Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na
zhotovení stavby
Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku
Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)“
Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018
Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
(dále jen „Objednatel“)
číslo smlouvy: E617-S-2849/2023
č.j.: 12157/2024-SŽ-SSV-ÚŘ
ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5813520022
a
Společnost s názvem: „HAVÍŘOV“
Správce nebo společník 1:
S u b t e r r a a.s.
se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 45309612, DIČ:CZ45309612
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B
1383
bank. spojení:xxx
č. účtu: xxx
zastoupena: Ing. Jaroslavem Čižinským, členem představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem
představenstva
Společník 2:
OHLA ŽS, a.s.
se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 46342796, DIČ:CZ46342796
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695
bank. spojení:xxx
zastoupena: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím
Procházkou, MBA, členem představenstva
Společník 3:
Elektrizace železnic Praha a.s.
se sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000
IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921
zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B
1809
bank. spojení: xxx
zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,
místopředsedou představenstva
Společník 4:
AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10
IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483
zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616
bank. spojení:xxx
zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci
Korespondenční adresa:
Sídlo Společnosti je na adrese: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha
8, Česká republika.
(dále jen „Zhotovitel“)
číslo smlouvy: SOD00200782
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem
být tímto Dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 3:
1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3
ZMĚNOVÉ LISTY A VALORIZACE
1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 6 (dále jen „ZL“) a v souladu
s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související změně Smluvní ceny:
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 6 ........................................................ + 5 490 978,12 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 6 .......................................................... - 6 325 530,64 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL bez DPH: ..............................................- 834 552,52 Kč
1.2 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn
nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 9 934 376,42 Kč v důsledku
změn nákladů dle Určení Správce stavby č. 03.
1.3 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní
ceny takto:
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 bez DPH: ... 3 410 210 978,87 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL bez DPH: ..............................................- 834 552,52 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH: …… + 9 934 376,42 Kč
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 bez DPH: ... 3 419 310 802,77 Kč
2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO
Smluvní strany se dohodly, že přílohou tohoto Dodatku č. 3 bude i aktualizovaná Příloha č. 2
Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele reflektující změny personálu, které byly
v průběhu stavby v souladu se Smluvními podmínkami řádně oznámeny včetně doložení
potřebných dokladů. Dochází ke změně na pozici oprávněné osoby - specialisty
(vedoucího) prací na sdělovací zařízení, kterou bude nově vykonávat xxx.
Změna Přílohy č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele
Příloha č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele se ruší a nahrazuje
novou Přílohou č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele dle
Dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 3.
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3
3.1. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3 tvoří:
• Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 3;
• Příloha č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele dle Dodatku
č. 3.
3.2. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 6 je součástí uvedeného změnového listu, který
je smluvním stranám znám.
3.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají
v platnosti beze změn.
3.5. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo
kvalifikovaným elektronickým podpisem.
V Praze dne 18.11.2024 V Praze dne 12.11.2024
S u b t e r r a a.s.
………………………………………………… …………………………………………………
Ing. Jiří Tesař
Ing. Mojmír Nejezchleb člen představenstva
náměstek generálního ředitele S u b t e r r a a.s.
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace 12.11.2024
…………………………………………………
Ing. Jaroslav Čižinský
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.
V Brně dne …5.11.2024………………
OHLA ŽS, a.s.
…………………………………………………
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
5.11.2024
…………………………………………………
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva
V Praze dne 6.11.2024
Elektrizace železnic Praha a.s.
…………………………………………………
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.
6.11.2024
…………………………………………………
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.
V Praze dne 8.11.2024
AŽD Praha s.r.o.
…………………………………………………
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel
na základě plné moci
PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY - REKAPITULACE CENY DÍLA DLE DODATKU
Č. 3
Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 3
Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)
Objekt Popis Cena bez DPH Cena dle Dodatku č. 2 Úprava cen v Úprava cen v Úprava cen v Vícepráce ZL č. 6 Méněpráce ZL č. 6 Cena dle Dodatku č. 3
PS 12-01-11.01 Žst. Havířov, definitivní SZZ 243 954 504,50 důsledku změn důsledku změn důsledku změn
PS 12-01-11.02 ŽST Havířov, provizorní SZZ 132 520 984,89 243 970 277,63 nákladů dle 13.8. za nákladů dle 13.8. za nákladů dle 13.8. za 1 976 594,76 243 970 277,63
PS 11-01-21.01 Albrechtice - Havířov, definitivní TZZ 10 225 365,69 132 834 012,46 3 514 383,36 133 425 696,56
PS 11-01-21.02 Albrechtice - Havířov, provizorní TZZ 2 678 107,83 4Q 2023 1 Q 2024 2 Q 2024
PS 13-01-21.01 Havířov - Bartovice, definitivní TZZ 8 845 002,40 10 225 365,69 433 340,60 20 496,60 158 343,50 10 243 722,37
PS 13-01-21.02 Havířov - Bartovice, provizorní TZZ 1 184 430,06 2 680 713,51 18 318,92 18 356,68 2 685 530,74
PS 12-02-11 Žst. Havířov, místní kabelizace 12 622 476,84 2 142,12 2 619,40 4 817,23
PS 12-02-21 Žst. Havířov, rozhlasové zařízení 2 442 366,00 10 668 902,53 10 707 718,05
PS 12-02-31 Žst. Havířov, sdělovací zařízení 2 628 753,46 1 199 450,38 20 625,58 3 142,90 1 199 450,38
PS 12-02-41 Žst. Havířov, PZTS 1 852 636,59
PS 00-02-51 NEOCEŇOVAT - Albrechtice u Českého Těšína - Ostrava Bartovice, DOK ČD-T 0,00 12 622 476,84 6 387,47 12 622 476,84
PS 12-02-51 Žst. Havířov, DOK a TK 51 157 513,91 2 442 366,00 2 445 508,90
PS 12-02-61 Žst. Havířov, informační systém 7 681 471,80 2 794 279,07 66 184,59 2 796 421,19
PS 12-02-71 Žst. Havířov, kamerový systém SŽ 9 782 065,63 1 852 636,59 2 678,63 1 852 636,59
PS 12-02-72 Žst. Havířov, kamerový systém městské policie 699 152,12 0,00 2 266,67 0,00
PS 12-02-81 Žst. Havířov, doplnění přenosového systému 7 795 428,02
PS 12-02-91 Žst. Havířov, úprava MRS 1 179 253,34 51 171 493,32 1 207 922,63 51 177 880,79
PS 00-02-01 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, DDTS ŽDC 11 963 488,63 7 681 471,80 642 105,75 7 681 471,80
PS 09-03-11 ED Ostrava, doplnění řídicího systému 4 263 834,81 9 782 065,63 28 439,05 9 782 065,63
PS 11-03-11 Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, zast.Havířov střed, zařízení DŘT 2 278 469,92 700 221,57 152 267,76 700 221,57
PS 12-03-11 Žst.Havířov, zařízení DŘT 5 425 104,83 7 795 428,02 108 069,35 7 795 428,02
PS 12-03-12 Žst.Havířov, SpS Havířov, úprava DŘT 733 995,74 1 179 253,34 1 179 253,34
PS 12-03-41 Žst. Havířov, úprava SpS 467 365,24 1 282 943,33
PS 11-03-51 Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, systém ochran trafostanic 3 388 260,21 11 963 488,63 85 924,34 11 963 488,63
PS 11-03-52 Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, TS 7003, zast. Havířov střed, 22/0,4kV 10 725 280,55 4 263 834,81 4 263 834,81
PS 12-03-51 Žst. Havířov, TS 7004, Havířov (EOV), 22/0,4kV 14 252 614,57 2 278 469,92 275 112,64 2 278 469,92
PS 12-03-52 Žst. Havířov, TS 7005, Havířov, 22/0,4kV 33 150 005,61 5 425 104,83 962 149,87 5 425 104,83
PS 12-03-53 Žst. Havířov, demontáž trafostanice 22/0,4kV ve VB, přechodové stavy 9 398 077,44 733 995,74 1 018 060,86 733 995,74
PS 11-03-61 Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, přeložka TTS 6/0,4kV, č. 806 2 300 030,22 467 365,24 145 793,86 467 365,24
PS 11-03-62 Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, přeložka TTS 6/0,4kV, č. 808 2 301 853,67 3 388 260,21 3 388 260,21
PS 12-03-61 Žst. Havířov, přeložka TTS 6/0,4kV, č. 812, 813 6 052 591,65 11 133,32
PS 12-03-62 Žst. Havířov, STS 6/0,4kV u technologické budovy 4 779 944,60 10 725 280,55 14 510,52 10 725 280,55
PS 11-03-71 Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, zast. Havířov - střed, úprava stávající rozvodny nn 2 574 596,35 14 252 614,57 14 252 614,57
PS 12-03-71 Žst. Havířov, úprava stávající rozvodny nn ve VB 2 763 762,41 33 150 005,61 51 287,40 33 150 005,61
PS 12-03-72 Žst. Havířov, rozvodna nn v TS 7004 9 564 378,06 42 197,97
PS 12-03-73 Žst. Havířov, rozvodna nn v TS 7005 v technologické budově 11 553 679,53 9 500 500,08 9 566 684,67
PS 12-03-91 Žst. Havířov, rozvodna EPZ 16 222 721,62 2 300 030,22 11 840,36 2 300 030,22
PS 12-04-11 Žst. Havířov, technologie výtahů 4 045 531,66 2 301 853,67 138 099,19 2 301 853,67
PS 12-04-51 Žst. Havířov, technologie čerpání 527 664,35 6 083 289,71 6 085 968,34
SO 00-14-01 Žst. Havířov, výstroj trati 403 129,41 4 842 938,32 4 487,20 4 845 204,99
Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, železniční svršek 102 664 369,55 2 574 596,35 2 574 596,35
SO 11-10-01.1 GKP 3.podbití 3 381 024,18 2 763 762,41 142 140,66 2 763 762,41
SO 11-10-01.2 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, železniční spodek 116 252 369,58 9 564 378,06 657,26 9 564 378,06
SO 11-11-01 Žst. Havířov, železniční svršek 521 196 891,54 11 553 679,53 11 553 679,53
SO 12-10-01.1 GKP 3.podbití 11 324 019,15 16 222 721,62 16 222 721,62
SO 12-10-01.2 Žst. Havířov, železniční spodek 158 288 413,74 4 045 531,66 4 045 531,66
SO 12-11-01 Žst. Havířov, hloubkové odvodnění objektu VB - drén 18 017 364,14
SO 12-11-02 Žst. Havířov, stavební jáma pro čerpací šachtu 8 864 227,72 527 664,35 527 664,35
SO 12-11-03 Žst. Havířov, čerpací šachta 1 149 328,58 403 377,73 403 377,73
SO 12-11-04 Žst. Havířov, monitoring 2 657 173,60 102 664 369,55 102 664 369,55
SO 12-11-05 Žst. Havířov, nástupiště 39 907 753,96 3 381 024,18 3 381 024,18
SO 12-12-01 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, most v ev. km 17,965 42 174 728,59 116 252 369,58 116 252 369,58
SO 11-20-01 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, most v ev. km 18,120 7 292 748,99 521 373 658,57 524 558 175,96
SO 11-20-02 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, propustek v ev. km 17,120 – zrušení propustku 530 689,44 11 324 019,15 11 324 019,15
SO 11-21-01 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, propustek v ev. km 17,257 11 888 061,13 158 548 190,15 162 704 679,26
SO 11-21-02 Žst. Havířov, most v ev. km 18,969 145 894 691,82 18 333 477,26 18 385 161,29
SO 12-20-01 Žst. Havířov, most v ev. km 19,127 – zrušení stávajícího podchodu 6 666 031,59 8 874 130,38 9 026 398,14
SO 12-20-02 Žst. Havířov, most v ev. km 19,141 – podchod 71 114 524,00 1 149 328,58 1 149 328,58
SO 12-20-03 Žst. Havířov, most v ev. km 19,141 – výstupní objekt 21 222 738,79 2 670 614,34 2 670 614,34
SO 12-20-03.01 Žst. Havířov, most v ev. km 19,992 180 423 546,41 39 978 685,36 40 086 754,71
SO 12-20-04 Žst. Havířov, most v ev. km 20,259 92 125 209,42 42 174 728,59 42 174 728,59
SO 12-20-05 Žst. Havířov, propustek v ev. km 18,527 43 412 745,11 7 292 748,99 7 292 748,99
SO 12-21-01 Žst. Havířov, propustek v ev. km 18,606 – zrušení propustku 3 375 133,36 530 689,44 530 689,44
SO 12-21-02 Žst. Havířov, propustek v ev. km 18,924 23 620 930,14 11 888 061,13 11 888 061,13
SO 12-21-03 Žst. Havířov, propustek v ev. km 0,200, vlečka Metrans 2 497 078,48 145 894 691,82 147 177 635,15
SO 12-21-04 Žst. Havířov, propustek pod místní komunikací 16 464 235,51 6 666 031,59 6 666 031,59
SO 12-22-01 Žst. Havířov, propustek v ev. 19,700 před drážní příkop 723 590,37 71 114 524,00 71 200 448,34
SO 12-22-02 NEOCEŇOVAT - Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, ochrana kabelů CETIN 0,00 21 222 738,79 21 497 851,43
SO 00-30-01 Přeložka a ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů 443 303,16 181 904 616,69 182 866 766,56
SO 00-30-02 Žst. Havířov, ochrana stávajícího DK 3 681 613,20 92 567 071,74 93 585 132,60
SO 12-30-01 Žst. Havířov, odvodnění nástupišť 6 086 550,16 43 412 745,11 43 412 745,11
SO 12-31-01 Žst. Havířov, odvodnění podchodu 1 732 732,20 3 375 133,36 3 375 133,36
SO 12-31-02 Žst. Havířov, odvodnění výstupního objektu 907 475,14 23 620 930,14 23 766 724,00
SO 12-31-02.01 Žst. Havířov, odvodnění technologického objektu 1 533 273,87 2 497 078,48 2 497 078,48
SO 12-31-03 Žst. Havířov, odvodnění trafostanice 4 917 850,22 16 464 235,51 16 464 235,51
SO 12-31-04 Žst. Havířov, kanalizační přípojka splaškových vod 125 569,33 741 824,85 741 824,85
SO 12-31-05 NEOCEŇOVAT - Žst. Havířov, přeložka jednotné kanalizace SmVaK, DN300 0,00
SO 12-31-06 Žst. Havířov, vodovodní přípojka 731 177,10 0,00 0,00
SO 12-32-01 Žst. Havířov, přeložka vodovodní přípojky pro sklad 717 270,71 443 303,16 443 303,16
SO 12-32-02 NEOCEŇOVAT - Žst. Havířov, přeložka vodovodu SmVaK DN 200 v ev. km 18,606 0,00 3 708 261,16 3 708 261,16
SO 12-32-03 Žst. Havířov, přeložka vodovodní přípojky 1 749 528,11 6 086 550,16 6 097 683,48
SO 12-32-04 Žst. Havířov, přeložka horkovodu VEOLIA v ev. km 18.969 2 573 408,38 1 732 732,20 1 732 732,20
SO 12-32-05 Žst. Havířov, přeložka horkovodní přípojky v ev. km 18.969 1 381 839,45 907 475,14 921 985,66
SO 12-32-06 Žst. Havířov, podpůrná konstrukce přípojky horkovodu v ev. km 18.969 8 583 077,67 1 533 273,87 1 533 273,87
SO 12-32-07 Žst. Havířov, ochrana STL plynovodu v ev. km 18.969 1 121 906,01 4 917 850,22 4 917 850,22
SO 12-33-01 Žst. Havířov, zpevněná plocha u technologického objektu 1 479 219,27 125 569,33 125 569,33
SO 12-52-01 Žst. Havířov, zpevněná plocha u trafostanice TS 7004 1 240 048,01
SO 12-52-02 Žst. Havířov, přístupový chodník a zpevněná plocha podél VB 2 037 373,30 0,00 0,00
SO 12-52-03 Žst. Havířov, kabelovod 108 065 066,35 731 177,10 731 177,10
SO 12-60-01 Žst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Architektonicko-stavební řešení 18 329 306,84 717 270,71 717 270,71
SO 12-71-01-10 Žst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Zdravotně technické instalace 1 276 182,17
SO 12-71-01-41 Žst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Vzduchotechnické zařízení, chlazení 569 848,45 0,00 0,00
SO 12-71-01-42 Žst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Vytápění 421 569,01 1 749 528,11 1 800 815,51
SO 12-71-01-43 Žst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Měření a regulace 335 042,36 2 573 408,38 2 573 408,38
SO 12-71-01-44 Žst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Zařízení silnoproudé elektrotechniky 3 058 052,62 1 381 839,45 1 381 839,45
SO 12-71-01-47 Žst. Havířov, technologická budova - Architektonicko-stavební řešení 27 983 258,61 8 583 077,67 8 625 275,64
SO 12-72-01-10 Žst. Havířov, technologická budova - Zdravotně technické instalace 311 868,42 1 121 906,01 1 121 906,01
SO 12-72-01-41 Žst. Havířov, technologická budova - Vzduchotechnické zařízení, chlazení 2 552 718,42 1 479 219,27 1 479 219,27
SO 12-72-01-42 Žst. Havířov, technologická budova - Zařízení silnoproudé elektrotechniky 3 174 991,12 1 240 048,01 1 240 048,01
SO 12-72-01-47 Žst. Havířov, trafostanice TS 7004 - Architektonickostavební řešení 19 335 484,84 2 037 373,30 2 049 213,66
SO 12-72-02.10 Žst. Havířov, trafostanice TS 7004, Zdravotně technické instalace 46 142,63 108 065 066,35 108 203 165,54
SO 12-72-02.41 Žst. Havířov, trafostanice TS 7004 - Vzduchotechnická zařízení 808 456,86 18 329 306,84 18 333 794,04
SO 12-72-02.42 Žst. Havířov, Trafostanice TS 7004, Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany 1 276 182,17 1 276 182,17
před bleskem
SO 12-72-02.47 Žst. Havířov, EPZ - Archtektonickostavební řešení 569 848,45 569 848,45
SO 12-72-03.10 Žst. Havířov, EPZ - Zdravotně technické instalace 421 569,01 421 569,01
SO 12-72-03.41 Žst. Havířov, EPZ - Vzduchotechnická zařízení 335 042,36 335 042,36
SO 12-72-03.42 Žst. Havířov, EPZ, Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 3 058 052,62 3 058 052,62
SO 12-72-03.47 Žst. Havířov, zastřešení nástupišť 28 029 024,08 28 171 164,74
SO 12-74-01 Žst. Havířov, zastřešení výstupu z podchodu 311 868,42 311 868,42
SO 12-74-02 Žst. Havířov, orientační systém 2 552 718,42 2 552 718,42
SO 12-77-01 Žst. Havířov, mobiliář - činnosti zajišťované zhotovitelem 3 174 991,12 3 175 648,38
SO 12-79-01.01 Žst. Havířov, mobiliář (dodávka mobiliáře) 19 335 484,84 19 335 484,84
SO 12-79-01.02 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, úprava trakčního vedení
SO 11-81-01 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, zavěšení kabelu 22kV na TP 46 142,63 46 142,63
SO 11-81-02 žst. Havířov, trakční vedení 808 456,86 808 456,86
SO 12-81-01 Žst. Havířov, zavěšení kabelu 22kV na TP
SO 12-81-02 Žst. Havířov, SpS Havířov, úprava připojení napájecího vedení 3kV 1 592 624,39 1 592 624,39 1 699 434,83 1 592 624,39
SO 12-81-03 Žst. Havířov, SpS Havířov, úprava připojení zpětného vedení 3kV 6 206 562,94 6 206 562,94 20 088,05 6 206 562,94
SO 12-81-04 Žst. Havířov, EPZ, připojení na TV
SO 12-81-05 Žst. Havířov, EOV 22 770,51 22 770,51 22 770,51
SO 12-84-01 Žst. Havířov, kabelové rozvody EPZ 130 178,67 130 178,67 130 178,67
SO 12-85-01 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, přeložky kabelu 6kV 511 775,66 511 775,66 511 775,66
SO 11-86-01 Albrechtice u Českého Těšína – žst. Havířov, závěsný kabel vn 22 kV 73 200 580,48 73 200 580,48 73 200 580,48
SO 11-86-02 23 944 797,04 23 944 797,04 23 944 797,04
999 576,13 999 576,13 999 576,13
333 960,15 333 960,15 333 960,15
0,00 0,00 0,00
32 685 767,97 32 785 440,69 32 785 440,69
3 015 756,38 3 015 756,38 3 015 756,38
306 141 373,33 307 938 615,87 309 638 050,70
607 602,19 607 602,19 607 602,19
1 396 736,22 1 396 736,22 1 396 736,22
1 331 125,94 1 331 125,94 1 331 125,94
1 068 817,92 1 068 817,92 1 068 817,92
15 660 520,51 15 660 520,51 15 680 608,56
5 102 743,98 5 102 743,98 5 102 743,98
3 137 374,08 3 137 374,08 3 137 374,08
10 745 502,07 10 745 502,07 10 745 502,07
Cena dle Dodatku č. 2 Úprava cen v Úprava cen v Úprava cen v Vícepráce ZL č. 6 Méněpráce ZL č. 6 Cena dle Dodatku č. 3
důsledku změn důsledku změn důsledku změn
Objekt Popis Cena bez DPH 1 556 019,73 nákladů dle 13.8. za nákladů dle 13.8. za nákladů dle 13.8. za 1 556 019,73
SO 11-86-03 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, DOÚO 1 556 019,73 1 322 151,10 1 322 151,10
SO 11-86-04 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, kabelové rozvody a přeložky nn 1 322 151,10 39 848 649,73 4Q 2023 1 Q 2024 2 Q 2024 39 867 575,63
SO 12-86-01 Žst. Havířov, venkovní osvětlení 8 672 001,79 8 739 126,00
SO 12-86-02.1 Žst. Havířov, osvětlení podchodu a nástupišť, část Správa železnic 39 848 649,73 1 322 206,00 18 925,90 1 322 206,00
SO 12-86-02.2 Žst. Havířov, osvětlení podchodu a nástupišť, část TS Havířov 8 672 001,79 8 281 547,23 67 124,21 8 304 721,03
SO 12-86-03 Žst. Havířov, kabelové rozvody 6kV 1 322 206,00 7 356 012,69 23 173,80 7 431 069,43
SO 12-86-04 Žst. Havířov, přeložky kabelu 6kV 8 258 401,72 75 056,74
SO 12-86-05 Žst. Havířov, rozvody 22kV 7 280 938,24 898 953,21 898 953,21
SO 12-86-06 Žst. Havířov, přípojka 22kV 898 953,21 1 716 048,42 9 221,95 1 725 270,37
SO 12-86-07 Žst. Havířov, DOÚO 1 694 186,86 5 148 819,26 21 268,47 5 170 087,73
SO 12-86-08 Žst. Havířov, kabelové rozvody nn 5 148 819,26 7 524 527,33 532 188,90 7 524 527,33
SO 12-86-09 Žst. Havířov, přeložky kabelových rozvodů nn 7 524 527,33 23 701 210,48 199 659,67 24 233 399,38
SO 12-86-10 Žst. Havířov, provizorní stanoviště - přípojky nn 10 654 747,15 10 854 406,82
SO 12-86-11 Žst. Havířov, elektrická přípojka k čerpadlu v čerpací šachtě 23 672 388,21 1 643 671,65 2 277,70 1 643 671,65
SO 11-87-01 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, ukolejnění 10 653 749,92 4 741 958,84 4 741 958,84
SO 12-87-01 Žst. Havířov, ukolejnění 18 213 246,14 18 213 246,14
SO 11-88-01 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, uzemnění TS 7003 1 643 671,65 1 008 388,85 1 008 388,85
SO 11-88-02 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, uzemnění TTS č. 806 4 741 958,84
SO 11-88-03 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, uzemnění TTS č. 808 18 158 457,60 615 839,70 615 839,70
SO 12-88-01 Žst. Havířov, uzemnění EPZ 1 008 388,85 621 266,30 621 266,30
SO 12-88-02 Žst. Havířov, uzemnění TS 7004 1 356 092,62 1 356 092,62
SO 12-88-03 Žst. Havířov, uzemnění technologického objektu 615 839,70 1 904 264,18 1 904 264,18
SO 12-88-04 Žst. Havířov, uzemnění TTS č. 812, 813 621 266,30 1 878 316,68 1 878 316,68
SO 12-88-05 Žst. Havířov, uzemnění STS 6/0,4kV u technologického objektu 1 356 092,62 1 046 892,66 1 046 892,66
SO 11-86-52 NEOCEŇOVAT - Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, přeložka NN ČEZ v km 17,600 1 904 264,18 740 975,52 743 253,22
SO 12-86-51 NEOCEŇOVAT - Žst. Havířov, přeložka odběrného místa ČEZ Distribuce 1 878 316,68
SO 12-86-52 Žst. Havířov, ul. U Nádraží, přeložka VO TS Havířov v km 18,991 – 19,041 1 046 892,66 0,00 0,00
NEOCEŇOVAT - SO 11-86-53 Žst. Havířov, ul. U Nádraží, přeložka VN ČEZ v km 18,993 – 738 339,09 0,00 0,00
SO 12-86-53 19,039 936 443,68 936 443,68
SO 12-86-54 Žst. Havířov, ul. Ostravská, přeložka VO TS Havířov v km 19,982 – 20,004 0,00
SO 00-92-01 Kácení zeleně 0,00
SO 00-96-01 Náhradní výsadby 936 443,68
SO 90-90 Likvidace odpadů
SO 98-98 Všeobecný objekt 0,00 0,00 181 091,99 6 325 530,64 0,00
296 518,27 296 518,27 296 518,27
Cena celkem 3 612 168,32 6 244 011,16 6 244 011,16
2 574 036,05 2 635 598,00 2 635 598,00
171 903 501,87 173 340 520,00 167 196 081,35
43 016 525,73 43 016 525,73 43 016 525,73
3 398 568 538,79 3 410 210 978,87 474 427,22 23 116,00 9 436 833,20 5 490 978,12 6 325 530,64 3 419 310 802,77
PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY – OPRÁVNĚNÉ OSOBY, ODBORNÝ
PERSONÁL ZHOTOVITELE DLE DODATKU Č. 3
Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele
(Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek)
Oprávněné osoby Zhotovitele, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod e. směrnice SŽ
SM 105, Změny během výstavby
Ve věcech smluvních a obchodních
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon
Ve věcech technických
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon
Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze
jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)
Stavbyvedoucí
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon
Zástupce stavbyvedoucího
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon
Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon
Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon
Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon
Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon
Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon
Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon
Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon
Specialista (vedoucí prací) na silnoproud
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon
Specialista (vedoucí prací) na geotechniku
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon
Osoba odpovědná za kontrolu kvality
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon
Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon
Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon
Osoba odpovědná za odpadové hospodářství
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon
Úředně oprávněný zeměměřický inženýr
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon