Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 03.07.2024
(dále jen „dodatek“)
I.
Smluvní strany
1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava,
příspěvková organizace
se sídlem: Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava – Vítkovice
zastoupena: Ing. et Ing. Zuzanou Vargovou, Ph.D., MBA, ředitelkou školy
IČO: 00600920
DIČ: CZ00600920
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech ekonomických:
(dále jen „objednatel“)
2. Q-ELEKTRIK služby s.r.o.
se sídlem: Podzámčí 1926, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
zastoupena: Mgr. Petrem Ježkem
IČO: 05468213
DIČ: CZ05468213
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 67646
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 03.07.2024 Smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva“) na provedení
stavby „Rekonstrukce elektroinstalace – 1.etapa – Modernizace trafostanice“ (dále jen
„dílo“).
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení prací, které nejsou obsaženy v původní
projektové dokumentaci stavby a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen
„vícepráce“).
3. Dále se smluvní strany dohodly, že v rámci díla nebudou provedeny práce a dodávky, které
již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“).
Dodatek Smlouvy o dílo na stavbu Rekonstrukce elektroinstalace – 1.etapa – Modernizace trafostanice
4. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací, které jsou
přílohou tohoto dodatku.
III.
Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy takto:
1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k
jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V
rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Realizace víceprací nemá vliv na lhůtu pro provedení díla sjednanou v čl. 1 odst. IV smlouvy
3. Realizace víceprací a méněprací má vliv na cenu pro provedení díla sjednanou v odst. V
smlouvy a mění se v souladu s čl. 3 odst. V smlouvy následovně:
Cena dle smlouvy o dílo 619 257,96 Kč bez DPH
Více práce bez DPH (viz příloha) 32 886,50 Kč bez DPH
Méně práce bez DPH (viz příloha) -32 671,50 Kč bez DPH
Nová smluvní cena bez DPH 619 472,96 Kč bez DPH
XVII.
Závěrečná ujednání
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé
smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak.
V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění
v registru smluv.
2. Tento dodatek je uzavírán elektronicky.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 03.07.2024 tímto dodatkem a dodatkem č.1
neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly
a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
Dodatek Smlouvy o dílo na stavbu Rekonstrukce elektroinstalace – 1.etapa – Modernizace trafostanice 2
Příloha č. 1: Změnový list č.1
Příloha č. 2: Rozpočet více a méně prací
V Ostravě dne 16.8.2024 V Ostravě dne 16.8.2024
---------------------------------------------- ---------------------------------------
za objednatele za zhotovitele
Ing. et Ing. Zuzana Vargová, Ph.D., MBA Mgr. Petr Ježek
ředitelka školy jednatel
Dodatek Smlouvy o dílo na stavbu Rekonstrukce elektroinstalace – 1.etapa – Modernizace trafostanice 3