Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Kupní smlouva č. RCH-240088
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také
„zákon“ nebo „ZZVZ“)
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536
DIČ: CZ27520536
Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva,
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva
Bankovní spojení: Bankovní spojení ČSOB, a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu: 280123725/0300
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka
2629,
dále jen Kupující na straně jedné
a
Aricoma Systems a.s.
Sídlo: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 04308697
DIČ: CZ04308697
Zastoupená: Jaroslavem Dvořákem, členem představenstva
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 6563752/0800
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 11012
dále jen Prodávající na straně druhé
dále též Smluvní strana nebo společně Smluvní strany,
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Kupní smlouvu (dále jen Smlouva)
Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka vybraného dodavatele předložená v rámci zadávacího
řízení k veřejné zakázce s názvem Prodloužení práva užití licencí Veeam, realizovaného v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
1. Prohlášení Smluvních stran
1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v záhlaví Smlouvy odpovídají aktuálnímu
stavu zápisu do obchodního rejstříku a zároveň též aktuálnímu stavu každé Smluvní strany. Smluvní
strany se zavazují bez zbytečného odkladu informovat druhou Smluvní stranu o jakékoliv změně
Identifikačního údaje, nejpozději do 5 pracovních dní od nabytí účinnosti této změny. V opačném
případě odpovídají za újmu způsobenou druhé Smluvní straně neoznámením změny ve sjednané
lhůtě.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby jednající za Smluvní strany jsou osoby oprávněné k jednání bez
jakéhokoliv omezení daného např. i vnitřním předpisem Smluvní strany.
3. Smluvní strany mají zájem uzavřít platnou Smlouvu a žádné Smluvní straně není známa žádná
skutečnost bránící jí uzavřít platnou Smlouvu a poskytnout sjednaná plnění.
Stránka 1
4. Kupující je na základě rozhodnutí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost ze
dne 18. 10. 2018 dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních
služeb. Informační systém, na kterém je tato služba závislá, je informačním systémem základní služby.
Kupující oprávněně předpokládá, že objednávaný systém bude součástí kritické informační
infrastruktury dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
5. Prodávající bere na vědomí, že vstoupí do smluvního právního vztahu jako „významný dodavatel“ z
hlediska bezpečnosti informačního a komunikačního systému. Způsoby a úrovně realizace
bezpečnostních opatření pro Prodejce stanoví příloha č. 6 této smlouvy a určuje vzájemný vztah
odpovědnosti za zavedení a kontrolu bezpečnostních opatření mezi Objednatelem a Prodejcem.
Požadavky na Prodejce jsou v této smlouvě definovány dle platné právní úpravy, především dle zákona
č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních
incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a
likvidaci dat.
2. Účel Smlouvy
1. Účelem této Smlouvy je obnova práva užití licencí provozovaného software (dále jen předmět koupě)
pro zálohování.
3. Předmět Smlouvy
1. Předmětem této Smlouvy je závazek na straně Prodávajícího odevzdat Kupujícímu předmět koupě a
umožnit Kupujícímu nabytí práva k užití předmětu koupě a závazek na straně Kupujícího tento předmět
koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu Kupní cenu.
2. Přesná specifikace předmětu koupě (typ a počet softwarových licencí) je uvedena v Příloze č. 1 –
Předmět koupě dle této Smlouvy.
3. Kupující se zavazuje převzít předmět koupě od Prodávajícího a zaplatit cenu dle podmínek této
Smlouvy.
4. Místo a způsob plnění
1. Místem předání předmětu koupě této Smlouvy jsou tato pracoviště:
▪ Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 53203 Pardubice
2. Prodávající se zavazuje předat Kupujícímu předmět koupě a zprovoznit ho prostřednictvím svých
zaměstnanců.
3. Společně s předmětem koupě se Prodávající zavazuje předat Kupujícímu doklady nutné k převzetí a
užívání předmětu koupě, např. licenční list, licenční smlouvu apod.
5. Doba plnění Smlouvy
1. Stávající technická podpora končí 22. 2. 2025. Počátek nové technické podpory musí bezprostředně
navazovat na ukončenou podporu. Zahájení plnění veřejné zakázky bude na písemnou výzvu
zadavatele k zahájení plnění. Ukončení plnění zakázky nejpozději do 2 týdnů od zahájení plnění, tak
aby nová technická podpora byla poskytována od 23. 2. 2025.
2. Licence je, dle podmínek této smlouvy, poskytována na dobu 18 měsíců, a to na období od 23. 2. 2025
do 28. 10. 2026.
Stránka 2
6. Cena plnění a platební podmínky
1. Smluvní strany sjednávají za předmět koupě cenu, kterou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu,
ve výši 786 200,- Kč bez DPH (slovy: sedmsetosmdesátšesttisícdvěstě korun českých). K takto sjednané
ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené právním předpisem k datu poskytnutí zdanitelného
plnění. K datu podpisu této Smlouvy je zákonná DPH ve výši 21 %. Celková cena včetně zákonného
DPH činí 951 302,- Kč (slovy: devětsetpadesátjedentisíctřistadvě koruny české), dále jen Kupní cena.
2. Podrobná kalkulace Kupní ceny dle této Smlouvy, jednotkové ceny a celková cena, je uvedena
v položkovém rozpočtu v Příloze č. 4 této Smlouvy.
3. Kupní cena bez DPH dle odstavce 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou. Prodávající prohlašuje,
že Kupní cena plně pokrývá všechny jeho náklady spojené s předáním předmětu koupě, tj. zahrnuje
dodávku všech technologických zařízení s veškerým příslušenstvím dle Přílohy č. 1, všechny práce,
dokumentaci, školení a další činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné předání a zprovoznění
předmětu koupě a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností Prodávajícího plynoucích
z této Smlouvy.
4. Nárok na zaplacení Kupní ceny za předmět koupě dle uvedených platebních podmínek vznikne
Prodávajícímu okamžikem převzetí předmětu koupě Kupujícím způsobem uvedeným v článku 8 této
Smlouvy.
5. Prodávající má nárok na úhradu předmětu koupě. Součástí daňového dokladu (dále jen „faktura“)
vystaveného Prodávajícím na úhradu předmětu koupě musí být rovněž licenční list podepsaný
Prodávajícím, který obsahuje úplný položkový seznam dodaných softwarových licencí v souladu
s Přílohou č. 1 této Smlouvy.
6. Kupující uhradí cenu za předmět koupě bezhotovostně po převzetí předmětu koupě na základě faktury
a licenčního listu vystaveného Prodávajícím.
7. Prodávající má dle této Smlouvy právo na zaplacení ceny pouze u skutečně poskytnutých dodávek a
provedených prací. Dodávky a práce, které nebudou realizovány, nebudou Prodávajícím účtovány a
cena za tyto dodávky a práce bude v souladu s cenovou kalkulací dle Přílohy č. 3 této Smlouvy od
celkové Kupní ceny odečtena.
8. Daňové doklady budou zasílány elektronickou poštou na emailovou adresu Kupujícího
xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupující se zavazuje zajistit, že emailová adresa nebude vázána na konkrétní osobu
a bude na ní zajištěno pro zpracování příchozích emailů zastupitelnost zodpovědných pracovníků
Kupujícího. Daňové doklady budou zasílány formou přílohy emailu ve formátu ISDOCX pro import do
ekonomického sw a dále formátu PDF pro náhled a případný tisk.
9. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené touto Smlouvou a náležitosti daňového
dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
10. Kupující si vyhrazuje právo vrátit Prodávajícímu do data jeho splatnosti daňový doklad – fakturu, který
nebude obsahovat některý údaj nebo přílohu uvedenou ve Smlouvě nebo má jiné závady v obsahu.
Při vrácení faktury Kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení Prodávající
vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží
znovu ode dne doručení nové faktury Kupujícímu dle odst. 12 tohoto článku. Prodávající je povinen
novou fakturu doručit Kupujícímu do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená
faktura.
11. Prodávající není oprávněn požadovat jakékoli zálohy.
12. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu.
13. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Kupujícího a jejím
směrováním na účet Prodávajícího.
Stránka 3
7. Práva a povinnosti Smluvních stran
1. Prodávající i Kupující se zavazují stanovit osobu(-y) odpovědnou(-é) za plnění závazků dle této
Smlouvy. Jména pracovníků jsou uvedena v Příloze č. 5 – Zodpovědné osoby.
2. Prodávající je povinen kupujícímu odevzdat předmět koupě, jakož i doklady, které se k předmětu
koupě vztahují, a umožní kupujícímu nabýt práva k užití předmětu koupě v souladu s touto Smlouvou.
3. Kupující je oprávněn kontrolovat plnění této Smlouvy.
4. Prodávající je povinen dodat a zprovoznit předmět koupě včas v lhůtě stanovené v článku 5 této
Smlouvy.
5. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této Smlouvy Prodávající dodá nebo provede
v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo předání předmětu koupě odpovídající podmínkám
stanoveným touto Smlouvou a účelu použití.
6. Prodávající je povinen při dodání a zprovoznění předmětu koupě dodržovat veškeré předpisy vztahující
se k předmětu koupě a jeho užití. Pokud porušením těchto předpisů ze strany Prodávajícího vznikne
škoda, nese náklady Prodávající.
7. Předmět koupě musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným v České
republice.
8. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu k předání a zprovozněn předmětu koupě veškerou
součinnost potřebnou k předání a zprovoznění předmětu koupě. Pokud Kupující neposkytne
dohodnutou součinnost, má Prodávající právo požadovat na Kupujícím posunutí stanovených termínů
předání předmětu koupě o čas, po který Prodávající nemohl pracovat na předání předmětu koupě
v důsledku neposkytnutí součinnosti ze strany Kupujícího.
9. Kupující je povinen Prodávajícímu poskytnout veškeré podklady a informace nezbytné k předání a
zprovoznění předmětu koupě.
10. Kupující je oprávněn přerušit plnění Smlouvy v případě, že Prodávající závažným způsobem porušuje
své povinnosti plynoucí mu z této Smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno plnění Smlouvy přerušit, se
neprodlužuje lhůta k předání předmětu koupě. Prodávající nemá nárok na úhradu nákladů spojených
s přerušením plnění Smlouvy.
11. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě není zatížen žádnými právy třetích osob. Prodávající
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
12. Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně a vyvolat jednání Smluvních stran.
8. Převzetí předmětu koupě
1. Předmět koupě bude Prodávajícím předán ve lhůtě sjednané pro předání předmětu koupě v článku 5
odstavec 1 této Smlouvy.
2. Předmět koupě se považuje za předaný dnem protokolárního předání Prodávajícím Kupujícímu a jeho
převzetí Kupujícím. Součástí předání a zprovoznění předmětu koupě je provedení všech potřebných
testů a ověřování funkčnosti předmětu koupě.
3. Protokolárním předáním předmětu koupě se rozumí:
▪ akceptace předmětu koupě a
▪ stvrzení převzetí předmětu koupě dodacím listem podepsaným oběma Smluvními stranami.
4. Dodací list připravuje a předkládá Prodávající.
Stránka 4
5. Kupující předmět koupě nebo jeho dílčí část nepřevezme, pokud má předmět koupě nebo jeho dílčí
část vady bránící užití předmětu koupě nebo jinak nesplňuje podmínky této Smlouvy. O odmítnutí bude
sepsán oběma Smluvními stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření
obou Smluvních stran.
6. Okamžikem protokolárního převzetí předmětu koupě přechází na Kupujícího právo k užití
poskytnutých softwarových licencí a nebezpečí škody na předmětu koupě.
9. Ochrana osobních údajů a důvěrných informací
1. Prodávající se zavazuje při plnění této Smlouvy postupovat v souladu s požadavky:
▪ nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen GDPR),
▪ zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon
o zpracování osobních údajů).
2. Za důvěrné informace se považují vždy:
▪ veškeré osobní údaje ve smyslu GDPR a Zákona o ochraně osobních údajů,
▪ veškeré informace poskytnuté Kupujícím Prodávajícímu v souvislosti s touto Smlouvou,
▪ informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti Kupujícího,
▪ veškeré další informace, které budou Kupujícím či Prodávajícím označeny jako důvěrné ve smyslu
ustanovení § 218 zákona č. 134/2016 Sb., ZZVZ.
3. Prodávající je povinen důvěrné informace užít pouze za účelem plnění této Smlouvy. Jiná použití nejsou
bez písemného svolení Kupujícího přípustná.
4. Za prokázané porušení povinností souvisejících s ochranou důvěrných informací dle Smlouvy má druhá
Smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé škody.
5. Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců Kupujícího a jiných osob, event. zvláštní
osobní údaje, lze jen v případech stanovených GDPR a Zákonem o ochraně osobních údajů nebo se
souhlasem subjektu osobních údajů. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích
zaměstnanců Kupujícího a jiných osob, se kterými bude v průběhu plnění této Smlouvy seznámen, není
oprávněn je zpřístupňovat třetím osobám a rovněž není oprávněn je jakýmkoliv způsobem zveřejnit.
Prodávající je rovněž povinen zajistit ochranu osobních údajů zaměstnanců Kupujícího nebo jiných
osob, s nimiž v průběhu provádění této smlouvy přijde do styku, aby se k těmto nemohly dostat
neoprávněné subjekty, a to v rozsahu, který po Prodávajícímu lze spravedlivě požadovat v rámci plnění
této Smlouvy. Uvedené platí i pro zaměstnance Prodávajícího. Kupující se zavazuje zajistit, že
Prodávající přijde do styku s osobními údaji jeho zaměstnanců či jiných osob výhradně v nejmenším
možném rozsahu, v jakém je to pro plnění této Smlouvy nezbytné.
6. Prodávající se zavazuje, že jeho zaměstnanci, poddodavatelé a zaměstnanci poddodavatelů nebudou
neoprávněně a mimo smluvní ujednání nakládat s osobními údaji, se kterými přijdou v rámci plnění
předmětu Smlouvy do styku, nebudou zcizovat a zpřístupňovat informace o činnosti, systému řízení a
kontroly, které se vztahují k Kupujícímu, ani neumožní jejich zcizení či zpřístupnění. Stejně tak
zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, se kterými se seznámí při své činnosti v
rámci plnění předmětu této Smlouvy a nebudou vyvíjet žádnou činnost, která nesouvisí s předmětem
této Smlouvy.
7. Prodávající je odpovědný i za zcizení nebo zpřístupnění důvěrných informací třetím osobám, které
nejsou zainteresovány na výkonu předmětu činnosti této Smlouvy z nedbalosti.
Stránka 5
8. Prodávající ani jeho zaměstnanci nesmí bez vědomí a prokazatelného souhlasu Kupujícího pořizovat
žádné kopie důvěrných informací, k nimž získají přístup na základě plnění předmětu Smlouvy.
9. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena.
10. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto článku se nevztahuje na informace:
▪ které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních
povinností ze strany Prodávajícího,
▪ u nichž je Prodávající schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici ještě
před přijetím těchto informací od Kupujícího,
▪ které budou Prodávajícímu po uzavření této Smlouvy sděleny bez povinnosti mlčenlivosti třetí
stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,
▪ jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.
11. Kupující má právo provést kontrolu znalosti textu uvedeného v tomto článku Smlouvy a rovněž má
právo odmítnout přístup k informacím a informačním zařízením zaměstnancům prodávajícího, kteří
neprokáží potřebné znalosti nebo jejichž chování bude v rozporu s předmětem této Smlouvy nebo
obecně závazných právních předpisů, aniž by to Prodávajícím bylo považováno za porušení potřebné
součinnosti ze strany Kupujícího.
12. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti dle tohoto článku Smlouvy i po ukončení účinnosti
Smlouvy.
10. Duševní vlastnictví a obchodní tajemství
1. Všechny materiály, informace a data Prodávajícího předané Kupujícímu při plnění Smlouvy v jakékoliv
formě, a dále koncepty, know-how, techniky, postupy atp. vztahující se k plnění Smlouvy, zůstávají ve
vlastnictví Prodávajícího a jsou obchodním tajemstvím Prodávajícího ve smyslu ustanovení § 504
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, pokud nejsou třetím
osobám běžně dostupné, a Prodávající má zájem na jejich utajení a ochraně.
2. Kupující je oprávněn k nevýhradnímu užívání materiálů, konceptů, know-how nebo technik
Prodávajícího pro svou vlastní interní potřebu, pokud neporuší podmínky užívání sjednané touto
Smlouvou.
3. Kupující není oprávněn umožnit jakékoliv další využití materiálů, konceptů, know-how nebo technik
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.
4. Kupující není oprávněn rozkódovávat nebo překládat jakékoliv postupy a/nebo techniky Prodávajícího,
pokud by takový postup nesloužil pouze jeho interní potřebě a nebyl činěn v souvislosti se zkvalitněním
funkčnosti plnění dle Smlouvy. Kupující není oprávněn informace takto získané využít ke své obchodní
činnosti nebo obchodní činnosti třetí osoby.
5. Povinnost mlčenlivosti může být porušena pouze v zákonem stanovených případech.
6. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti dle tohoto článku Smlouvy i po ukončení účinnosti
Smlouvy.
11. Smluvní pokuty
1. V případě prodlení Prodávajícího s předáním jakékoliv části předmětu koupě nebo s odstraněním vad
specifikovaných v rámci akceptačních procedur dle článku 8 této Smlouvy oproti sjednané lhůtě, je
Kupující oprávněn požadovat na Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané Kupní
ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
Stránka 6
2. V případě prodlení Kupujícího s úhradou jakéhokoliv peněžitého plnění dle této Smlouvy, je Prodávající
oprávněn požadovat na Kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý
den prodlení. Obě Smluvní strany sjednávají, že takto upravený úrok z prodlení je přiměřený.
3. V případě, že Prodávající poruší svou povinnost zachovávat mlčenlivost, nezpřístupnit třetím osobám
důvěrné informace anebo podniknout veškeré nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací dle této
Smlouvy anebo Prodávající v rozporu s článkem 9 této Smlouvy poruší Zákon o ochraně osobních údajů
anebo ustanovení GDPR bude povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé
takové porušení
4. Při odstoupení Kupujícího od Smlouvy pro její podstatné porušení Prodávajícím podle článku 12, odst.
2, této Smlouvy uplatní Kupující za toto porušení vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20 %
z celkové sjednané Kupní ceny bez DPH.
5. Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy oprávněné
strany k zaplacení smluvní pokuty povinné smluvní straně.
6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé
smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní
strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
7. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany
Kupujícího.
8. V případě porušení povinností daných Prodávajícímu touto Smlouvou má Kupující nárok, aniž by tím
omezil svá ostatní práva vyplývající z této Smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči Prodávajícímu
uplatnit a Prodávající má povinnost zaplatit smluvní pokutu.
9. Smluvní pokuty podle této Smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné Smlouvě
nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a
předáním předmětu koupě (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno
právo Kupujícího uplatňovat po Prodávajícím smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti
Smlouvy.
12. Zánik závazků
1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
▪ splněním všech závazků řádně a včas,
▪ odstoupením Kupujícího od Smlouvy z důvodu podstatného porušování smluvních povinností
a závazků Prodávajícím dle odst. 2 tohoto článku,
▪ odstoupením Kupujícího od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem a dále z důvodu úpadku
Prodávajícího ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších
předpisů, pokud bude Prodávající v insolvenčním řízení a bude rozhodnuto o jeho úpadku
nebo bude-li vůči Prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě
nákladů insolvenčního řízení.
▪ z důvodu zániku oprávnění Prodávajícího k podnikatelské činnosti dle této Smlouvy.
2. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Prodávajícího se považuje:
▪ prodlení s předáním předmětu koupě, které nemělo prokazatelně příčinu na straně Kupujícího,
déle než 20 pracovních dnů,
▪ zpoždění s plněním jakékoliv povinnosti stanovené touto Smlouvou o více než 10 pracovních
dnů,
Stránka 7
3. Odstoupení od Smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
4. Chce-li některá ze stran od této Smlouvy odstoupit na základě ujednání této Smlouvy, je povinna svoje
odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od
Smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení Smlouvy, na jehož základě od Smlouvy odstupuje, jinak
je odstoupení neplatné.
5. V případě odstoupení Kupujícího od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy Prodávajícím
dle odst. 2 tohoto článku nemá Prodávající nárok na zaplacení Kupní ceny dle této Smlouvy, a to ani
na její poměrnou část, pokud se Kupující se Prodávajícím nedohodnou písemně jinak. Prodávající je
pouze oprávněn žádat po Kupujícím to, o co se Kupující plněním Smlouvy obohatí. Odstoupením od
Smlouvy není dotčen nárok Kupujícího na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
6. V případě odstoupení Prodávajícího od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy Kupujícím,
má Prodávající nárok na zaplacení poměrné části Kupní ceny odpovídající rozsahu provedeného plnění
dle této Smlouvy.
7. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení příslušné
Smluvní straně.
8. Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany důvěrných
informací a osobních údajů, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti a ustanovení
týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti
této Smlouvy.
13. Doba platnosti a účinnosti Smlouvy
1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve
znění pozdějších předpisů.
14. Ustanovení společná a závěrečná
1. Jakékoliv změny Smlouvy musí být sepsány formou písemných dodatků ke Smlouvě a musí být
podepsány Smluvními stranami, osobami oprávněnými k takovému jednání.
2. Vztahy mezi Smluvními stranami výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí režimem zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 121/2000 Sb., zákon o
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů.
3. Veškeré spory ze Smlouvy se Smluvní strany zavazují řešit smírem a teprve pokud se spor nepodaří
smírem vyřešit, bude spor rozhodovat obecný soud strany žalované.
4. Pokud bude jakékoliv ujednání Smlouvy shledáno jako neplatné či neúčinné, nedotýká se neplatnost a
neúčinnost ostatních ujednání Smlouvy. Smluvní strany se pro tento případ zavazují neplatná či
neúčinná ujednání nahradit dohodou platnými a účinnými ustanoveními, která nejlépe odpovídají
smyslu a mají nejblíže k neplatnému či neúčinnému ujednání, aniž by požadovaly výhody nebo plnění,
která původně nebyla sjednána.
5. Žádná Smluvní strana není oprávněna postoupit právo nebo závazek nebo zatížit pohledávku
vyplývající ze Smlouvy nebo žádnou jejich část bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní
strany. Zápočet vzájemných pohledávek je možný pouze na základě dohody Smluvních stran.
6. Smluvní strany se dohodly, že doručeno je i v případě, že písemnost je zaslána na adresu sídla Smluvní
strany zapsanou v den odeslání zásilky v příslušném obchodním rejstříku, pokud si adresát zásilky tuto
nevyzvedl, ač byl o uložení zásilky poštovním přepravcem řádně uvědomen, a to desátým dnem od
prvního doručení. Smluvní strany se dohodly, že doručeno je i v případě, že písemnost je zaslána na
Stránka 8
adresu elektronické pošty pro doručování společnosti uvedenou v záhlaví Smlouvy, bez ohledu na
skutečnost, zda se adresát s obsahem sdělení seznámil, neboť odesláním na uvedenou adresu se
písemnost dostala do sféry adresáta, který se s jejím obsahem mohl seznámit.
7. Prodávající bere na vědomí, že Kupující je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů,
je povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v Registru smluv vedeného MV ČR.
Kupující se zavazuje bezodkladně po uzavření této Smlouvy odeslat Smlouvu k řádnému uveřejnění do
Registru smluv. O uveřejnění Smlouvy bude druhá smluvní strana informována prostřednictvím
datové schránky, kdy obdrží zprávu o zveřejnění přímo z Registru smluv. Smluvní strany berou na
vědomí, že nebude-li Smlouva zveřejněna ani 90. den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena
od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
8. Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží po jejím
podpisu každá Smluvní strana.
9. Smluvní strany tímto prohlašují a stvrzují podpisy osob oprávněných k jednání Smluvních stran, že si
Smlouvu řádně přečetly, je jim znám význam jednotlivých ujednání Smlouvy a jejích příloh, že Smlouvu
uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že jim k datu podpisu Smlouvy nejsou
známy žádné skutečnosti ani okolnosti, které by jim mohly bránit v plnění závazků dle Smlouvy, tuto
Smlouvu učinit neplatnou nebo neúčinnou, nebo zmařit její účel a cíl tak, jak jej ve Smlouvě společně
deklarovaly.
15. Přílohy
1. Součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Předmět koupě a podrobný komponentový popis
Příloha č. 2 – Licenční ujednání upravující právo k užívání poskytnutých softwarových licencí
Příloha č. 3 – Cenové kalkulace a stanovení celkové ceny (položkový rozpočet)
Příloha č. 4 – Požadavky na součinnost Kupujícího
Příloha č. 5 – Zodpovědné osoby
Příloha č. 6 – Bezpečnostní požadavky
2. Vyplnění všech příloh, které vyplňuje Prodávající, musí odpovídat požadavkům na předmět veřejné
zakázky.
V Pardubicích dne 27. 11. 2024 V Jihlavě dne 18. 11. 2024
Za Kupujícího: Za Prodávajícího:
…………..…………………………………… ………………………………………………
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA Jaroslav Dvořák
předseda představenstva
člen představenstva
………..……………………………………
Ing. Hynek Rais, MHA
místopředseda představenstva
Stránka 9
Příloha č. 1
Předmět koupě a podrobný komponentový popis – specifikace servisní podpory
Příloha č. 1 - Specifikace technické a servisní podpory
Položka Položka Požadované specifikace položky Stávající Počet Celková nabídková cena
technická ks za položku bez DPH
1 P-ADVVUL- Požadujeme prodloužit dobu technické a servisní podpory podpora
do: 16 440 600,00 Kč
22.02.2025
0I-SU1AR-0 pro kontrakt #03359190 - podpora do 28.10.2026
Veeam Data Platform Advanced Universal Subcription
License.
Includes Enterprise Plus Edition features. 1 Year Renewal
Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support
2 P-ADVVUL- Požadujeme prodloužit podporu produktu do 28.10.2026 22.02.2025 128 345 600,00 Kč
0I-SU1MR-
00 Veeam Data Platform Advanced Universal Subcription
License.
Includes Enterprise Plus Edition features. Subscription
Upfront Billing 10 instance pack. & Production (24/7)
Support
Celková nabídková cena v Kč bez DPH 786 200,00 Kč
Výše DPH 21 % 165 102,00 Kč
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH 951 302,00 Kč
Stránka 10
Příloha č. 2
Licenční ujednání upravující právo k užívání poskytnutého softwarového
vybavení
Licenční podmínky jsou uvedeny na stránkách výrobce na odkazu: https://www.veeam.com/eula.html
LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM POSKYTOVATELE LICENCE
Poslední aktualizace: 28. srpna 2024
Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem („EULA“) je právní smlouvou mezi vámi (jako fyzickou osobou
nebo subjektem, „vy“) a poskytovatelem licence definovaným v části 15.0 („poskytovatel licence“), která
stanoví práva a povinnosti týkající se softwarových produktů. definované v licenční politice („Software“),
omezené služby podpory a související dokumentace („Dokumentace“). Instalací, používáním nebo jinou
interakcí se softwarem nebo dokumentací, poskytováním nebo přijímáním služeb souhlasíte s tím, že
budete vázáni podmínkami této smlouvy EULA. Pokud nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy EULA,
nepoužívejte software, dokumentaci nebo služby ani s nimi jinak neinteragujte.
Udělení licence 1.0 . Tato EULA vám uděluje nevýhradní, nepřenosné a nesublicencovatelné právo
nainstalovat a používat Software ve formě objektového kódu a také Dokumentaci pro vaše interní
obchodní účely za podmínek zde uvedených.
1.1 Software je třeba používat v souladu s konkrétní licencí, kterou jste zakoupili; popis licence lze nalézt
na adrese https://www.veeam.com/licensing-policy.html („Licenční zásady“). Můžete používat pouze
počet licencí nebo kapacitu, které jste zakoupili, pokud vám produkt výslovně neumožňuje překročit využití
o určitou částku. V případě, že překročíte zakoupenou kapacitu, Software nesmí zpracovávat další pracovní
zátěže a Poskytovatel licence není povinen poskytovat údržbu nebo podporu pro takové nadměrné použití,
pokud si nezakoupíte další licence.
1.2 V souladu s touto smlouvou EULA a licenčními zásadami máte povoleno vytvářet kopie Softwaru a
Dokumentace pro vlastní potřebu. Jakékoli kopie nebo částečné kopie Softwaru a Dokumentace, které
vytvoříte, zůstávají duševním vlastnictvím poskytovatele licence a musí obsahovat všechna relevantní
upozornění na patenty, autorská práva a ochranné známky.
2.0 Zakázané použití. Bez výslovného předchozího písemného souhlasu poskytovatele licence nesmíte
(přímo ani nepřímo prostřednictvím jakéhokoli zaměstnance, dodavatele, konzultanta, agenta nebo jiného
zástupce): (a) dále prodávat, převádět, sdílet nebo zpřístupňovat software nebo vaše licenční klíče jakékoli
třetí straně (včetně, bez omezení, sdílení licenčních klíčů na jakékoli webové stránce, fóru nebo sociálních
médiích); (b) zpracovávat data třetích stran (jako poskytovatel služeb), poskytovat komerční hostingové
nebo podpůrné služby, sublicencovat, pronajímat nebo pronajímat, jako celek nebo zčásti, Software jiné
straně nebo jinak používat Software na bázi servisního úřadu bez zakoupení konkrétní licence k tomu; (c)
dešifrovat, dekompilovat, rozebírat, zpětně sestavovat, zpětně analyzovat, upravovat nebo se jinak
pokoušet odvodit zdrojový kód, algoritmy, značky, specifikace, architektury, struktury nebo jiné prvky
Softwaru, včetně jakýchkoli licenčních klíčů, v celku nebo v celku. částečně, za jakýmkoli účelem nebo
jakýmkoli způsobem (kromě rozsahu, v němž je takový zákaz výslovně zakázán zákonem); (d) psát nebo
vyvíjet jakýkoli odvozený software nebo dokumentaci nebo jiné softwarové programy založené na
softwaru nebo dokumentaci; (e) používat Software nebo Dokumentaci v rozporu s jakýmikoli platnými
zákony nebo předpisy; nebo (f) zveřejnit, přenést nebo jinak zpřístupnit výsledky jakýchkoli testů výkonu,
kapacity nebo funkčnosti nebo jakéhokoli srovnávacího testování Softwaru jakékoli třetí straně.
Stránka 11
3.0 Údržba a podpora. Údržba a podpora (souhrnně „Údržba“) pro Software je k dispozici v souladu s
licenčními zásadami a zásadami podpory poskytovatele licence (dále jen „zásady podpory“), které lze
nalézt na adrese https://www.veeam.com/support. html . Údržba, pokud je součástí zakoupeného
Softwaru, bude zahájena dnem zpracování vaší objednávky a vygenerováním licenčního souboru. Obdržíte
(a) podporu pro Váš software a (b) veškeré aktualizace, vylepšení nebo vylepšení, které jsou zahrnuty nebo
definovány v Zásadách podpory. Aktualizace softwaru nelze aplikovat na software s vypršelým plánem
údržby. Poskytovatel licence může odložit nebo odmítnout poskytování údržby, pokud porušíte některá
ustanovení této smlouvy EULA a/nebo licenčních zásad.
4.0 Shromažďování technických informací.
4.1 Poskytovatel licence nemá přístup k Softwaru nainstalovanému ve vámi zvoleném prostředí
(prostředích) ani k jakýmkoli datům, která spravujete pomocí Softwaru. Poskytovatel licence nemá přístup
k žádným technickým informacím týkajícím se konfigurace nebo výkonu Softwaru, pokud je dobrovolně
neposkytnete Poskytovateli licence nahráním souborů protokolu, sdílením snímků obrazovky, popisů,
zpráv, informací z průzkumů atd., které se týkají používání Softwaru.
4.2 Produkty poskytovatele licence, které podporují automatické aktualizace licencí, generují a odesílají
poskytovateli licence statistiky využití licencí. TATO FUNKCE JE VÝCHOZÍ ZAPNUTÁ A LZE BÝT KDYKOLI
VYPNUTO. Shromažďování údajů o využití licencí je povinné pro všechny licence Free a Community Edition
a nelze jej zakázat.
4.3 Některé produkty Poskytovatele licence vyžadují dostupnost online licenčních služeb pro aktivaci
licence a/nebo hlášení o používání kvůli požadavkům chráněné platformy. TENTO SBĚR DAT JE VŽDY
ZAPNUTÝ A NELZE BÝT ZAKÁZÁN.
5.0 Osobní údaje. V případě, že dobrovolně poskytnete osobní údaje poskytovateli licence v souvislosti s
údržbou nebo jinak, vaše osobní údaje budou použity a uloženy v souladu s oznámením o ochraně osobních
údajů poskytovatele licence, které lze nalézt na adrese https://www.veeam.com/privacy-policy
.html . Své preference můžete kdykoli aktualizovat na zákaznickém portálu poskytovatele licence.
6.0 Práva duševního vlastnictví. Software JE LICENCOVÁN, NEPRODÁVÁN. Software je chráněn
patentem, autorským právem, ochrannou známkou, obchodním tajemstvím a dalšími zákony, včetně, bez
omezení, mezinárodních smluv. Seznam příslušných patentů a ochranných známek naleznete na
adrese https://www.veeam.com/veeam-patents-and-registered-trademarks.html . Všechna práva, titul a
zájem na Software, Dokumentaci a jakékoli další materiály nebo informace poskytovatele licence
poskytnuté nebo zpřístupněné v souvislosti s touto EULA, stejně jako všechny návrhy, nápady a zpětná
vazba, které navrhnete ohledně výše uvedeného, jsou majetkem. Poskytovatelem licence (nebo jakýmkoli
poskytovatelem licence třetí strany) a Vy tímto udělujete jakékoli právo, titul a zájem na takové návrhy,
nápady nebo zpětnou vazbu Poskytovateli licence. Poskytovatelé licencí třetích stran, kromě jakýchkoli
jiných práv nebo opravných prostředků, které mají k dispozici, jsou třetími stranami oprávněnými z této
smlouvy EULA s ohledem na jejich příslušné komponenty.
7.0 Software s otevřeným zdrojovým kódem. Poskytovatel licence může do softwaru nebo se softwarem
zahrnout různé součásti softwaru s otevřeným zdrojovým kódem (souhrnně „ OSS “), z nichž každá je ve
vlastnictví třetí strany a podléhá jejím vlastním příslušným licenčním podmínkám a podmínkám. Aktuální
seznam komponent OSS používaných Poskytovatelem licence lze nalézt na adrese
https://www.veeam.com/eula-oss.html . Všechny OSS jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a Poskytovatel
licence v souvislosti s nimi neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané záruky jakéhokoli druhu a
nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli škody související s používáním nebo provozem jakéhokoli
takového OSS.
Stránka 12
8.0 Soulad s exportem. Software a dokumentace mohou podléhat vývozním nebo dovozním předpisům
a sankcím uvaleným různými zeměmi, včetně, ale nikoli výhradně, USA, EU, Spojeného království, OSN a
dalších příslušných úřadů („předpisy o vývozu a sankcích“). Musíte dodržovat všechna platná nařízení o
vývozu a sankcích. Souhlasíte, že ponesete výhradní odpovědnost za určení zákonnosti exportu,
opětovného exportu nebo importu softwaru a dokumentace.
Potvrzujete, že nebudete přímo ani nepřímo prodávat, exportovat, reexportovat nebo používat software
a dokumentaci v Ruské federaci, Běloruské republice ani žádným způsobem, který by porušoval platné
zákony USA a EU o kontrole exportu. Dále se zavazujete, že vynaložíte maximální úsilí, abyste zabránili
třetím stranám v dodavatelském řetězci porušovat tyto podmínky.
Používáním softwaru a dokumentace navíc potvrzujete, že ani vy, ani vaši zákazníci nejste:
• Zahrnuto na jakémkoli seznamu určených osob souvisejících se sankcemi, který vede Úřad pro
kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí USA, Ministerstvo zahraničí USA, Ministerstvo
obchodu USA, Evropská unie, Ministerstvo financí Jeho Veličenstva Spojeného království,
Organizace spojených národů nebo jakýkoli jiný příslušný vládní orgán;
• Organizované podle zákonů, pobývající v nebo vlastněné/kontrolované, přímo či nepřímo,
jednotlivci nebo subjekty v zemích nebo regionech podléhajících komplexním sankcím (v
současnosti Bělorusko, Kuba, Írán, Severní Korea, Rusko, Sýrie, oblast Krymu Ukrajina a Doněcké,
Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti Ukrajiny.
Musíte okamžitě informovat poskytovatele licence o jakémkoli skutečném nebo potenciálním nesouladu
s těmito nařízeními o vývozu a sankcích, včetně jakéhokoli neoprávněného použití nebo prodeje třetími
stranami. Porušení těchto podmínek bude považováno za podstatné porušení této EULA, což nás
opravňuje k okamžitému ukončení EULA, kromě jiných právních opravných prostředků dostupných
poskytovateli licence.
9.0 Audit. Během doby platnosti smlouvy EULA a po dobu jednoho roku poté může poskytovatel licence
během běžné pracovní doby a na základě přiměřeného předchozího upozornění prověřit vaše soubory,
počítačové procesory, vybavení a zařízení, aby ověřil, že dodržujete smluvní podmínky. této smlouvy EULA,
mimo jiné včetně všech licenčních podmínek, zásad a množství zakoupených prostřednictvím
autorizovaných prodejců licence nebo online tržišť. Rozsah auditu může zahrnovat ověření souladu s touto
smlouvou EULA jako celkem, která jako odkaz zahrnuje licenční politiku.
Poskytovatel licence může provádět takový audit maximálně jednou za rok, pokud pro audit neexistují
přiměřené důvody, jako je podezření na porušení EULA. Audit může být proveden jakoukoli formou, včetně
online žádostí o informace (protokoly) nebo inspekcí vaší infrastruktury, a to samostatně a/nebo za účasti
třetích stran podle uvážení poskytovatele licence. V případě takového auditu musíte poskytovateli licence
a/nebo jakékoli třetí straně vybrané poskytovatelem licence poskytnout požadované informace
(protokoly) a/nebo přístup ke své infrastruktuře do třiceti (30) dnů od obdržení oznámení poskytovatele
licence a vynaložit přiměřené úsilí k usnadnění audit.
Veškeré informace, které poskytovatel licence obdrží v důsledku auditu, budou považovány za důvěrné a
budou použity výhradně pro účely provedení auditu. Pokud audit odhalí, že porušujete jakékoli podmínky
této smlouvy EULA, náklady na audit provedený třetí stranou ponesete vy.
10.0 Asistent s podporou AI. Některý Software může obsahovat asistenta s umělou inteligencí
vyškoleného k tomu, aby vám poskytoval informace o tom, jak Software funguje, a odpovídal na otázky,
které byste mohli mít o tomto Softwaru ("Asistent"). Tato funkce se opírá o technologii, která se stále vyvíjí,
a může produkovat neočekávaný nebo nepřesný výstup. Používáním Asistenta potvrzujete, že jste si těchto
Stránka 13
rizik vědomi a přijímáte je. Dále souhlasíte s tím, že poskytovatel licence není odpovědný za výstup
Asistenta ani žádné informace, které do Asistenta zadáte. Asistenta nesmíte používat k žádnému jinému
účelu než k vyhledávání informací o funkcích Softwaru. Souhlasíte s tím, že vy ani žádný uživatel ve vaší
organizaci nebudete za žádných okolností vkládat do Asistenta informace, které jsou považovány za
„osobní údaje“ nebo „osobní údaje“ (jak jsou tyto nebo podobné výrazy definovány podle jakýchkoli
zákonů, které se na vás vztahují) nebo informace, které organizace považuje za důvěrné nebo neveřejné.
Asistent je založen na službě Azure OpenAI od společnosti Microsoft Corporation. Všechny vstupy, které
sdílíte s tímto asistentem, budou zpracovány v souladu s podmínkami Azure OpenAI společnosti
Microsoft . Před použitím Asistenta si prostudujte příslušnou dokumentaci, a pokud s těmito podmínkami
nesouhlasíte, Asistenta nepoužívejte. Poskytovatel licence může ukládat a kontrolovat jakýkoli vstup, který
sdílíte s Asistentem, a výstup Asistenta za účelem zlepšení funkčnosti Asistenta nebo pokud je to jinak
nutné, aby poskytovatel licence mohl poskytovat své služby. Poskytovatel licence vymaže všechny uložené
vstupy a výstupy po 30 dnech od data uložení. Poskytovatel licence nekontroluje všechny výstupy
asistenta; pokud Asistent není schopen odpovědět na vaši otázku nebo pokud máte nějaké obavy týkající
se jejího výstupu, můžete kontaktovat pracovníky zákaznické podpory poskytovatele licence.
11.0 Odškodnění. Poskytovatel licence bude bránit nebo podle svého uvážení urovnat jakoukoli žalobu,
žalobu nebo řízení proti vám, které je založeno na tvrzení, že vaše používání Softwaru porušuje jakýkoli
patent, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví třetí strany, a odškodní vás za jakékoli částky
přiznané proti vám v důsledku nároku, sporu nebo řízení; za předpokladu, že (a) Poskytovatel licence je
neprodleně informován o uplatnění nároku, žaloby nebo řízení, (b) Poskytovatel licence má výhradní
kontrolu nad svou obhajobou a/nebo urovnáním a (c) poskytnete přiměřenou pomoc a budete
spolupracovat při obraně Poskytovatele licence a/ nebo vypořádání na náklady poskytovatele licence.
Závazky poskytovatele licence na obranu a odškodnění se neuplatňují a vy budete odpovědní za obranu
a/nebo vypořádání jakýchkoli nároků, kde (1) vaše používání softwaru nebo dokumentace přesahuje
rozsah licence udělené v této smlouvě EULA, (2) upravili nebo vytvořili odvozená díla ze Softwaru nebo
Dokumentace, (3) Použili jste zastaralou verzi Softwaru nebo Dokumentace, která porušuje autorská práva
po vydání neporušující verze Poskytovatelem licence, nebo (4) Používali jste nebo zkombinovali Software
s jakoukoli technologií , software nebo hardware nedodaný poskytovatelem licence, kde by údajné
porušení nenastalo bez takového použití nebo kombinace, (5) používáte zkušební licence nebo licence na
bezplatné a komunitní vydání. V případě, že bude zahájena nebo ohrožena jakákoli taková žaloba, žaloba
nebo řízení o porušení práva, Poskytovatel licence na svou výhradní volbu a náklady: (i) obstará pro vás
právo pokračovat v používání Softwaru nebo jeho části údajně porušující autorská práva; nebo (ii) upravit
nebo doplnit nebo nahradit je jiným softwarem nebo materiálem, který má v podstatě podobnou
funkčnost a výkon. Výše uvedené možnosti jsou vaším jediným opravným prostředkem podle tohoto
ustanovení.
12.0 Omezená záruka a omezení odpovědnosti .
12.1 Nákup softwarové licence (trvalé nebo předplatné) je nevratný a nevratný. Poskytovatel licence
zaručuje, že software ve své nezměněné podobě, jak byl vám původně dodán nebo zpřístupněn, bude
fungovat v podstatě v souladu s dokumentací k takovému softwaru po dobu devadesáti (90) dnů od data,
kdy vám bude software doručen ( „Záruční doba“). V případě, že Software z věcného hlediska nebude
fungovat v souladu s Dokumentací během Záruční doby a Poskytovatel licence nebude schopen závadu
opravit, bude jedinou a výhradní odpovědností Poskytovatele licence a vaším jediným a výhradním
opravným prostředkem vrácení licenčních poplatků, pokud existuje, zaplatíte za Software. Veškeré
reklamace musí být uplatněny v Záruční době. Výše uvedená omezená záruka se nevztahuje na zkušební
licence nebo licence na bezplatné a komunitní edice, které jsou vždy poskytovány „tak, jak jsou“, nebo
pokud je selhání Softwaru důsledkem vámi způsobené škody nebo nesprávného použití. V případě, že je
nahlášený problém se softwarem vaše chyba, souhlasíte s tím, že uhradíte poskytovateli licence jeho úsilí
o nápravu v souladu s jeho tehdejšími standardními sazbami.
Stránka 14
12.2 Poskytovatel licence nebude v žádném případě odpovědný za jakékoli zkušební licence a licence na
bezplatné a komunitní edice za jakékoli škody, za jakýkoli nárok nebo příčinu jakýchkoli škod jakéhokoli
druhu, včetně, bez omezení, jakýchkoli přímých, nepřímých, zvláštních, náhodných, příkladných, zákonné,
represivní nebo následné škody (včetně, bez omezení, ztráty zisku, ztráty použití nebo dat, poškození
systémů nebo zařízení nebo přerušení podnikání). V případě licencí udělených podle oddílu 12.1 nemáte
nárok na žádnou obranu, odškodnění ani záruční ochranu.
12.3 S VÝJIMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY UVEDENÉ V ČÁSTI 12.1 JSOU SOFTWARE A ÚDRŽBA POSKYTOVÁNY
„TAK, JAK JSOU“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ BEZ
OMEZENÍ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY NA ZÁRUKU BEZ OMEZENÍ. BEZ PŘERUŠENÍ, JE
OBCHODOVATELNÉ NEBO VHODNÉ PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÉ INFORMACE NEBO
RADY POSKYTNUTÉ POSKYTOVATELEM LICENCE NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, VČETNĚ, BEZ
OMEZENÍ, JAKÝCHKOLI DISTRIBUTORŮ POSKYTOVATELŮ LICENCE NEBO PRODEJCŮ, NEVYTVOŘÍ ŽÁDNÉ
ZÁRUKY KROMĚ NEBO JAKÝKOLI ZPŮSOB JAKÝKOLI ZPŮSOB ZVÝŠENÍ OMEZENÍ SCRY.
12.4 V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE POSKYTOVATEL LICENCE ANI JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NEBO
DODAVATELÉ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, EXEMPLÁRNÍ, STATUTÁRNÍ,
REKRESIVNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, VČETNĚ OMEZENÍ DATA LO , Poškození systémů
nebo zařízení, přerušení podnikání nebo nákladů na krytí) v souvislosti s doručením, výkonem nebo
používáním softwaru nebo jakýchkoli jiných materiálů nebo údržby poskytnutých poskytovaným licenčními
prostředky v rámci této euly, ať už je údajně porušením smluvního nároku NEBO JAKO JINÝ TYP NÁROKU,
VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, NÁROKŮ ZA NESPRAVEDLNÉ OBOHACENÍ, NEKALÉ SOUTĚŽ NEBO OBCHODNÍ
PRAKTIKY NEBO JINÉ TRAKTIVNÍ CHOVÁNÍ, VČETNĚ NEDBALOSTI A PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI, I V PŘÍPADĚ
POSKYTOVÁNÍ LICENCE. MAXIMÁLNÍ SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE LICENCE VYPLÝVAJÍCÍ
Z TÉTO SMLOUVY EULA NEBO S NÍ SOUVISEJÍCÍ A VZTAH POSKYTOVATELE LICENCE S VÁMI V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ POPLATKY, KTERÉ ZAPLATÍTE POSKYTOVATELI LICENCE ZA SOFTWARE BĚHEM
POUŽÍVÁNÍ JEDNÉHO (1 PŘED CALIOD) ROKU DO CA VZNIKLA AKCE.
12.5 ŽÁDNÁ STRANA NESMÍ BÝT ŽÁDNÁ STRANA PODÁNA ZA VÍCE NEŽ JEDEN (1) ROK PO VZNIKU PŘÍČINY
AKCE. PRO ÚČELY TÉTO EULA SE POVAŽUJE ZA PŘÍČINU ŽALU, KDYŽ STRANA VĚDĚLA NEBO BY PŘIMĚŘENĚ
MĚLA VĚDĚT PORUŠENÍ NEBO NÁROKOVANÉ PORUŠENÍ.
13.0 Uživatelé státní správy Spojených států . Software licencovaný v rámci této EULA je „komerční
počítačový software“, jak je tento termín popsán v DFAR 252.227-7014(a)(1). Pokud bude získán civilní
agenturou nebo jejím jménem, vláda USA získá software a/nebo dokumentaci v souladu s podmínkami
této smlouvy EULA, jak je uvedeno v 48 CFR 12.212 (počítačový software) a 12.211 (technické údaje)
federálních předpisů o akvizici ( „FAR“) a jeho nástupci. Pokud dojde k akvizici jakékoli agentury v rámci
Ministerstva obrany („DOD“) nebo jejím jménem, získá vláda USA Software a dokumentaci v souladu s
podmínkami této smlouvy EULA, jak je uvedeno v 48 CFR 227.7202 Dodatku DOD FAR a jeho následníků.
14.0 Obecné . Tato smlouva EULA spolu se zásadami a informacemi, na které se zde odkazuje, stanoví
veškeré závazky poskytovatele licence a vaše výhradní práva týkající se softwaru a údržby a nahrazuje
jakékoli konfliktní podmínky jakékoli nákupní objednávky a jakékoli jiné komunikace týkající se této
smlouvy. Žádná ze stran nevykonává nebo nevymáhá žádné ze svých práv podle této smlouvy nebude
působit jako vzdání se práva. Pokud bude jakékoli ustanovení této smlouvy EULA shledáno nezákonným
nebo nevymahatelným, bude vymáháno v maximálním povoleném rozsahu a zákonnost a vymahatelnost
ostatních ustanovení této smlouvy EULA nebude ovlivněna. Tuto smlouvu EULA nesmíte postoupit ani
převést jako celek nebo její část, včetně sloučení, konsolidace, prodeje aktiv nebo podobné transakce, aniž
byste informovali poskytovatele licence a poskytli důkaz, že práva a povinnosti z této smlouvy EULA byly
právně převedeny. a převzal zmocněnec. Poskytovatel licence může přidělit a delegovat tuto smlouvu
EULA bez omezení. S výhradou výše uvedeného je tato EULA závazná a nabývá platnosti ve prospěch stran
a jejich příslušných nástupců a povolených nabyvatelů.
Stránka 15
15.0 Strana poskytovatele licence . Poskytovatel licence na software licencovaný podle této smlouvy EULA
bude určen následovně:
15.1 Pro veškerý software kromě softwaru uvedeného v části 15.2 bude poskytovatelem licence Veeam
Software Group GmbH, společnost založená podle švýcarských zákonů.
15.2 Pro „Veeam Kasten for Kubernetes“ bude Poskytovatelem licence Kasten Inc., korporace
organizovaná podle zákonů státu Delaware, USA.
16.0 Rozhodné právo a jurisdikce .
16.1 Pokud licencujete software od společnosti Veeam Software Group GmbH, tato smlouva EULA se řídí
zákony Švýcarska, bez ohledu na její kolizní zásady a s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním
prodeji zboží a zákona o jednotných transakcích s počítačovými informacemi. . Souhlasíte s tím, že kanton
Zug, Švýcarsko, bude výhradní jurisdikcí pro jakýkoli nárok nebo spor vyplývající z této EULA nebo v
souvislosti s ní.
16.2 Pokud licencujete software od společnosti Kasten Inc., tato smlouva EULA se řídí zákony státu New
York, USA, bez ohledu na jeho kolizní zásady a s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním
prodeji zboží a Jednotný zákon o transakcích s počítačovými informacemi. Souhlasíte s tím, že federální
nebo státní soudy se sídlem v New York County, New York, USA, budou výhradní jurisdikcí pro jakýkoli
nárok nebo spor vyplývající z této EULA nebo v souvislosti s ní.
Stránka 16
Příloha č. 3
Cenová kalkulace a stanovení celkové ceny (položkový rozpočet)
Specifikace technické a servisní podpory
Položka Položka Požadované specifikace položky Stávající Počet Celková nabídková cena
technická ks za položku bez DPH
1 P-ADVVUL- Požadujeme prodloužit dobu technické a servisní podpory podpora
do: 16 440 600,00 Kč
22.02.2025
0I-SU1AR-0 pro kontrakt #03359190 - podpora do 28.10.2026
Veeam Data Platform Advanced Universal Subcription
License.
Includes Enterprise Plus Edition features. 1 Year Renewal
Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support
2 P-ADVVUL- Požadujeme prodloužit podporu produktu do 28.10.2026 22.02.2025 128 345 600,00 Kč
0I-SU1MR-
00 Veeam Data Platform Advanced Universal Subcription
License.
Includes Enterprise Plus Edition features. Subscription
Upfront Billing 10 instance pack. & Production (24/7)
Support
Celková nabídková cena v Kč bez DPH 786 200,00 Kč
Výše DPH 21 % 165 102,00 Kč
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH 951 302,00 Kč
Stránka 17
Příloha č. 4
Požadavky na součinnost Kupujícího
Kupující provede kontrolu prodloužení podpory produktů na portálu výrobce – Veeam.
Stránka 18
Příloha č. 5
Zodpovědné osoby
Osoby odpovědné za plnění závazků dle této smlouvy:
Za každou stranu může být uvedeno více osob, pokud bude vyznačena jejich kompetence.
Prodávající: xxxxxxxxxxxxxx
Account Manager
Jméno: xxxxxxxxxxxxx
Pracovní zařazení: xxxxxxxxxxxxxx
tel.:
email:
Jméno: xxxxxxxxxxxx
Pracovní zařazení: Team Leader
tel.: xxxxxxxxxxxx
email: xxxxxxxxxxxx
Kupující: xxxxxxxxxx
Jméno: Vedoucí odboru IT infrastruktury
Pracovní zařazení: xxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxx
email:
xxxxxxxxxx
Jméno: Správce datových center NEMPK
Pracovní zařazení: xxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxx
email:
Stránka 19
Příloha č. 6 - Bezpečnostní požadavky
Předmětné bezpečnostní požadavky vyplývají ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a
o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZoKB“), vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních
incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci
dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti (dále jen „VKB“)) pro prvek kritické informační infrastruktury.
1. ÚČEL
Tato příloha Smlouvy stanoví způsoby a úrovně realizace bezpečnostních opatření pro Zhotovitele
a určuje vzájemný vztah odpovědnosti za zavedení a kontrolu bezpečnostních opatření mezi Objednatelem
a Zhotovitelem. Požadavky na Zhotovitele jsou definovány dle platné právní úpravy, především pak dle
ZoKB, VKB.
Další požadavky na Objednatele a Zhotovitele související s ochranou osobních údajů vyplývají
z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“)) a souvisejících právních předpisů.
2. BEZPEČNOST INFORMACÍ
Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o veškerých informacích, osobních údajích, datech či
zprávách, o nichž se dozvěděly v souvislosti s přípravou či plněním této Smlouvy (dále jen „důvěrné
informace“), a to včetně předmětu Smlouvy, vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran.
Důvěrné informace ve smyslu této Smlouvy nepředstavují utajované informace klasifikované stupněm
„důvěrné“ ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace bez výslovného souhlasu druhé
smluvní strany, podniknou všechny kroky nezbytné k zabezpečení důvěrných informací
a zajistí, aby se všechny osoby oprávněné zpracovávat důvěrné informace zavázaly k mlčenlivosti nebo aby
se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti. Závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací
zůstává v platnosti i po ukončení této Smlouvy.
Povinnost mlčenlivosti dle této přílohy Smlouvy se nevztahuje na informace:
a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením této Smlouvy ze
strany Zhotovitele;
b) které jsou Zhotoviteli známy a které měl Zhotovitel prokazatelně volně k dispozici ještě před
přijetím těchto informací od Objednatele;
c) které budou následně Zhotoviteli sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není
ve vztahu k nim nijak vázána;
d) jejich sdělení se vyžaduje ze zákona.
Zhotovitel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje plnit následující povinnosti:
a) jmenovat nejpozději následující pracovní den po uzavření Smlouvy zodpovědnou kontaktní osobu
pro potřeby zajištění plnění bezpečnostních požadavků vyplývajících ze Smlouvy a této přílohy a
související komunikace mezi smluvními stranami (dále také jen „Kontaktní osoba pro bezpečnost
na straně Zhotovitele“);
b) zajistit, aby Kontaktní osoba pro bezpečnost na straně Zhotovitele nejpozději do 30 dnů od
uzavření Smlouvy potvrdila písemně Objednateli, že všechny osoby podílející se na poskytování
plnění této Smlouvy za stranu Zhotovitele a/nebo jeho poddodavatelé byli prokazatelně
seznámeni s těmito Bezpečnostními požadavky;
c) rozvíjet bezpečnostní povědomí svých zaměstnanců a příp. dalších osob, které se podílejí na plnění
Smlouvy a průběžně je seznamovat s prováděnými nebo plánovanými změnami. Zaměstnanci a
Stránka 20
další osoby na straně Zhotovitele podílející se na plnění Smlouvy musí být prokazatelně seznámeni
s platnými předpisy a bezpečnostními požadavky Objednatele, a to ještě před zahájením jakékoli
činnosti ze strany těchto osob pro Objednatele v souvislosti s plněním této Smlouvy;
d) přidělovat svým jednotlivým pracovníkům oprávnění k výkonu činností a přísně při tom dodržovat
bezpečnostní zásadu tzv. „potřeba vědět“ (need-to-know principle), tedy zejména dbát o to, aby
byla minimalizována rizika nežádoucího přístupu k aktivům Objednatele;
e) průběžně dokumentovat, kontrolovat a vyhodnocovat oprávněnost přístupu, jak fyzického, tak i
logického, u všech osob na straně Zhotovitele, které přistupují k předmětu plnění dle této Smlouvy;
f) průběžně detekovat bezpečnostní zranitelnosti a konfigurační nesoulady předmětu plnění
Smlouvy a o zjištěných skutečnostech bez zbytečného odkladu informovat Objednatele.
Detekované bezpečnostní zranitelnosti musí být vyhodnoceny s ohledem na související riziko
a musí podle povahy předmětu plnění dojít k nápravným opatřením ze strany Zhotovitele.
Nápravná opatření musí být schválena Objednatelem.
3. OPRÁVNĚNÍ UŽÍVAT DATA
Zhotovitel je při poskytování plnění pro Objednatele oprávněn užívat data předaná Zhotoviteli
Objednatelem za účelem plnění předmětu Smlouvy, avšak vždy pouze v rozsahu nezbytném ke splnění
předmětu Smlouvy.
Zhotovitel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje nakládat s daty (včetně osobních údajů)
pouze v souladu se Smlouvou a příslušnými právními předpisy.
4. AUTORSTVÍ
Zhotovitel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje zajistit, aby při plnění Smlouvy dodržel
podmínky stanovené zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti
k problematice práv duševního vlastnictví jsou uvedeny v této smlouvě.
5. KONTROLA A AUDIT SOULADU S POŽADAVKY BEZPEČNOSTI
Zhotovitel je srozuměn s pravidelným prováděním hodnocení rizik, kontrolou a auditem zavedených
bezpečnostních opatření ze strany Objednatele. Počet a frekvence kontrol ani auditů nejsou nijak
omezeny.
6. ŘETĚZENÍ A ŘÍZENÍ DODAVATELŮ
Zhotovitel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje plnit následující povinnosti:
a) Zhotovitel nezapojí do poskytování plnění dle této Smlouvy (vč. zpracování osobních údajů na
základě této Smlouvy) žádného dalšího poddodavatele (v případě osobních údajů zpracovatele)
bez předchozího povolení Objednatele;
b) Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit požadavky Objednatele na řízení bezpečnosti informací a
poskytne Objednateli veškerou nezbytnou součinnost v otázkách řízení bezpečnosti informací a
pokud využívá při poskytování plnění poddodavatele, zajistí, že bude Objednateli poskytnuta
veškerá nezbytná součinnost v otázkách řízení bezpečnosti informací také od těchto
poddodavatelů;
c) pokud Zhotovitel využívá při poskytování plnění poddodavatele, zavazuje se, že budou dodržovat
bezpečnostní požadavky vč. požadavků na ochranu osobních údajů vyplývající
z této Smlouvy;
d) Zhotovitel odpovídá za to, že jeho poddodavatelé nebudou jednat v rozporu s bezpečnostními
požadavky vyplývajícími z této Smlouvy; v případě, že dojde k nedodržení těchto požadavků ze
strany poddodavatele Zhotovitele, považuje se každé takové nedodržení požadavků za porušení
povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy.
Stránka 21
7. ŘÍZENÍ ZMĚN
Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost ke splnění povinností
Objednatele vyplývajících z ustanovení § 11 Vyhlášky o KB.
8. ZVLÁDÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ
Zhotovitel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje, že:
a) o všech nově zjištěných kybernetických bezpečnostních incidentech souvisejících s předmětem
plnění smlouvy;
b) zhotovitel se během poskytování plnění pro Objednatele zavazuje dostatečně zabezpečit veškerý
přenos dat a informací z pohledu bezpečnostních požadavků na jejich důvěrnost, integritu
a dostupnost.
9. INFORMAČNÍ POVINNOST A POVINNOSTI PŘI VÝMĚNĚ INFORMACÍ
Zhotovitel se během poskytování plnění pro Objednatele zavazuje Objednatele informovat o:
a) významné změně ovládání Zhotovitele nebo jeho poddodavatele podle zákona č. 90 /2012 Sb.,
o obchodních korporacích, a to nejpozději do 3 dnů od uskutečnění této změny;
b) změně vlastnictví zásadních aktiv, využívaných Zhotovitelem k plnění Smlouvy, a změně oprávnění
nakládat s těmito aktivy, a to nejpozději do tří pracovních dnů po uskutečnění této změny.
10. POVINNOSTI PŘI UKONČENÍ SMLOUVY
Nebude-li Zhotovitel s Objednatelem nadále spolupracovat a plnit své závazky v dle sjednané smlouvy,
resp. dojde k ukončení smluvního vztahu, zavazuje se Zhotovitel i nadále k dodržování veškerých
bezpečnostních požadavků vyžadovaných Objednatelem, touto Smlouvou či právními předpisy, a dále k:
• poskytnutí informací k zajištění kontinuity služeb zajišťovaných prostředky, které byly předmětem
plnění smlouvy,
• vrácení důvěrné dokumentace (pokud byla předána),
• provést likvidaci a smazání dat, které vlastní Zhotovitel z důvodu plnění smluvních závazků, vč.
předání prohlášení o smazání Objednateli
předat informace pro umožnění provedení migrace dat zpracovávaných na prostředcích dodaných či
zajišťovaných dle smlouvy na jiné systémy.
11. SPECIFIKACE PODMÍNEK PRO ŘÍZENÍ KONTINUITY ČINNOSTÍ A ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVU DAT
Zhotovitel se zavazuje dodržovat požadavky Objednatele na řízení kontinuity činností.
Zhotovitel vypracuje návrh plánu kontinuity činností sjednaných s objednatelem k zajištění služeb
poskytovaných v rámci předmětu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost při návrhu
metodik pro zálohování a obnovu dat.
12. BEZPEČNOST LIDSKÝCH ZDROJŮ
Zhotovitel připraví poučení a zajistí poučení všech na dodávce participujících stran o bezpečnostních
pravidlech, jež se musí v průběhu dodávky dodržovat a zajistí jejich dodržování nasazením kontrolních a
vynucovacích mechanismů. Rozsah poučení podléhá schválení Objednatele.
13. POŽADAVKY NA SYSTÉMOVOU A PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACI
Nedílnou součástí poskytovaného plnění je zdokumentování všech bezpečnostních nastavení, funkcí a
mechanismů formou zpracování bezpečnostní dokumentace a dále také zpracování provozní dokumentace
v souladu s touto Smlouvou.
Stránka 22
14. FYZICKÁ OCHRANA A BEZPEČNOST PROSTŘEDÍ
a) Zhotovitel se zavazuje dodržovat režimová bezpečnostní opatření využívaných prostor, zejména
pak v oblasti fyzické ochrany, kde jsou umístěny komponenty technologických a komunikačních
systémů, anebo datové nosiče;
b) Zhotovitel se zavazuje, že v místech plnění předmětu smlouvy neponechá volně dostupná
instalační, záložní nebo archivní média ani dokumentaci k předmětu plnění dle této Smlouvy.
15. POŽADAVKY NA ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU
a) Zhotovitel bere na vědomí, že přístup k datům, informacím či zařízením souvisejícím s předmětem
Smlouvy je možné povolit pouze fyzické identitě zaměstnance Zhotovitele / poddodavatele
Zhotovitele, a to na základě požadavku Zhotovitele na přístup schváleného objednatelem;
b) Zhotovitel bere na vědomí, že přidělení oprávnění zaměstnanci Zhotovitele musí být řízeno
zásadou tzv. „potřeba vědět (need-to-know principle) a není nárokové;
c) Zhotovitel se zavazuje, že udělený přístup nesmí být sdílen více zaměstnanci Zhotovitele nebo
poddodavatele Zhotovitele;
d) Zhotovitel se zavazuje, že nebude instalovat a používat žádné nástroje, které nebyly odsouhlaseny
Objednatelem a jejichž užívání by mohlo ohrozit kybernetickou bezpečnost.
e) Zhotovitel se zavazuje, že nebude vyvíjet, kompilovat a šířit v jakékoliv části technologického nebo
komunikačního systému programový kód, který má za cíl nelegální ovládnutí, narušení, nebo
diskreditaci technologického nebo komunikačního systému nebo nelegální získání dat a informací;
f) Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění Objednateli, kteří
přistupují do interní sítě a/nebo technologického nebo komunikačního systému chránili
autentizační prostředky a údaje k systémům Objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě
neúspěšných pokusů o autentizaci může být příslušný účet zablokován a řešen jako bezpečnostní
incident a mohou být uplatněny příslušné postupy zvládání bezpečnostního incidentu;
g) Zhotovitel bere na vědomí, že postup zvládání bezpečnostního incidentu či skutečnost vzniklá
v důsledku porušení Bezpečnostních požadavků nebude posuzována jako okolnost vylučující
odpovědnost Zhotovitele za prodlení s řádným a včasným plněním předmětu Smlouvy a nebude
důvodem k jakékoli náhradě případné újmy Zhotoviteli či jiné osobě ze strany Objednatele. Ostatní
ustanovení ohledně odpovědnosti Zhotovitele za prodlení obsažená v Smlouvě nejsou tímto
ustanovením dotčena.
16. MONITOROVÁNÍ ČINNOSTÍ
Zhotovitel bere na vědomí, že veškerá aktivita Zhotovitele a jeho plnění realizované v rámci plnění
předmětu Smlouvy nebo s ním úzce související budou Objednatelem průběžně a pravidelně
monitorovány a vyhodnocovány s ohledem na obsah Smlouvy a interních dokumentů Objednatele.
17. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ
Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní požadavky i při předání a převzetí plnění dle této
Smlouvy.
Objednatel je oprávněn z důvodu nedodržení bezpečnostních požadavků včetně požadavku na předání
bezpečnostní dokumentace dle této Smlouvy odmítnout převzetí (části) plnění Smlouvy.
18. LIKVIDACE DAT
Zhotovitel se zavazuje plnit požadavky Objednatele v oblasti likvidace dat (ať už dat na papírových
médiích, dat zpracovávaných elektronicky nebo prostřednictvím jakýchkoli dalších nosičů dat).
Stránka 23