Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SMLOUVA O DÍLO č /
uzav^ena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona c. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění
ČLÁNEK I.
SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI
1. Objednatel:
statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
ěstskou části Bmo - Královo Pole, která je zastoupena
vedoucí Odboru správy bytového a nebytového fondu Úřadu
městské části města Brna, Brno - Královo Pole, na základě čl. VIII. odst. 1.
organizační směrnice č. 170/24, o zadávání některých veřejných zakázek
schválené Radou městské části Bmo - Královo Pole
Adresa pro doručování:
ÚMČ Bmo - Královo Pole
Palackého třída 1365/59, Královo Pole, 612 93 Bmo
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 105 933 093/0300
Telč.: 541 588 111
zástupce ve věcech technických: OSBNF ÚMČ Bmo-
Královo Pole
e-mail: tel. č.
2. Zhotovitel: Jiří KOKRDA-DDD, s.r.o. Bmo
se sídlem; Fučíkova 698/20, Líšeň, 628 00
IČO: 27671747
DIČ: CZ27671747 (je plátce DPH)
Jiří Kokrda - jednatel
zastoupená:
kontaktní osoba: '
bankovní spojení:
č. účtu: Komerční banka, a.s.
35-4766420277/0100
Subjekt je zapsán u Krajského soudu v Bmě , oddíl C, vložka 50749.
ČLÁNEK II.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě živnostenského oprávnění odborně způsobilý provádět
veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Deratizace, dezinsekce a dezinfekce společných
prostor BD ve správě MČ Bmo-Královo Pole“, v rozsahu dohodnutém touto smlouvou.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provádění díla nezbytné.
Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy.
3. Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále též „Smlouva") s ohledem na to, že
1
byl Zhotovitel Objednatelem, dne 02.12.2024 vybrán za dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu
s „áZvem „Deratizace, dezinsekce a dezinfekce spoleinýcb prostor BD ve správě MC Bmo-Kralovo
Pole" k uzavření Smlouvy,
ČLÁNEK ni.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ
1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele rádně provést ve sjednané době, na sve naklady
a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo ve stanovené lhůtě předat Objednatel: a tomu
odpovídající závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho
provedení dle Článku V. Smlouvy.
2. Dílo spočívá v provedení deratizace, dezinsekce a dezinfekce společných prostor objektů uvedených
v příloze 5.1 Dílo zahrnuje veškeré práce a dodávky spojené s provedením díla (dále tez „Dílo ).
3 Dílo musí být způsobilé k dohodnutému účelu. Účelem díla je zamezit, případně omezit vzniku škod
v budovách v určené lokalitě, které vznikají zejména přemnožováním hlodavců.
ČLÁNEK IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit nejpozději do 31.12.2024.
2. Místem plnění Díla se rozumí objekty uvedené v příloze č. 1 - „Seznam bytových domů (položkový
rozpočet)"
ČLÁNEK V.
CENA DÍLA
1 Cena za provedení Díla dle Článku III. této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisu, pněemz celková
cena je cenou pevnou, nepřekročíte!nou a nezměnitelnou, po celou dobu prováděni Díla Cena D la
je stanovena na základě „Seznamu domů (položkový rozpočet)", který tvoři přílohu c. 1 Smlouvy
V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s provedením
celého Díla.
Cena bez DPH činí 267 050 Kč (slovy: dvěsta šedesát sedm tisíc padesát korun ceských).
2.
Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění.
Sazba DPH odpovídá platné a účinné právní úpravě v době zdanitelného plnění, J^notkové ceny
použité při tvorbě „Seznamu domů (_položkového rozpočtu)" v sobe zahrnuji veskeie naklady
na řádné a včasné zhotovení Díla, jehož zhotovení je předmětem Smlouvy.
3 Případné vícepráce budou účtovány samostatně, po jejich odsouhlasení oběma smluvními stranami
formou písemných dodatků ke Smlouvě a budou uhrazeny na základe samostatného daňového
dokladu vystaveného Zhotovitelem po provedení Díla. Kvícepracím, ktere nebudou pied jejic
provedením písemně odsouhlaseny Objednatelem, se nepřihlíží.
4 Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke Smlouvě na méněpracích, cena za provedeni Díla dle
odst. 1 tohoto Článku Smlouvy se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající cene menepraci.
5. Změna rozsahu Díla (méněpráce i vícepráce) může být sjednána pouze na základě písemného
dodatku, nestanoví-li tato Smlouva jinak.
2
ČLÁNEK VI,
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Platba bude provedena na základě daňového dokladu, popř. daňových dokladů dle skutečně
provedených a protokolárně Objednatelem potvrzených úkonů, pokud nebude u jednotlivých
činností dohodnuto jinak. Nedílnou součástí daňového dokladu musí být soupis provedených prací
potvrzený oprávněnou osobou Objednatele. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný a
Objednatel jej Zhotoviteli vrátí k opravě.
2. Cena Díla nebo jeho části se stane splatnou uplynutím 14 kalendářních dnů ode dne doručení
daňového dokladu Objednateli na adresu pro doručování uvedenou v čl. I odst. 1 Smlouvy.
3. Platba bude probíhat v koninách českých.
4. Objednatel prohlašuje, že provedené Dílo bude plněno pro výkon veřejné správy Objednatele, a
bude tedy uplatněn běžný daňový režim.
5. Zhotovitelje povinen vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi daňového dokladu stanovenými
zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů:
- označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČO, DIČ;
- označení Zhotovitele, včetně sídla/místa podnikání, IČO, DIČ;
- evidenční číslo daňového dokladu;
- den vystavení daňového dokladu;
- číslo smlouvy Objednatele, název smlouvy a název akce „Deratizace, dezinsekee a dezinfekce
společných prostor BD ve správě MČ Brno-Královo PoIe“,
- den uskutečnění plnění;
- splatnost daňového dokladu;
- základ daně;
- sazbu daně a výši daně v české měně;
- číslo účtu Zhotovitele, na nějž má být placeno.
6. Přílohou daňového dokladu bude vždy oprávněnou osobou Objednatele podepsaný protokol o výčtu
provedených prací obsahující soupis skutečně provedených úkonů s jednotkovou cenou a
množstvím u jednotlivých položek. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje
či bude neúplný nebo nebude obsahovat soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový
doklad vrátit ve lhůtě do data splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový
doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově
vystaveného daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem
pouze práce a služby a dodávky, které byly Zhotovitelem provedeny v rozsahu odsouhlaseném
Objednatelem.
7. Platbu na jiný účet, než kteiý je uvedený v článku I., odst. 2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn
odepřít a není tak v prodlení.
ČLÁNEK VII.
PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEVZETÍ DÍLA
1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel začne provádět Dílo neprodleně po uzavření Smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo
v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem.
3
3. Zhotovitel je povinen odstranit vady z případného nedostatečného provádění Díla na základě
upozornění Objednatele a zavazuje se nastoupit na odstranění vad ve lhůtě 2 pracovních dnů a vady
odstranit neprodleně. Jestliže tak neučiní a jeho postup by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, je
Objednatel oprávněn bez nutnosti činit jakoukoliv další výzvu k nápravě, odstoupit od Smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dle této Smlouvy dodržovat všechny předpisy
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy hygienické a požární a další závazné předpisy. Za
dodržování těchto předpisů v místě provedení Díla i při veškerých činnostech s provedením Díla
souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost
poddodavatelů.
5. Při předání Díla nebo jeho částí je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady
související s prováděním Díla nebo jeho částí a to do 10-ti pracovních dnů od jejich provedení.
Jestliže Zhotovitel Objednateli při předání Díla nebo jeho části nepředá veškeré doklady související
s prováděním Díla nebo jeho části, je Objednatel oprávněn, bez nutnosti činitjakoukoliv další výzvu
k nápravě, odstoupit od Smlouvy.
ČLÁNEK Vin,
VADY DÍLA, SANKCE
1. Objednatelem bude převzato pouze Díio nebo jeho část, která bude provedena bez jakýchkoliv vad.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že je Dílo nebo jeho část zhotovena v souladu s touto Smlouvou, má
vlastnosti dohodnuté a není-Ii to ve Smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a jc způsobilé
užití k dohodnutému účelu.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo nebo jeho část v době jeho předání Objednateli.
4. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo Dílo nebo jeho část v době
předání, pokud tak učiní nejpozději do tří let od předání poslední části Díla Objednateli.
5. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadné
Dílo nebo jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.
6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování vad, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, do 5 dnů
od uplatnění vady u Zhotovitele. Zhotovitel je povinen odstranit vady v dohodnuté době a není-li
tato doba dohodnuta, tak nejpozději do 15 dnů od uplatnění vady.
7. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla nebo jeho části v termínu dle odstavce 6 tohoto
článkuje Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý
i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
8. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná
smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 14 dnů od doručení této výzvy.
9. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany si
výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoníkiC).
10. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran.
11. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením, je věřitel oprávněn požadovat
po dlužníkovi zaplacení zákonného úroku z prodlení ve výši stanovené prováděcím předpisem.
Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak na náklady
již určené, pak na úroky z prodlení.
4
ČLÁNEK IX.
UKONČENÍ SMLOUVY
1. Smlouva může být ukončena z těchto důvodů:
- písemnou dohodou smluvních stran,
/ - písemným odstoupením od Smlouvy,
2. Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné
porušení této Smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením této Smlouvy se rozumí
zejména:
- pokud Zhotovitel opakovaně (tj. min. 2x) a prokazatelně nedosahuje kvality Díla nebo neplní
rozsah stanovený Smlouvou;
- pokud Zhotovitel opakovaně neplní závazky sjednané touto Smlouvou;
- pokud je Objednatel v prodlení s úhradou faktury delším než 120 kalendářních dnů.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo Objednatele na smluvní pokutu dle předchozích
článků této smlouvy a případnou náhradu škody.
ČLÁNEK X.
ČLÁNEK XI.
ROZHODČÍ DOLOŽKA
V případě, že mezi účastníky smlouvy vznikne jakýkoliv spor z této smlouvy, zavazují se řešit tento
spor především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou odstranit, pak každá ze smluvních
stran může podat žalobu bud’ k soudu, nebo k rozhodci. V případě rozhodčího řízení bude žaloba
projednána a bude o ní rozhodnuto jediným rozhodcem panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D.,
zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem
z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem
JUDr. Janem Šimečkem, zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 15784. Rozhodčí
řízení se zahajuje písemnou žalobou, která se podává na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno,
Pražákova 1008/69, PSČ 639 00. Písemná forma žaloby je dodržena také tehdy, je-li tato zaslána
v elektronické podobě umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele - v takovém případě se žaloba
podává na e-mailovou adresu: podatelna@sdruzenirozhodcu.cz nebo do datové schránky.
identifikátor: 9ptf8cu. Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může být pouze písemné,
ve věci však bude nařízeno ústníjednání vždy, když to rozhodce považuje za vhodné. Odměna rozhodce
je splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 1 500 Kč, za
žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3 000 Kč. K odměně rozhodce se připočítává DPH v zákonem
stanovené výši. K nákladům rozhodčího řízení patří zejména odměna rozhodce, hotové výdaje účastníků
a jejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů včetně soudního
poplatku za dožádání soudu a paušální náhrady nákladů rozhodce za takové dožádání ve výši 1 000 Kč,
tlumočné a odměna za zastupování. Soud na návrh kteréhokoliv účastníka může zrušit pravomocný
rozhodčí nález z důvodů uvedených v zákoně. Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být
podán do 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá,
nestanoví-li zákon jinak.
5
Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Znění a uzavření této Smlouvy bylo schváleno dne 20.11.2024 Bc. Marií Pěšákovou, vedoucí Odboru
správy bytového a nebytového fondu Úřadu městské části města Brna, Brno - Královo Pole, a to
na základě pravomoci svěřené vedoucímu zaměstnanci dle čl. VIII. odst. 1 organizační směrnice
č, 170/24 o zadávání některých veřejných zakázek schválené Radou městské části Brno - Královo Pole.
Přílohy: V Brně dne ..-fj...
č. 1 Seznam domů (položkový rozpočet) Zhotovitel:
V Bmě dne
Za Objednatele:
vedoucí OSBNF
Úřadu městské části města Brna
ÚMČ Brno - Královo Pole
6
PŘÍLOHA Č. 6 SEZNAM DOMŮ
poř. číslo název ulice číslo počet pater cena v Kč
orientační
1 Antonína Macka 9 7NP+1PP 2,450
2 Antonína Macka 3 5NP+1PP 2.450
3 Botanická 57 7NP+1PP 2.450
/ 4 Botanická 59 8NP+1PP 2.450
5 Botanická 61 7NP+1PP 2.450
6 Botanická 55 7NP+1PP 2.450
7 Botanická 63 8NP+1PP 2.450
8 Boženy Němcové 13 2NP 2.450
9 Bulharská 102 3NP+1PP 2.450
10 Bystřinová 2 7NP+1PP 2.450
11 Bystřinová 4 7NP+1PP 2.450
12 Bystřinová 6 7NP+1PP 2.450
13 Bystřinová 8 7NP+1PP 2.450
14 Bystřinová 10 7NP+1PP 2.450
15 Bystřinová 12 7NP+1PP 2.450
16 Bystřinová 14 7NP+1PP 2.450
17 Bystřinová 16 7NP+1PP 2.450
18 Bystřinová 18 7NP+1PP 2.450
19 Bystřinová 20 7NP+1PP 2.450
20 Herčíkova 1 13NP+1PP 2.450
21 Herčíkova 25 5NP+1PP 2.450
22 Herčíkova 27 5NP+1PP 2.450
23 Herčíkova 29 5NP+1PP 2.450
24 Herčíkova 31 5NP+1PP 2.450
25 Herčíkova 33 5NP+1PP 2.450
26 Herčíkova 35 5NP+1PP 2.450
27 Hógrova 4 4NP 2.450
28 Hógrova 6 4NP 2.450
29 Hógrova 8 4NP 2.450
30 Hógrova 29 4NP 2.450
31 Hradecká 2 3NP+1PP 2.450
32 Hradecká 4 3NP+1PP 2,450
33 Hradecká 6 3NP+1PP 2.450
34 Hradecká 8 3NP+1PP 2.450
35 Husitská 2/4 5NP+1PP 2.450
36 Chlupová 1 6NP 2.450
37 Chlupová 3 6NP 2.450
38 Chlupová 4 6NP 2.450
39 Chlupová 5 6NP 2.450
40 Chlupová 6 6NP 2.450
41 Chíupova 7 6NP 2.450
42 Chodská 3 4NP+1PP 2.450
43 Jana Babáka 7 4IMP+1PP 2.450
44 Jana Babáka 9 4NP+1PP 2.450
45 Kabátníkova 3 3NP+1PP 2.450
46 Kosmova 1 8NP+1PP 2.450
2.450
47 Kosmova 3 4NP+1PP 2.450
2.450
48 Kosmova 5 4NP+1PP 2.450
2.450
49 Kosmova 7 4NP+1PP
2.450
50 Kosmova 9 4NP+1PP 2.450
2.450
51 Kosmova 11 4NP+1PP 2.450
2.450
52 Kosmova 11a 4NP+1PP 2.450
2.450
53 Kosmova 11b 4NP+1PP 2.450
2.450
54 Kosmova 11c 4NP+1PP 2.450
2.450
55 Kosinová 103 3NP+1PP 2.450
2.450
56 Kounicova 52 61MP 2.450
2.450
57 Kounicova 54 6NP 2.450
2.450
58 Kounicova 56 6NP 2.450
2.450
59 Kounicova 58 6NP 2.450
2.450
60 Palackého tř. 13 3NP 2.450
2.450
61 Palackého tř. 61 5NP+1PP 2.450
2.450
62 Palackého tř. 130 4NP+1PP 2.450
2.450
63 Palackého tř. 132 4NP+1PP 2.450
2.450
64 Palackého tř. 134 4NP+1PP 2.450
2.450
65 Palackého tř. 136 4NP+1PP 2.450
2.450
66 Palackého tř. 138 4NP+1PP 2.450
2.450
67 Palackého tř. 140 4NP+1PP 2.450
2.450
68 Palackého tř. 142 4NP+1PP 2.450
2.450
69 Palackého tř. 144 4NP+1PP 2.450
2.450
70 Pešinova 2 4NP+1PP 2.450
2.450
73 Pešinova 8 4NP+1PP
74 Poděbradova 58 5NP
75 Reissigova 3 3NP+1PP
76 Skácelova 9 4NP+1PP
77 Staňkova 18b 2NP+1PP
78 Svatopluka Čecha 95 4NP+1PP
79 Rybníček 1
81 Tábor 43 8NP
82 Tábor 45 8I\IP
83 Tábor 47 8NP
84 Tábor 53 9NP
85 Tábor 55 9NP
86 Tábor 57 8NP
87 Tábor 59 8NP
88 Tábor 61 9NP
89 Tábor 63 9NP
90 Tábor 49 8NP
91 Tererova 1 5NP+1PP
92 Tererova 2 5NP+1PP
93 Tererova 3 5NP+1PP
94 Tererova 4 5NP+1PP
95 Tererova 5 5NP+1PP
96 Tererova 6 5NP+1PP
97 Tererova 7 5NP+1PP
98 Tererova 8 5NP+1PP 2.450
2.450
99 Tererova 9 5NP+1PP 2.450
2.450
100 Tererova 10 5NP+1PP 2.450
2.450
101 Veleslavínova 17 1NP+1PP
2.450
102 sklad Kosmova 2.450
2.450
103 ÚMČ Radnice 2.450
2.450
DPS 2.450
104 Kabátníkova 8 4NP+1PP 267.050
105 Kartouzská 14 4i\IP 323.130,50
106 Ptašínského 9 4IMP+1PP
107 Ptašínského 11 4NP+1PP
108 Purkyňova 91a 4MP
109 Štefánikova 63a 6NP
Konečná celková nabídková cena deratizace, dezinsekce a
dezinfekce společných prostor BD ve správě MČ Brno-Královo
Pole v Kč bez DPH (tj. součet hodnot žlutě podbarvených
Konečná celková nabídková cena deratizace, dezinsekce a
dezinfekce společných prostor BD ve správě MČ Brno-Královo
Pole v Kč s DPH (tj. součet hodnot žlutě podbarvených položek):
*Dodavatel vyplní žlutě a zeleně podbarvená pole