Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SMLOUVA O SPOLEČNOSTI
na realizaci stavby
Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů
v ž s t . R o u d n i c e n. L.
TATO SMLOUVA ("Smlouva") byla uzavřena v den, který je jako nejpozdější uveden na podpisové
stránce,
MEZI:
(1) Chládek & Tintěra, a.s., společností se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01
Litoměřice, IČO: 627 43 881, spisová značka: B 706 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
("Správce");
a
(2) MONZAS, spol. s r.o., společností se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum,
400 01 Ústí nad Labem, IČO: 442 22 734, spisová značka: C 1713 vedená u Krajského soudu
v Ústí nad Labem ("Společník").
BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:
1. DEFINICE A VÝKLAD
1.1 Vedle pojmů definovaných na jiném místě v této Smlouvě a nevyplývá-li z kontextu jinak, mají
pojmy zde uvedené následující význam:
"Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů;
"Kč" znamená korunu českou, zákonné platidlo České republiky;
"Společnost" má význam stanovený v Článku 2.3;
"Strany" znamená strany této Smlouvy a zahrnuje taktéž jejich případné nástupce, "Strana"
pak znamená kteroukoli z nich; a
"Zákon o veřejných zakázkách" znamená zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
1.2 V této Smlouvě:
1.2.1 výrazy v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak a výrazy v určitém
mluvnickém rodu zahrnují všechny mluvnické rody, pokud z kontextu nevyplývá jinak;
1.2.2 odkazy na "osobu" zahrnují fyzické osoby, právnické osoby, a určitá uspořádání osob
či vyčlenění majetku bez právní subjektivity;
1.2.3 slova "zahrnují" nebo "včetně" musí být vykládána bez omezení, tj. výčet jimi uvozený
je výčtem demonstrativním;
1.2.4 odkazy na Články a Přílohy jsou odkazy na části a přílohy této Smlouvy, pokud
z kontextu nevyplývá jinak;
1.2.5 nadpisy v této Smlouvě slouží pouze pro snazší orientaci a nemají vliv na výklad této
Smlouvy; a
Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.
1.2.6 tento Článek 1 a Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
2. ÚČEL A NÁZEV SPOLEČNOSTI
2.1 Strany se touto Smlouvou sdružují:
2.1.1 za účelem vypracování a podání společné nabídky do zadávacího řízení na veřejnou
zakázku na stavební práce s názvem Rekonstrukce nástupišť a zřízení
bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L. ("Veřejná zakázka") zadávané
zadavatelem Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha
1, Nové Město, PSČ 110 00 ("Zadavatel"); a
2.1.2 v případě úspěchu v zadávacím řízení, za účelem společného provedení Veřejné
zakázky (díla) v rozsahu a za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo uzavřené mezi
Zadavatelem jako objednatelem a Stranami jako zhotovitelem.
2.2 Pro úspěšné dosažení účelu Společnosti se Strany zavazují vyvíjet činnost směřující k dosažení
sjednaného účelu způsobem stanoveným v této Smlouvě a zdržet se jakékoliv činnosti, jež by
mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu.
2.3 Společnost bude označována názvem: ” ChT + MONZAS Nástupiště Roudnice”
("Společnost").
3. VZNIK A ZÁNIK SPOLEČNOSTI
3.1 Společnost trvá po celou dobu existence závazků plynoucích z předložené společné nabídky
do zadávacího řízení Veřejné zakázky, případně ze smlouvy o dílo, uzavřené mezi Stranami a
Zadavatelem, jejímž předmětem bude realizace Veřejné zakázky.
3.2 Společnost zanikne v případě:
3.2.1 že zadávací řízení Veřejné zakázky bude zrušeno, a to dnem jeho zrušení;
3.2.2 že Zadavatel zveřejní oznámení o výběru dodavatele Veřejné zakázky svědčící o
tom, že příslušná smlouva o dílo na provedení Veřejné zakázky nebude uzavřena se
Stranami jakožto zhotoviteli, a to dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, a byly-
li Stranami složeny jistoty, po vrácení veškerých jistot za nabídku, dojde-li k němu
později, nebudou-li Strany postupovat dle Článku 3.3;
3.2.3 splnění veškerých závazků Stran vůči Zadavateli, které vyplývají ze společné nabídky
a ze smlouvy o dílo na realizaci Veřejné zakázky (tj. včetně splnění všech závazků
vyplývající z poskytnuté záruky za jakost);
3.2.4 ostatních důvodů stanovených v Občanském zákoníku.
3.3 Ustanovení Článků 3.2.1 a 3.2.2 se neuplatní v případě, že se Strany rozhodnou podat:
3.3.1 námitku podle ustanovení § 241 a násl. Zákona o veřejných zakázkách; nebo
3.3.2 návrh na přezkoumání úkonů či opomenutí Zadavatele při zadávacím řízení u Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže; nebo
3.3.3 žalobu proti rozhodnutí vydanému v řízení o přezkoumání úkonů Zadavatele při
zadávacím řízení vedeném u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, včetně řízení
o kasační stížnosti.
3.4 Společnost trvá a tato Smlouva zůstane účinná:
- 2-
Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.
3.4.1 v případě, že nabídka nevede k uzavření smlouvy o dílo, až do skončení zadávací
lhůty stanovené v zadávacích podmínkách či dle jejího výslovného prodloužení, a
dokud nejsou vráceny všechny jistoty za nabídku;
3.4.2 v případě uzavření smlouvy o dílo po celou dobu plnění předmětu uvedené Veřejné
zakázky v souladu s uzavřenou smlouvou, a to až do okamžiku skončení smluvní
záruční doby, vrácení jistoty nebo obdržení a rozdělení poslední platby od Zadavatele
a splnění všech závazků vyplývajících z Veřejné zakázky a uzavření všech s ní
souvisejících účtů, podle toho, co nastane jako poslední.
4. PRÁVNÍ POSTAVENÍ STRAN
4.1 Společnost není právnickou osobou, nemá právní osobnost a nezapisuje se do obchodního
rejstříku nebo do jiné veřejné evidence právnických osob.
4.2 Společnost není samostatnou účetní jednotkou, ani plátcem daně z příjmů. Touto jednotkou a
plátcem je každá ze Stran (jako účastníků Společnosti) sama.
4.3 Strany jsou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v
souvislosti s Veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni
společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Veřejné zakázky i po dobu trvání jiných
závazků vyplývajících z Veřejné zakázky.
5. ROZSAH ČINNOSTI STRAN
5.1 Každá ze Stran je povinna vyvíjet činnost k dosažení sjednaného účelu způsobem a v rozsahu
stanoveném touto Smlouvou.
5.2 Strany se dohodly, že provedení Veřejné zakázky zajistí poskytnutím vlastních prací a dodávek,
kdy každá ze Stran je povinna provést na svoji odpovědnost a na své náklady práce a dodávky,
jejichž podrobný rozsah spolu s jejich rozdělením mezi jednotlivé Strany je uveden v Příloze č.
1.
5.3 Ve vztahu mezi Stranami platí, že každá ze Stran zajistí realizaci svého rozsahu plnění na
Veřejné zakázce dle uzavřené smlouvy o dílo poskytnutím prací a dodávek v dohodnutém
rozsahu s tím, že takto určený rozsah odpovídá níže uvedenému poměru, jímž se Strany
podílejí na činnosti Společnosti a na majetku získaného společnou činností:
5.3.1 Správce: ..... ...
5.3.2 Společník: ........
6. ROZHODOVÁNÍ A JEDNÁNÍ SPOLEČNOSTI
6.1 O všech otázkách, které se týkají obstarávání společných záležitostí Společnosti, rozhodují
Strany jednomyslně, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.
6.2 Strany se dohodly na následujícím:
6.2.1 nabídka na realizaci Veřejné zakázky bude, po odsouhlasení Společníkem,
podepsána a podána Zadavateli Správcem;
6.2.2 Správce bude samostatně jednat ve věci podané nabídky a provádění veškerých
úkonů spojených s účastí v zadávacím řízení, včetně podávání námitek proti úkonům
Zadavatele v zadávacím řízení;
6.2.3 Strany budou společně činit veškeré právní jednání (úkony) související s činností
Stran v rámci Společnosti a při provádění Veřejné zakázky.
- 3-
Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.
Pro vyloučení veškerých pochybností Stany výslovně deklarují, že dohoda o plné moci uvedená
v Článku 6.4 není ujednáním tohoto Článku 6.2 nijak dotčena či omezena.
6.3 Strany jsou povinny poskytnout si navzájem veškerou potřebnou součinnost při zpracování
nabídky, poskytnout si veškeré potřebné informace a podklady a účastnit se všech jednání
týkajících se Společnosti.
6.4 Společník tímto zmocňuje Správce:
6.4.1 k přijímání závazků a pokynů pro a za každého a všechny Strany a k přijímání plateb
od Zadavatele;
6.4.2 k podepsání veškerých dokumentů, tvořících nabídku do zadávacího řízení Veřejné
zakázky včetně návrhu smlouvy o dílo, samotná smlouva o dílo včetně případných
dodatků bude v případě získání Veřejné zakázky podepsána oběma Stranami;
6.4.3 k předání nabídky do zadávacího řízení Zadavateli; a
6.4.4 k jednání ve věci podané nabídky a provádění veškerých úkonů spojených s účastí
v zadávacím řízení, včetně podávání námitek proti úkonům Zadavatele v zadávacím
řízení.
Správce toto zmocnění přijímá.
7. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY
7.1 V rámci zadávacího řízení mají Strany následující práva a povinnosti:
7.1.1 Strany jsou povinny kvalifikovaně prostudovat a prověřit zadávací dokumentaci a
veškeré další dokumenty či podklady, které byly Zadavatelem Stranám zpřístupněny
nebo od něj převzaty;
7.1.2 Strany jsou povinny spolupracovat, poskytovat si veškeré potřebné informace,
podklady, dokumenty a doklady prokazující jejich kvalifikaci a schopnost realizovat
Veřejnou zakázku;
7.1.3 Správce je povinen zajistit koordinaci činnosti Stran při zpracování nabídky;
7.1.4 Správce se zavazuje zkompletovat společnou nabídku společnosti a včas kompletní
nabídku předat Zadavateli;
7.1.5 Správce poskytne k zajištění splnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím
řízení jistotu (§ 41 Zákona o zadávání veřejných zakázek) ve výši a formě
požadované zadávacími podmínkami;
7.1.6 v případě vybrání nabídky Stran (Společnosti) jako nejvhodnější a uzavření smlouvy
o dílo mezi Stranami a Zadavatelem, poskytne Správce Zadavateli v souladu se
smlouvou o dílo a obchodními podmínkami bankovní záruku za řádné provedení díla
a bankovní záruku za řádné odstraňování vad díla po dobu stanovenou v obchodních
podmínkách. Náklady spojené s poskytnutím bankovních záruk si Strany vypořádají
mezi sebou v poměru dle jejich podílu na činnosti Společnosti. Za předpokladu, že
Zadavatel bude v důsledku porušení smluvních povinností vyplývající pro Strany ze
smlouvy o dílo čerpat finanční prostředky z vystavených bankovních záruk, a to z
důvodu, který nezavinil Správce, ale zavinil jej Společník, vzniká Správci vůči
Společníkovi nárok na náhradu škody, tj. zejména na úhradu částky ve výši čerpané
bankovní záruky;
7.1.7 Správce poskytne nebo sjedná k zajištění splnění povinností vyplývajících z účasti
v zadávacím řízení a z provádění díla pojištění, a to ve výši, formě a za podmínek
požadovaných v zadávacích podmínkách a ve smlouvě o dílo. Pro vyloučení
- 4-
Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.
veškerých pochybností Strany prohlašují, že toto pojištění zajistí Správce ve
prospěch obou Stran. Každá ze Stran se bude podílet na nákladech na pojištění dle
poměru, jímž se Strany podílejí na činnosti Společnosti a na majetku získaného
společnou činností;
7.1.8 Každá Strana nese své vlastní náklady vzniklé v souvislosti s přípravou a podáním
nabídky a nemá právo požadovat po druhé Straně jejich náhradu, a to i tehdy, když
nedojde k uzavření smlouvy o dílo na realizaci Veřejné zakázky; ujednání další věty
tímto není dotčeno. V případě, kdy Strana hrubě poruší své povinnosti uvedené
v Článcích 7.1.1 a 7.1.2, resp. jiným jednáním vědomě znemožní zpracování a
podání akceptovatelné nabídky Zadavateli, zaplatí druhé Straně vynaložené náklady
na přípravu a zpracování nabídky do zadávacího řízení.
7.2 V případě, že Zadavatel vybere společnou nabídku Stran (Společnosti) jako nabídku
nejvýhodnější, zavazují se Strany uzavřít se Zadavatelem smlouvu o dílo a realizovat
komplexně dílo, jakož i splnit další podmínky dané Veřejné zakázky.
8. RADA SPOLEČNOSTI
8.1 Rada Společnosti je nevyšším orgánem Společnosti a rozhoduje o všech záležitostech dle
příslušných ujednání této Smlouvy a o skutečnostech, které si pro rozhodnutí vyhradí do své
kompetence.
8.2 Rada Společnosti má dva (2) členy; každá Strana (jako účastník Společnosti) jmenuje jednoho
(1) člena rady.
8.3 Rada rozhoduje jednomyslně hlasy všech svých členů.
9. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA
9.1 Strany se zavazují bez zbytečného odkladu uzavřít dodatek k této Smlouvě, kterým budou
dodatečně upraveny, v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, konkrétní způsoby a podmínky
vzájemné spolupráce při provádění díla, zejména pak otázky dále související s:
9.1.1 organizačně-řídícími záležitostmi (orgány Společnosti);
9.1.2 bankovním účtem Společnosti;
9.1.3 majetkem Společnosti;
9.1.4 hospodařením Společnosti;
9.1.5 vedením účetnictví;
9.1.6 financováním;
9.1.7 vystavením bankovních záruk;
9.1.8 pojištění stavby;
9.1.9 projednáváním změndíla;
9.1.10 přípravou projektové dokumentace;
9.1.11 řešením reklamací v rámci záruční doby; a
9.1.12 dalšími podrobnostmi týkající se vnitřních poměrů Společnosti a činnosti Společnosti
vč. jejího hospodaření.
- 5-
Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.
9.2 Strany se dohodly, že stavba bude označena v souladu se Zadavatelem stanovenými pravidly
uvedenými v zadávací dokumentaci pro Veřejnou zakázku.
9.3 Strany prohlašují, že odpovídají společně a nerozdílně za provedení díla v souladu se smlouvou
o dílo, jež bude uzavřena se Zadavatelem. Každá Strana musí splnit požadavky kladené na
jeho způsobilost, i na způsobilost svých podzhotovitelů.
9.4 Správce odpovídá za oddělené vedení evidence o přijatých a uskutečněných zdanitelných
plněních sdružení podle ustanovení § 100 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů.
9.5 Žádná Strana nemůže vystoupit ze Společnosti před splněním všech závazků Stran
vyplývajících ze smlouvy o dílo uzavřené se Zadavatelem. Takové vystoupení by bylo
v nevhodné době a k újmě druhé Strany.
9.6 V případě, že Zadavatel po podpisu smlouvy o dílo se Stranami při plnění této smlouvy oznámí
Správci, který bude o tomto oznámení neprodleně informovat Společníka, že zhotovitel díla
nenastoupil k realizaci části díla ve sjednaném termínu nebo práce provádí zjevně nekvalitně,
mimo harmonogram, nebo je s jejich provedením v prodlení, nebo neplní jiné své povinnosti
podle smlouvy o dílo, a toto neplnění smlouvy o dílo se týká prací a dodávek, které jsou
přiděleny Společníkovi (viz Příloha č. 1), je Správce (nebo Společník v případě, že se jedná o
práce a dodávky, které jsou přiděleny Správci) oprávněn předmětné práce a dodávky přidělené
Společníkovi (nebo Správci) realizovat sám či jejich provedení zadat jinému poddodavateli.
Případný rozdíl cen mezi cenami těchto prací a dodávek, za které se je zavázal realizovat
Společník (nebo Správce) a které jsou uvedeny v Příloze č. 1, a cenami prací a dodávek, za
které budou tyto práce a dodávky realizovány Správcem (nebo Společníkem) nebo jím
pověřeným poddodavatelem, uhradí osobě, která práce a dodávky skutečně realizovala,
Společník (nebo Správce), který měl tyto objekty přiděleny a neplnil své závazky.
10. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
10.1 Strany se zavazují, že veškeré informace, které se dozvěděly v souvislosti s jejich spoluprací
v rámci této Smlouvy, použijí výhradně pro účely přípravy nabídky a realizace díla a zavazují
se o nich zachovávat mlčenlivost s výjimkou případů, kdy tyto informace budou dávány
k dispozici třetím osobám, pouze však do míry nutné pro přípravu nabídky a realizaci díla.
10.2 Strany se zavazují, že v souvislosti s Veřejnou zakázkou se ony samy a/nebo s nimi spřízněné
osoby nebudou účastnit zadávacího řízení a/nebo na realizaci Veřejné zakázky jinak, než jak
je uvedeno v této Smlouvě. V této souvislosti se každá ze Stran zavazuje, že nepodá nabídku
samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo jako podzhotovitel, jehož prostřednictvím
jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (§ 107 odst. 5 Zákona o veřejných
zakázkách). V případě porušení tohoto ujednání, je ta Strana, která tento závazek porušila,
povinna uhradit druhé Straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun
českých). Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo domáhat se náhrady škody vzniklé
porušením této povinnosti.
10.3 Pro účely Článku 10.2 se spřízněnou osobou rozumí:
10.3.1 osoby kapitálově spojené s danou Stranou, jakož i jinak spojené osoby ve smyslu
ustanovení § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, se Stranou; a
10.3.2 ve vztahu k dané Straně:
(a) osoba ovládaná či ovlivněná danou Stranou; nebo
(b) osoba ovládající Stranu, či osoba vlivná ve vztahu ke Straně; nebo
(c) osoba ovládaná či ovlivněná stejnou osobou, která ovládá Stranu (či je ve
vztahu ke Straně osobou vlivnou); nebo
- 6-
Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.
(d) osoba Straně blízká; a
10.3.3 ve vztahu ke Straně jakýkoliv její společník a osoby spřízněné dle Článků 10.3.1 nebo
10.3.2 s takovou Stranou.
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1 Tato Smlouva může být platně a účinně změněna pouze formou písemných dodatků
podepsaných oběma Stranami.
11.2 Neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy, ať již celého nebo jen jeho
části, nemá vliv na účinnost nebo platnost zbytku této Smlouvy.
11.3 Žádná práva nebo povinnosti z této Smlouvy nemohou být postoupena nebo převedena bez
předchozího písemného souhlasu druhé Strany.
11.4 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.
11.5 Tato Smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originále. Každý účastník obdrží jedno
elektronické vyhotovení této Smlouvy a jedna elektronické vyhotovení této Smlouvy se stane
součástí společné nabídky.
11.6 Tato Smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku s výjimkou dispozitivních ustanovení
vyloučených touto Smlouvou.
- 7-
Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.
NA DŮKAZ výše uvedeného připojují Strany své podpisy.
Chládek & Tintěra, a.s.
Datum: 2021.03.10
09:06:46+01'00'
JMÉNO: Ing.Jan Kokeš
FUNKCE: předseda představenstva
DATUM:
MÍSTO: Litoměřice
Datum: 2021.03.10
09:07:08 +01'00'
JMÉNO: Miroslava Bosmanová
FUNKCE: člen představenstva
DATUM:
MÍSTO: Ústí nad Labem
MONZAS, spol. s r.o.
JMÉNO: Datum: 2021.03.09
FUNKCE: 15:46:59 +0T00'
DATUM: Ing. Lukáš B abický
MÍSTO: prokurista a ředitel
Ústí nad Labem
Podepsáno prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., O
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 8-