 Kč bez DPH
- u hlavního celku 6.3 Návrhové práce, dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"). Skutečný rozsah potřebných prací činí 703 MJ, tedy o 11 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 1 430 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 15 730 Kč bez DPH
- u hlavního celku 6.3. Návrhové práce, dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. Skutečný rozsah potřebných prací činí 703 MJ, tedy o 11 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 1 650 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 18 150 Kč bez DPH
- u hlavního celku 6.4 Mapové dílo. Skutečný rozsah potřebných prací činí 703 MJ, tedy o 11 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 528 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 5 808 Kč bez DPH.
3. Tato změna smlouvy je pátou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se současně o čtvrtou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 5 643 620 Kč bez DPH. Hodnota změny dle dodatku č. 1 činila ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ mínus 16 500 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,3% původní hodnoty smlouvy o dílo. Dodatkem č. 2 byly upraveny termíny plnění díla. Dodatkem č. 3 byla aktivována inflační doložka smlouvy, tato změna nebyla změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ. Hodnota změny dle dodatku č. 4 činila ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ plus 18 000 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,32% původní hodnoty smlouvy o dílo. Hodnota změny dle tohoto dodatku č. 5 je ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši mínus 360 778 Kč bez DPH, což odpovídá cca 5,9% hodnoty smlouvy o dílo po aktivaci inflační doložky.
Rekapitulace změn závazku ze smlouvy o dílo:
dodatek číslo
důvod
absolutní změna (+rozšíření -zúžení)
hodnota absolutní změny
změna ceny díla celkem o
hodnota všech změn dle příslušného odstavce
§ 222
1
§ 222 odst. 4
-16 500
0,3%
-16 500
0,3%
2
§ 222 odst. 5
termín
---
---
---
3
---
Inflační doložka
---
---
---
4
§ 222 odst. 5
18 000
0,32%
18 000
0,32%
5
§ 222 odst. 4
-360 778
5,9%
-360 778
6,2%
4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.
I.
Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:
6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ
237 MJ x 3 080 Kč = 729 960 Kč bez DPH
6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
0 MJ x 3 300 Kč = 0 Kč bez DPH
6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
703 MJ x 330 Kč = 231 990 Kč bez DPH
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
703 MJ x 1 430 Kč = 1 005 290 Kč bez DPH
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
703 MJ x 1 650 Kč = 1 159 950 Kč bez DPH
6.4 Mapové dílo
703 MJ x 528 Kč = 371 184 Kč bez DPH
II.
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto:
1.
0. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
2 390 050,00 Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
2 973 410,00 Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
371 184,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH
5 734 644,00 Kč
DPH 21 %
1 204 275,24 Kč
Celková cena Díla včetně DPH
6 938 919,24 Kč
Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15. 9. 2022 ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti beze změn.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Zlín
Datum: 24. 10. 2024
________________________________
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Místo: Zlín
Datum: 29. 10. 2024
________________________________
Ing. Karel Chudárek
ředitel Správy Zlín
„Geocentrum – geo c+ s.r.o.“
Místo: Olomouc
Datum: 23. 10. 2024
________________________________
Petr Liška
jednatel společnosti Geocentrum spol. s r.o.
Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo vyhotovil a za právnost zodpovídá: Lada Košutová
20 / 20
Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SM 05_2019 - Příloha č. 1 - VZOR_Smlouva_KoPÚ (16. 10. 2020) ČISTOPIS
Číslo Smlouvy Objednatele č. 1: 862-2022-525201/5
UID : spudms00000014606060
Číslo Smlouvy Objednatele č. 2: 15PT-001432 Číslo Smlouvy Zhotovitele: 221008
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spytihněv
Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spytihněv
DODATEK č. 5
SMLOUVY O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Roman Hák, vedoucí Pobočky Zlín
Ing. Lenka Němečková, odborný rada Pobočky Zlín
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 372 / +420 727 957 186
E-mail: r.hak@spucr.cz / l.nemeckova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č .1“)
a
(2) Ředitelství silnic a dálnic s.p.
se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478
zastoupený: Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín
v technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X
Kontaktní údaje:
Adresa pro doručení: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Tel.: X X X X X X X X X X
E-mail: X X X X X X X X X X
ID DS: zjq4rhz
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
(„Objednatel č. 2“)
Pokud v dalších ustanoveních dodatku smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.
a
(3) společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku „Geocentrum – geo c+ s.r.o.“
vedoucí společník:
Geocentrum spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 479 74 460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
společník:
geo c+ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Dlouhá 110, 760 01 Zlín, IČO: 050 39 606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93241
Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou
V technických záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X
Kontaktní údaje:
Tel.: X X X X X X X X X X
E-mail: X X X X X X X X X X
ID datové schránky: 6ejp3k
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 59309811/0100
DIČ: CZ47974460
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 15. 9. 2022 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Spytihněv“ ve znění pozdějších dodatků.
2. V průběhu díla došlo ke změně jeho rozsahu v důsledku skutečného potřebného množství měrných jednotek. Předmětem změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek:
- u hlavního celku 6.2 Přípravné práce, dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. Skutečný rozsah potřebných prací činí 237 MJ, tedy o 57 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 3 080 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 175 560 Kč bez DPH
- u hlavního celku 6.2 Přípravné práce, dílčí části 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona. Skutečný rozsah potřebných prací činí 0 MJ, tedy o 43 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 3 300 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 141 900 Kč bez DPH
- u hlavního celku 6.2 Přípravné práce, dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Skutečný rozsah potřebných prací činí 703 MJ, tedy o 11 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 330 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 3 630 Kč bez DPH
- u hlavního celku 6.3 Návrhové práce, dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"). Skutečný rozsah potřebných prací činí 703 MJ, tedy o 11 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 1 430 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 15 730 Kč bez DPH
- u hlavního celku 6.3. Návrhové práce, dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. Skutečný rozsah potřebných prací činí 703 MJ, tedy o 11 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 1 650 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 18 150 Kč bez DPH
- u hlavního celku 6.4 Mapové dílo. Skutečný rozsah potřebných prací činí 703 MJ, tedy o 11 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 528 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 5 808 Kč bez DPH.
3. Tato změna smlouvy je pátou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se současně o čtvrtou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 5 643 620 Kč bez DPH. Hodnota změny dle dodatku č. 1 činila ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ mínus 16 500 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,3% původní hodnoty smlouvy o dílo. Dodatkem č. 2 byly upraveny termíny plnění díla. Dodatkem č. 3 byla aktivována inflační doložka smlouvy, tato změna nebyla změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ. Hodnota změny dle dodatku č. 4 činila ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ plus 18 000 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,32% původní hodnoty smlouvy o dílo. Hodnota změny dle tohoto dodatku č. 5 je ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši mínus 360 778 Kč bez DPH, což odpovídá cca 5,9% hodnoty smlouvy o dílo po aktivaci inflační doložky.
Rekapitulace změn závazku ze smlouvy o dílo:
dodatek číslo
důvod
absolutní změna (+rozšíření -zúžení)
hodnota absolutní změny
změna ceny díla celkem o
hodnota všech změn dle příslušného odstavce
§ 222
1
§ 222 odst. 4
-16 500
0,3%
-16 500
0,3%
2
§ 222 odst. 5
termín
---
---
---
3
---
Inflační doložka
---
---
---
4
§ 222 odst. 5
18 000
0,32%
18 000
0,32%
5
§ 222 odst. 4
-360 778
5,9%
-360 778
6,2%
4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.
I.
Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:
6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ
237 MJ x 3 080 Kč = 729 960 Kč bez DPH
6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
0 MJ x 3 300 Kč = 0 Kč bez DPH
6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
703 MJ x 330 Kč = 231 990 Kč bez DPH
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
703 MJ x 1 430 Kč = 1 005 290 Kč bez DPH
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
703 MJ x 1 650 Kč = 1 159 950 Kč bez DPH
6.4 Mapové dílo
703 MJ x 528 Kč = 371 184 Kč bez DPH
II.
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto:
1.
0. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
2 390 050,00 Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
2 973 410,00 Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
371 184,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH
5 734 644,00 Kč
DPH 21 %
1 204 275,24 Kč
Celková cena Díla včetně DPH
6 938 919,24 Kč
Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15. 9. 2022 ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti beze změn.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Zlín
Datum: 24. 10. 2024
________________________________
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Místo: Zlín
Datum: 29. 10. 2024
________________________________
Ing. Karel Chudárek
ředitel Správy Zlín
„Geocentrum – geo c+ s.r.o.“
Místo: Olomouc
Datum: 23. 10. 2024
________________________________
Petr Liška
jednatel společnosti Geocentrum spol. s r.o.
Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo vyhotovil a za právnost zodpovídá: Lada Košutová
20 / 20