Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: DOD20170163
Číslo smlouvy zhotovitele: 075/17
I. Smluvní strany
Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
právní forma: akciová společnost
zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
IČ: 61974757
DIČ: CZ61974757 plátce DPH
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupen: xxxxxxxxxx, vedoucí odboru dopravní cesta
oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx, vedoucí odboru dopravní cesta
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxx, vedoucí odboru dopravní cesta
tel.: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
osoba oprávněná pro změny díla: xxxxxxxxxxx, vedoucí střediska správa a údržba ostatního majetku, tel.:
xxxxxxxxx, e-mail : xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník střediska správa a údržba
ostatního majetku, tel.: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx, specialista stavebních investic, tel.: xxxxxxxxxx, e-mail :
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, vedoucí střediska správa a údržba ostatního majetku
dále jen „objednatel“)
na straně jedné
a
Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o.
se sídlem/místem podnikání: Úprkova 966/3, Přívoz, 702 00 Ostrava
právní forma: společnost s ručením omezeným
zapsaná v obch. Rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C., vložka číslo 10081
IČ: 47666374
DIČ: CZ47666374
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupen:
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Horák, jednatel společnosti
tel.: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní doručovací adresa: Úprkova 966/3, Přívoz, 702 00 Ostrava
(dále jen „zhotovitel“) █ Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 1104
na straně druhé Statutární město Ostrava je jediným akcionářem Dopravního podniku Ostrava a.s.
strana 1/2
Výše uvedená smlouva o dílo se upravuje následovně:
Ad II. Předmět smlouvy
Ad 2.1 V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla a prací potřebných z provozního
hlediska se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy uvedený v čl. II., bod 2.1. Smlouvy o dílo, o vícepráce
specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 v ceně 77 000,09 Kč bez DPH.
Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II., bod 2.1.
Smlouvy o dílo, neprovedením prací původně sjednaných. Méněpráce jsou specifikované v příloze č. 1 tohoto
Dodatku č. 1 v ceně -16 036,10 Kč bez DPH.
Ad VI. Cena předmětu smlouvy
Ad 6.1. S ohedem na znění čl. VI., bod 6.5 smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v
čl. VI., bod 6.1 ceny o dílo. Původní cena díla 135.971,2 Kč bez DPH se zvýšuje o cenu víceprací ve výši
77.000,09 Kč bez DPH a současně se z titulu méněprací snižuje o -16.036,10 Kč bez DPH.
Celková cena díla pak představuje částku 196.935,19 Kč bez DPH.
Ostatní podmínky smlouvy o dílo č. objednatele DOD20170163, č. zhotovitele 075/17 nedotčené tímto dodatkem
zůstávají nadále v platnosti.
Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele DOD20170163, č. zhotovitele 075/17 a smluvní strany
svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel jeden stejnopis
Přílohou a nedílnou součástí dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu víceprací a méněprací a zápisů v SD
V Ostravě dne V Ostravě dne
…………………………………. ………………………………….
xxxxxxxxxxx Ing. Ladislav Horák
jednatel společnosti
vedoucí odboru dopravní cesta
strana 2/2