Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
na zhotovení stavby
Název zakázky: „Rekonstrukce dopravny
Janovice u Trutnova“
Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ
Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
779 00 Olomouc
(dále jen „Objednatel“)
číslo smlouvy: E617-S-3876/2023
číslo jednací: 13047/2024-SŽ-SSV-ÚŘ
ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214993/ 5523530022
a
Společnost „Rekonstrukce dopravny Janovice“
Vedoucí společník STARMON s.r.o.
se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň
IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka C 4338
bank. spojení: xxx
zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, na základě plné moci
2. společník Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka B 1441
zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, členem představenstva
Korespondenční adresa:
Průmyslová 1880, 565 01 Choceň
(dále jen „Zhotovitel“)
číslo smlouvy: V31/2023
dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo na zhotovení
stavby s názvem „Rekonstrukce dopravny Janovice u Trutnova“, která byla uzavřena dne 29. 9.
2023.
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem
být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:
1. PŘEDMĚT DODATKU
1.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu
plnění spočívající v navýšení objemu prací (tzv. vícepráce) a ve snížení objemu prací (tzv.
méněpráce) tak, jak jsou tyto specifikovány ve změnovém listu č. 1 (dále jen ZL č. 1) a
ve změnovém listu č. 2 (dále jen ZL č. 2) a s tím související změně ceny Díla:
Změnový list Vícepráce Méněpráce Rekapitulace
1 107 001,76 Kč 0,00 Kč 107 001,76 Kč
2 272 320,52 Kč 57 695,52 Kč
379 322,28 Kč - 214 625,00 Kč 164 697,28 KČ
Celkem - 214 625,00 Kč
Cena díla dle Smlouvy, vč. dodatku č. 1 a 2 bez DPH .................................. 11 499 382, 00 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 3 bez DPH...................................................... 164 697,28 Kč
Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 3 bez DPH…………………………………………11 664 079,28 Kč
2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO
2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících
změnách smlouvy o dílo.
2.1.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ
SMLOUVY
Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:
„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a
předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu
Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:
Cena Díla bez DPH: 11 664 079,28 Kč
slovy: jedenáct milionů šest set šedesát čtyři tisíc sedmdesát devět korun
českých a dvacet osm haléřů
Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je
uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.“
2.1.2 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla
Dodatek č. 3 smlouvy o dílo 2/3
Zhotovení stavby
Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy –
Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto
dodatku.
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají
v platnosti.
3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo
kvalifikovaným elektronickým podpisem.
3.3 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1 a ZL č. 2 je součástí uvedeného změnového listu.
3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v
registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle
správci registru smluv Objednatel.
3.5 Součást Dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 3
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a
na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.
V Olomouci 3.12.2024 V Chocni 28.11.2024
…………………………………………… ……………………………………………
Ladislav Mikulecký
Ing. Miroslav Bocák vedoucí střediska obchodu
STARMON s.r.o.
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace
V Pardubicích 28.11.2024
…………………………………………………
Ing. Pavel Mužík
člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Dodatek č. 3 smlouvy o dílo 3/3
Zhotovení stavby
PŘÍLOHA Č. 1
Rekapitulace ceny Díla
dle dodatku č. 3
Rekonstrukce dopravny Janovice u Trutnova
D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení Cena bez DPH ZL Vícepráce Méněpráce Cena dle dodatku č.
PS 07-01-11 1 638 088,00 1, 2 273 524,52 - 1
Zabezpečovací zařízení, Janovice u 1 638 088,00
D.1.2 Trutnova 1 911 612,52
PS 07-02-01 Železniční sdělovací zařízení 2 758 810,00
PS 07-02-01.1 637 698,00 1 911 612,52
DDTS ŽDC, Janovice u Trutnova 640 868,00
PS 07-02-11 2 649 982,76
DDTS ŽDC, Janovice u Trutnova - 1 480 244,00 637 698,00
D.2.3. rozšíření
SO 07-84-01 Místní kabelizace a VTO, Janovice u 5 791 150,00 640 868,00
SO 07-86-01 Trutnova 1 728 595,00
Trakční a energetická zařízení 4 062 555,00 2 105 797,76 214 625,00 1 371 416,76
D.2.4 5 791 150,00
SO 98-98 EOV, Janovice u Trutnova 1 311 334,00
1 311 334,00 1 728 595,00
Osvětlení dopravny, Janovice u 4 062 555,00
Trutnova 1 311 334,00
Ostatní stavební objekty 1 311 334,00
Všeobecný stavební objekt
11 499 382,00 379 322,28 214 625,00 11 664 079,28
1/1