Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
ID smlouvy: ……….
účinnost: ………….
SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE,
ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
Číslo smlouvy objednatele: SML/272/2024
1. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno -
město
zastoupené vedoucí Oddělení
investičního ásti města Brna, Brno
- Královo Pole na základě části B čl. 5. odst. 5.2. organizační směrnice č.
168/23 „Směrnice k zadávání veřejných zakázek“, schválené usnesením
Rady MČ Brno - Královo Pole č. 23R23/35, ve znění pozdějších změn
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
adresa pro doručování: ÚMČ Brno - Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 105753340/0300
zástupc
e-mail:
(dále je
Zhotovitel: ESOX, spol s r.o.
Sídlo: Libušina třída 23, 623 00 Brno
jednající: Ing. Jan Polický - jednatel společnosti
IČO: 005 58 010
DIČ: CZ00558010
č. autorizace ČKAIT: 1005450
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo
Tel. č.
Datová schránka: 2ah4me3
(dále jen Zhotovitel)
Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka
C143.
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést ve sjednané době, na své náklady
a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající
závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení a
dále závazek Zhotovitele k obstarání záležitosti Objednatele za odměnu.
2.2. Předmětem díla je Zhotovení projektové dokumentace na akci Odstranění zemní vlhkosti
v BD Husitská 2, Palackého tř. 61, Brno (dále jen „Stavba“), v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„projektová dokumentace“) a dokumentů souvisejících s prováděním Stavby. Projektová
dokumentace bude použita zároveň jako projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
Stavby. Součástí díla je také zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu
zadávacího řízení veřejné zakázky pro výběr zhotovitele Stavby.
3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
3.1. Smluvní strany si sjednaly rozsah a obsah díla:
3.1.1. Projektová dokumentace bude obsahovat:
➢ zaměření skutečného stavu;
➢ opatření na odstranění zemní vlhkosti v prostorách veřejného WC v suterénu
BD Husitská 2;
➢ opatření na odstranění zemní vlhkosti v prostorách kadeřnictví v BD
Palackého tř. 61;
➢ opatření na odstranění zemní vlhkosti v suterénu BD Husitská 2 a Palackého
tř. 61;
➢ zajištění vyjádření vlastníků inženýrských sítí umístěných kolem bytových
domů (z důvodu výkopu potřebného pro provedení hydroizolace);
➢ vyhotovení PD pro provádění stavby, zpracování výkazu výměr, zpracování
rozpočtu;
➢ PD bude použita zároveň jako PD pro výběr zhotovitele stavby;
➢ součástí díla je zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu
zadávacího řízení veřejné zakázky pro výběr zhotovitele stavby;
➢ zpracování organizace výstavby;
➢ PBŘ;
3.1.2. 3.1.1.1 Projektová dokumentace musí být zpracována v tištěné podobě (4 paré) a
3.1.3. v elektronické podobě ve formátu dwg, docx, xlsx a pdf (1 ks).
3.1.4. 3.1.1.2 Zhotovení projektové dokumentace musí být v souladu s touto Smlouvou,
s pokyny Objednatele, technickými normami a metodikami upravujícími
přípravu staveb.
3.1.1.3 Projektová dokumentace musí být zpracována zejména podle:
− vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů,
− požadavků zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,
− požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů a dále v takové
podrobnosti, aby bylo možné zpracovat položkový výkaz výměr a
kontrolní rozpočet, který bude zpracován dle ceníku stavebních prací RTS
v aktuální cenové úrovni a bude obsahovat veškeré náklady na provedení
Stavby,
2 / 11
3.1.5. 3.1.1.4 Součástí technického popisu řešení uvedeného v projektové dokumentaci
3.1.6. musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických vlastností
3.1.7. a druhu požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných
k realizaci Stavby a dále, je-li to možné, i údaje na technické vlastnosti
celé Stavby, včetně uvedení požadavků na jakost jakož i stanovení
konkrétních technických norem, tam kde je to vhodné. Součástí
technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být dále
jednoznačná specifikace požadavků na způsob fungování technologických
zařízení a řídících systémů Stavby včetně specifikace podmínek a
parametrů, za kterých tyto provozní stavy fungují.
3.1.1.5 Ostatní práce
− součástí díla je zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu
zadávacího řízení veřejné zakázky pro výběr zhotovitele stavby;
− Výkaz výměr (v xlsx):
o bude zpracován položkově v souladu se zák. č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a prováděcími
právními předpisy, zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
o nebude obsahovat žádné soubory a komplety, a pokud soubory a
komplety budou ve výkazu výměr obsažené, musí být činnosti v nich
přesně vyspecifikovány a popsány,
o oceněný výkaz výměr bude zpracován dle rozpočtové soustavy RTS
(1 x vyhotovený v tištěné a 1x v elektronické podobě) a bude
podepsaný a opatřený razítkem.
3.1.1.6. Zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky na
výběr zhotovitele Stavby za podmínek sjednaných touto smlouvou. Doba
trvání zadávacího řízení je předpokládána – do 7/2025.
4. TERMÍNY PRO ZHOTOVENÍ DÍLA
4.1. Zahájení prací na provádění díla započne dnem uveřejnění Smlouvy v souladu s článkem
14, bod 14. 6., není-li dále stanoveno jinak.
4.2. Dílo bude zhotoveno a předáno Objednateli do 30.01.2025.
4.3. Vysvětlení zadávací dokumentace Zhotovitel zpracovává průběžně v průběhu zadávacího
řízení pro výběr zhotovitele Stavby tak, že Zhotovitel zpracuje a elektronicky doručí
dodatečnou informaci nejpozději do 1 pracovního dne před uplynutím zákonné lhůty (tři
pracovní dny) dle § 98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, aby
mohl Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky dodržet zákonné lhůty, a není-li to
s ohledem na okolnosti možné, nejpozději v poslední den, kdy musí být vysvětlení zadávací
dokumentace zveřejněno do 12.00 hod.
5. CENA
5.1. Cena za plnění závazku Zhotovitele v rozsahu dle čl. 2. a 3. Smlouvy je sjednána na základě
vzájemné dohody smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve
znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní ve výši:
3 / 11
5.1.1. Cena za zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby činí:
240 000 Kč bez DPH
5.1.2. Cena za inženýrskou činnost činí: 40 000 Kč bez DPH
5.1.3. Cena za úkony v rámci vysvětlení zadávací dokumentace dle odst. 2.2. Smlouvy činí:
15 000 Kč bez DPH
Celková cena za plnění (suma odstavců 5.1.1.–5.1.3.): 295 000 Kč bez DPH
(slovy: dvěstědevadesátpěttisíc korun českých)
K ceně se připočte DPH v sazbě dle platných právních předpisů.
5.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady
související s výkonem veškerých činností dle čl. 2. a 3. Smlouvy (s výjimkou správních
poplatků) a zisk Zhotovitele, nutné k řádnému plnění povinností v rozsahu dle čl. 2. a 3.
Smlouvy, dále očekávaný vývoj cen po dobu plnění Smlouvy.
5.3. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání Smlouvy.
5.4. Dohodnutou cenu je možno překročit jen za těchto podmínek:
➢ Pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, resp. inženýrské
činnosti na základě požadavků Objednatele a změn výchozích podmínek pro
zhotovení díla, které nebylo možno v době uzavření Smlouvy předpokládat a které
znamenají pro Zhotovitele nezanedbatelné úsilí pro provedení díla zhotovení
projektové dokumentace na akci Odstranění zemní vlhkosti v BD Husitská 2,
Palackého tř. 61, Brno
➢ a současně bude uzavřen dodatek ke Smlouvě.
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Objednatel neposkytuje platby před předáním díla a souvisejících dokladů, ani zálohy
k úhradě hotových výdajů.
6.2. Cenu díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené po předání
projektové dokumentace.
6.3. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na 14 dnů ode dne jejich doručení
Objednateli.
6.4. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené
v § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
6.5. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude
obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury
Objednateli.
6.6. Úhradu ceny poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený
v záhlaví Smlouvy zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel
oprávněn odepřít a není tak v prodlení. Změna účtu Zhotovitele je možná jen na základě
písemného dodatku ke Smlouvě. Povinnost uhradit cenu je splněna odepsáním částky
z účtu Objednatele.
4 / 11
7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s náležitou odbornou péčí a to tak, aby dílo mohlo být
použito k účelu dle čl. 2, odst. 2.2. této Smlouvy a Stavba byla zahájena v předpokládaném
termínu, přičemž je zejména povinen:
7.1.1. Umožnit Objednateli průběžně kontrolovat provádění díla dle Občanského
zákoníku; za tímto účelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškerou
dokumentaci související s plněním této Smlouvy vyžádanou Objednatelem;
7.1.2. Využívat k provádění úkonů dle této Smlouvy pouze odborně způsobilé osoby pod
jeho odborným vedením; poddodavatele je Zhotovitel oprávněn poveřit prováděním
díla nebo jeho části jen se souhlasem Objednatele, odpovídá pak za výběr tohoto
poddodavatele a pokud souhlas bude dán, je povinen informovat Objednatele o
rozsahu díla, který poddodavatel prováděl. Plnění Příkazu může Zhotovitel svěřit
náhradníkovi jen s jeho souhlasem.
7.1.3. Od počátku přípravy projektové dokumentace je povinen Zhotovitel dbát na
maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby a v
projektové dokumentaci pro realizaci Stavby je povinen navrhnout dle svých
odborných znalostí a zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti,
jež zaručí, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její
charakter) byla Stavba při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro
nějž bude kolaudována, zaručena její mechanická pevnost a stabilita;
7.1.4. Upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za
následek vznik škody;
7.1.5. Zjistí-li Zhotovitel, že nemůže dílo provést nebo zajistit za podmínek závazně
plynoucích z obecně závazných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně
Objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto
Smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom
neprodleně písemně Objednatele s uvedením důvodů;
7.1.6. Zastavit projekční práce a jiná plnění dle této Smlouvy a okamžitě o tom vyrozumět
Objednatele, pokud zjistí, že Stavba je technicky či jinak, s ohledem na zadání
Objednatele uvedené shora, neproveditelná, a projednat s ním neprodleně další
postup;
7.1.7. Průběžně informovat Objednatele o plnění činností dle této Smlouvy a bez
zbytečného odkladu předat Objednateli věci, které Zhotovitel převzal za
Objednatele při vyřizování záležitostí spojených s plněním této Smlouvy;
7.1.8. S údaji týkajícími se této Smlouvy a jejího plnění zacházet šetrně a zachovávat o
nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem či
na základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla, jakož i v
průběhu přípravy a provádění Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých
vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl
ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě
neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby;
7.1.9. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, v platném znění, jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly, a obdobně zavázat i svoje subdodavatele;
7.1.10. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neposkytnout výsledek své
činnosti dle této Smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než
Objednateli.
7.2. Objednatel je povinen:
5 / 11
7.2.1. Předat Zhotoviteli včas věci a informace, jež jsou nutné k zařízení záležitosti, pokud
z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat Zhotovitel;
7.2.2. umožnit Zhotoviteli vstup do místa Stavby k plnění jeho práv a povinností
stanovených touto Smlouvou;
7.2.3. zabezpečit potřebnou součinnost příslušných pracovníků Objednatele se
Zhotovitelem.
7.3. Objednatel je povinen žádosti o dodatečné informace zasílat Zhotoviteli nejpozději do
následujícího pracovního dne od obdržení žádosti dodavatele na e-mail Zhotovitele
uvedený v záhlaví Smlouvy, není-li později dohodnuto mezi stranami jinak.
8. PŘEDÁNÍ VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ ZHOTOVITELE
8.1. Předání a převzetí projektové dokumentace, včetně dokladů dle čl. 3.1. Smlouvy (díla), bude
provedeno na základě písemného Předávacího protokolu, který bude potvrzen zástupci
obou smluvních stran. Předávací protokol bude vyhotoven i v případě dílčího předání díla.
Místem předání díla je ÚMČ Brno – Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno. Protokol
se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, po jednom pro každou stranu.
8.2. Povinnost Zhotovitele předat dílo Objednateli je splněna, je-li předáno včas, ve stavu
odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této Smlouvy a je schopno užívání k účelu, ke
kterému bylo vyhotoveno. Nedokončené dílo není Objednatel povinen převzít.
8.3. Povinnost zpracování vysvětlení zadávací dokumentace je splněna, je–li řádně a včas
zpracována a zaslána elektronicky na e-mail Objednatele uvedený v záhlaví smlouvy.
9. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
9.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že projektová dokumentace včetně souvisejících
dokladů bude mít v době jejich předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené
obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, vlastnosti
dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití
k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky. Zhotovitel dále
odpovídá za to, že je dílo kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel
odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání Objednateli. Za vady, které se
projeví po předání díla, odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky. Pro vyloučení
pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení takového
řešení, které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této Smlouvy a objektivním
skutečnostem s přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných oborech řešením
nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v konečném
důsledku znamená rozšíření předmětu Smlouvy o dílo na provedení stavby (tj. rozšíření
provedených prací či poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné
náklady z hlediska projektu, z něhož Objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny
stavby (vč. případů následných víceprací).
9.2. Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že Zhotovitel dílo provádí v rozporu
s touto Smlouvou či příslušnými předpisy, je Objednatel oprávněn domáhat se okamžitého
sjednání nápravy. Tímto není dotčeno právo Objednatele na náhradu případné škody
vzniklé v důsledku vadného provedení díla.
9.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu
provedení díla v délce 5 let. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla nebo
6 / 11
jeho části. Dále Zhotovitel poskytuje záruku za to, že projektová dokumentace bude
respektovat zásady hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosti
a bezpečnosti provozu. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží
po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadné dílo či jeho část užívat a po dobu odstraňování
vytknuté vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.
9.4. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu, kterou měla projektová dokumentace
v době předání nebo vadu vzniklou v záruce v nejkratším technicky možném termínu
s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní
Zhotovitel vadu do 10 dnů od jejího uplatnění. Objednatel je povinen vady písemně
vytknout u Zhotovitele nejpozději do konce záruční doby. V případě, že Zhotovitel vady
v uvedených lhůtách neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad
prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na náklady Zhotovitele.
9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, resp. pokynů,
převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče,
kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je
podrobil pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů
Objednatele písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití
písemně trval.
9.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností
vyplývajících z této Smlouvy či příslušných právních předpisů a norem, a to včetně
odpovědnosti za škodu, která Objednateli vznikne při výběru zhotovitele Stavby
v zadávacím řízení veřejné zakázky v důsledku vady projektové dokumentace a při
realizaci Stavby v důsledku vady projektové dokumentace dle ustanovení § 2629 a 2630
Občanského zákoníku. Promlčecí doba u práva na náhradu škody neskončí dříve, než
uplyne záruční doba Stavby dle smlouvy o dílo mezi Objednatelem jako objednatelem
Stavby a zhotovitelem Stavby, nejpozději však za 15 let.
9.7. Zhotovitel odpovídá i za škody, které vzniknou Objednateli v souvislosti s užitím předmětu
plnění dle této smlouvy nebo které Zhotovitel způsobil objednateli jinak.
10. AUTORSKÁ PRÁVA K PROJEKTOVÉ A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACI
10.1. Ochrana autorských práv se řídí platným autorským zákonem, Občanským zákoníkem a
veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou
součástí českého právního řádu.
10.2. Smluvní strany se dohodly, že použití projektové dokumentace a další dokumentaci
zpracované pro účel této Smlouvy včetně vysvětlení zadávací dokumentace k ní se řídí
následujícími pravidly:
10.2.1. originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření jsou a
zůstanou vlastnictvím Zhotovitele, ať je Stavba, pro kterou byly připraveny,
provedena či nikoli. Objednatel je oprávněn si ponechat řádně autorizované kopie
projektové dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů,
grafických zobrazení a textových vyjádření pro informaci a jako návod k vlastnímu
užívání díla.
10.2.2. plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření Objednatel není
oprávněn použít bez výslovného souhlasu Zhotovitele pro projektování jiných
staveb, než pro kterou byly Zhotovitelem zpracovány a dodány Objednateli dle této
Smlouvy;
7 / 11
10.2.3. předkládání či rozšiřování projektové dokumentace uvedené v čl. 2, bodě 2.2. této
Smlouvy v souvislosti se zadáváním a výběrem dodavatele Stavby včetně
zákonného zveřejnění zadávací dokumentace, jejíž je součástí, pro následné opravy
a úpravy Stavby a v souvislosti s nimi nebo jeho části nebude považováno za
porušení autorských práv Zhotovitele.
10.3. Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užívat (dále jen „licence“)
v rozsahu dohodnutém touto smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující
a výhradní licence oprávněn projektovou dokumentaci a související dokumentaci využívat
k realizaci uvedené Stavby a následným jejím nepodstatným opravám a úpravám, použít
projektovou dokumentaci jako podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace;
pro výběr zhotovitele Stavby v rámci zadávacího řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a pro zhotovení skutečného provedení
stavby; poskytnout podlicenci k užití projektové dokumentace vždy v souvislosti se
Stavbou apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského
práva k autorskému dílu. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné
autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.
10.4. Zhotovitel si je vědom, že účelem smlouvy je veřejné použití Stavby, přičemž se zavazuje,
že pro splnění tohoto účelu nebude Objednateli, jakkoliv bránit či domáhat se autorských
či podobných práv vůči Objednateli při případných změnách, opravách či úpravách nebo
dalším využití díla.
11. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ
11.1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla je Objednatel oprávněn uplatnit u
Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení (bez
DPH).
11.2. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle čl. 9 odst. 9.4. této Smlouvy,
je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý
i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
11.3. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý
den prodlení.
11.4. V případě nesplnění povinnosti k podání vysvětlení zadávací dokumentace k dotazům
dodavatelů dle čl. 3. odst. 3.1.1.6. Smlouvy k projektové dokumentaci ve lhůtách
sjednaných touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn uplatnit po Zhotoviteli smluvní
pokutu 5 000 Kč za každé porušení.
11.5. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto
vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů
od doručení této výzvy.
11.6. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši.
Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
11.7. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel
oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského zákoníku úrok z prodlení
v zákonné výši. Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve
na jistinu, pak na náklady již určené, pak na úroky z prodlení.
8 / 11
12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
12.1. Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana pro podstatné porušení této
Smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem
následujícím po doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
12.2. Za podstatné porušení této Smlouvy se považuje:
➢ Vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu
Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené;
➢ Prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 10 dnů,
s výjimkou případu, kdy prodlení Zhotovitel nezavinil,
➢ Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení Objednatelem,
ačkoli byl Objednatel Zhotovitelem na porušení těchto povinností písemně upozorněn,
s uvedením, že pokud Objednatel ve stanovené lhůtě uvedené nedostatky neodstraní, je
Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy rovněž v případě úpadku Zhotovitele ve
smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění a v případě, že
se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Účinky odstoupení od Smlouvy
nastávají v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
12.4. Strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy i vůči části plnění dle této smlouvy.
13. POJIŠTĚNÍ
13.1. Zhotovitel prohlašuje, že pro případ pojistné události související s prováděním díla a
inženýrskou činností dle této Smlouvy, má uzavřeno pro příslušnou autorizovanou osobu
či autorizované osoby pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele
(profesní odpovědnost autorizovaných osob dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů) na pojistnou hodnotu minimálně
500 000 Kč. Tuto pojistnou Smlouvu je povinen včetně jejích změn předkládat Objednateli
na jeho vyžádání. Zhotovitel musí být pojištěn po dobu plnění Smlouvy, jakož i po dobu
záruky z této smlouvy a doby trvání záruky dle smlouvy o dílo na realizaci Stavby.
14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této Smlouvy:
- za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele považován
návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;
- návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná;
- dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou
smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
- mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách
bez odchylek;
- faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením
Smlouvy.
9 / 11
14.2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně
svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této
Smlouvy.
14.3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.
14.4. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
14.5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle
a nebyla ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
14.6. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti
uveřejněním Smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy dle
dohody stran zajišťuje Objednatel.
14.7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy na
třetí osobu dle § 1895 a násl. občanského zákoníku.
14.8. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných
prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu
a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
14.9. O výběru Zhotovitele díla rozhodla na základě svěřené působnosti zadavatele dle
organizační směrnice č. 168/23 „Směrnice k zadávání veřejných zakázek“, schválené
usnesením Rady MČ Brno – Královo Pole č. 23R23/35, ve znění pozdějších změn, vedoucí
Oddělení investičního Odboru majetkového Úřadu městské části města Brna, Brno –
Královo Pole dne 14.10.2024.
ROZHODČÍ DOLOŽKA
V případě, že mezi Objednatelem a Zhotovitelem vznikne jakýkoli majetkový spor z této
smlouvy, zavazují se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou
odstranit, pak každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci.
V případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným rozhodcem
panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České advokátní komory
pod ev. č. 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal,
nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem JUDr. Janem Šimečkem, zapsaným
v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 15784. Rozhodčí řízení se zahajuje písemnou
žalobou, která se podává na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1008/69, PSČ
639 00. Písemná forma žaloby je dodržena také tehdy, je-li tato zaslána v elektronické podobě
umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele v takovém případě se žaloba podává na
e-mailovou adresu: podatelna@sdruzenirozhodcu.cz nebo do datové schránky,
identifikátor: 9pjf8cu. Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může být pouze písemné,
ve věci však bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje za vhodné. Odměna
rozhodce je splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však
1 500 Kč, za žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3 000 Kč. K odměně rozhodce se
připočítává DPH v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího řízení patří zejména
odměna rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejich
zákonných zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za dožádání soudu a paušální
náhrady nákladů rozhodce za takové dožádání ve výši 1 000 Kč, tlumočné a odměna za
zastupování. Soud na návrh kteréhokoliv účastníka může zrušit pravomocný rozhodčí nález
z důvodů uvedených v zákoně. Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do
10 / 11
3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá,
nestanoví-li zákon jinak.
DOLOŽKA
dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
uvy bylo na straně Objednatele schváleno dne 25.10.2024 Ing.
vedoucí Oddělení investičního Odboru majetkového Úřadu městské
části města Brna, Brno - Královo Pole na základě svěřené působnosti zadavatele dle organizační
směrnice č. 168/23 „Organizační směrnice k zadávání veřejných zakázek“, schválené usnesením
Rady MČ Brno - Královo Pole č. 23R23/35, ve znění pozdějších změn.
V Brně dne: V Brně dne:
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
Odboru majetkového ........................................................
ÚMČ Brno - Královo Pole Ing. Jan Polický
jednatel společnosti
ESOX, spol. s. r. o.
11 / 11