Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dohoda o narovnání č. 11146/OIMH/2024
DOHODA O NAROVNÁNÍ
ve smyslu ustanovení § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřená níže uvedeného
dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami
Objednatel:
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava
IČ: 00845451
zastoupen Petrem Veselkou, starostou
a
Zhotovitel:
minimalistic s.r.o.
se sídlem: Hartigova 1601/140, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČ: 03055159
zastoupen na základě plné moci ze dne 14.11.2022 xxxxx, advokát ev.č. ČAK: xxxxx, se sídlem xxxxx
I.
1) Smluvní strany tímto činí nesporným, že Smlouvou č. 10596/2020/OIMH na zhotovení
projektové dokumentace vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru ze dne
13.08.2020 se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat dílo spočívající ve vypracování studie
a projektové dokumentace změny stavby před dokončením a projektové dokumentace řešení
nových elektro přípojných pozic, vše pro akci „Stavební úpravy dvorany v 1. NP budovy radnice“,
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.11.2020 a Dodatku č. 2 ze dne 13.01.2021 (dále jen jako „SOD“).
Celková cena díla dle SOD byla sjednána v částce 268.893,00 Kč vč. DPH, dle Dodatku č. 2 pak
v navýšené částce 286.528,00 Kč vč. DPH. Dílo dle SOD mělo být předáno jednotlivě dle dílčích
plnění A) až D) v návaznosti na účinnost SOD, přičemž projektové dokumentace měly být
předány do 11.10.2020, Dodatkem č. 2 pak sjednán nový termín předání na 30.03.2021, dle další
dohody obou stran termín předání ke dni 30.04.2021, následně pak k 26.07.2021. Smluvní strany
činí dále nesporným, že SOD byla ukončena výpovědí ze strany objednatele, která byla doručena
zhotoviteli dne 02.06.2022. SOD tak byla ukončena ke dni 16.06.2022.
2) Objednatel uplatňuje v soudním řízení před OS-Ostrava vedeném pod sp.zn.: 122 C 4/2023
po žalovaném zaplacení částky 153.446,40 Kč z titulu uplatněných třech smluvních pokut
za nedodržení termínu plnění dle SOD (prodlení s předáním předmětu díla), a to Fakturou
č. 2022200014K02 za období od 27.07.2021 do 10.02.2022, v částce 94.246,40 Kč, Fakturou
č. 2022200039K02 za období od 11.02.2022 do 05.04.2022, v částce 25.100,80 Kč, Fakturou
č. 2022200065K02 za období od 06.04.2022 do 16.06.2022, v částce 34.099,20 Kč (dále jen
„Spor“).
3) Objednatel ve své žalobní argumentaci ve Sporu tvrdí a navrhuje důkazy k prokázání tvrzení, že
plnění ad B) a plnění ad C) SOD nebylo zhotovitelem řádně provedeno, v provádění díla dle SOD
nebylo pokračováno, přičemž tato skutečnost byla důvodem ukončení SOD výpovědí ze strany
objednatele.
4) Zhotovitel se brání ve Sporu zejména argumentací, že plnění ad B) SOD bylo původně
objednatelem požadováno, a v SOD i takto výslovně sjednáno, jako vypracování projektové
dokumentace změny stavby před dokončením, kdy následně však bylo objednatelem nově
1
Dohoda o narovnání č. 11146/OIMH/2024
požadováno, aby PD byla zhotovitelem zpracována (změněna) pro účely vydání nového
stavebního povolení.
5) Zhotovitel uplatnil ve Sporu vzájemným návrhem nárok na úhradu částky 238.612,00 Kč
za zhotovitelem provedenou část díla dle SOD do doby skončení SOD ke dni 16.06.2022, na
základě Výpovědí objednatele ze dne 31.05.2022 (dále jen „Vzájemný návrh“).
6) Objednatel odmítá nárok ze Vzájemného návrhu zhotovitele tak jak byl zhotovitelem
Vzájemným návrhem uplatněn, když dílo dle SOD nebylo řádně a včas zhotovitelem plněno.
Objednatel má za to, že zhotovitel má nárok na zaplacení provedené části díla dle SOD v částce
nižší, než jak byla uplatněna zhotovitelem ve Vzájemném návrhu.
II.
Smluvní strany majíce vůli vyřešit věc mimosoudně ve smyslu ust. § 1903 zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, nahrazují jakékoliv vzájemné sporné práva a povinnosti uvedené výše v čl. I.
odst. 2), 3), 4), 5) a 6) tímto
n a r o v n á n í m:
1) Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel má uhradit zhotoviteli za provedenou část
díla částku ve výši 221.067,00 Kč vč. DPH a zhotovitel má objednateli z titulu uplatněných
dílčích smluvních pokut uhradit částku ve výši 153.446,40 Kč. Smluvní strany se dohodly na
započtení částky ve výši 153.446,40 Kč oproti částce ve výši 221.067,00 Kč. Objednatel se tak
zavazuje uhradit zhotoviteli narovnací částku ve výši 67.620,60 Kč vč. DPH, a to nejpozději do
30-ti dnů ode dne doručení faktury dle čl. II. odst. 2 této narovnací dohody, a to
bezhotovostně na účet zhotovitele č.ú.: xxxxx.
2) Zhotovitel vystaví bez zbytečného odkladu po uzavření této narovnací dohody fakturu na
narovnací částku a doručí ji objednateli.
3) Objednatel se zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této
narovnací dohody vzít v plném rozsahu zpět žalobu ve Sporu s tím, že nebude žádat náhradu
nákladů řízení, případně se jich výslovně vzdá. Zhotovitel se zavazuje vyslovit souhlas
s úplným zpětvzetím žaloby objednatele ve Sporu s tím, že nebude žádat náhradu nákladů
řízení, případně se jich pro případ úplného zpětvzetí žaloby ve Sporu výslovně vzdá.
4) Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této narovnací
dohody, ne však dříve, než dojde k úplnému zpětvzetí žaloby objednatelem ve Sporu, vzít
v plném rozsahu zpět Vzájemný návrh úplně zpět s tím, že nebude žádat náhradu nákladů
řízení, případně se jich výslovně vzdá. Objednatel se zavazuje vyslovit souhlas s úplným
zpětvzetím Vzájemného návrhu zhotovitele s tím, že nebude žádat náhradu nákladů řízení,
případně se jich pro případ úplného zpětvzetí Vzájemného návrhu výslovně vzdá.
5) Objednatel a zhotovitel vůči sobě, kromě narovnacích závazků sjednaných výše v čl. II. odst. 1)
až 4), vzájemně nepožadují z titulů uvedených v čl. I. této narovnací dohody nebo souvisejících
titulů, nebo v souvislosti s nimi, již žádné další nároky, resp. se jich výslovně vzdávají.
Objednatel a zhotovitel tak zejména (nikoliv však výlučně) vůči sobě dále vzájemně nepožadují
žádné další nároky za prodlení s předáním díla, za prodlení s úhradou ceny díla, z náhrady
2
Dohoda o narovnání č. 11146/OIMH/2024
škody, bezdůvodného obohacení, smluvních pokut, úroků, úroků z prodlení, z reklamačních
vad atd., resp. se jich výslovně vzájemně vzdávají.
III.
1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), podléhá tato narovnací dohoda zveřejnění v registru smluv. Tato narovnací
dohoda nabývá účinností dnem následujícím po dni jejího zveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že tuto narovnací dohodu zašle k uveřejnění v registru smluv
objednatel. Objednatel se dále zavazuje bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o
zveřejnění narovnací dohody v registru smluv.
2) Smluvní strany prohlašují, že tato narovnací dohoda neobsahuje žádné skutečnosti, které lze
označit jako obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nebo
jiných zákonů.
3) Tato narovnací dohoda je uzavřena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4) Doložka platnosti právního jednání obce dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů: na straně zhotovitele rozhodla o uzavření této narovnací dohody
Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 2222/RMObM2226/23/24 ze
dne 09.12.2024.
5) Smluvní strany prohlašují, že si tuto narovnací dohodu důkladně přečetly, s jejím obsahem
souhlasí a že tato narovnací dohoda byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle,
nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
V Ostravě dne 09.12.2024 V Ostravě dne 09.12.2024
Objednatel: Zhotovitel:
.……………………………………… ………………………………………..
Statutární město Ostrava minimalistic s.r.o.
městský obvod Moravská Ostrava xxxxx, advokát
a Přívoz
Petr Veselka, starosta
3