Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SMLOUVA O DÍLO
uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
zastoupená, prof. Ing. Vladimírem Maříkem, DrSc., dr. h. c., ředitelem
Zikova 4, 166 36, Praha 6
IČO: 68407700, DIČ: CZ68407700
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)
a
FORMOSA AA s.r.o.
Zastoupená: Ing.arch.MgA. Jindřichem Ráftlem, jednatelem
sídlem: Opatovická 18, 110 00, Praha 1
IČO: 05686466, firma není plátcem DPH
číslo bankovního účtu:
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
spisová značka C 268902
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
společně též jako „smluvní strany“
takto:
I.
Význam a účel smlouvy
Účelem této smlouvy je řádné a včasné dodání projektové dokumentace pro pracoviště pro flexibilní výrobu interiéru a dále poskytnutí spolupráce při zadání realizace projektu interiéru dodavateli a při realizaci. Smlouva vzešla ze soutěže o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „ČVUT-CIIRC: Pracoviště pro flexibilní výrobu – Studie pro projekt robotické obsluhy“.
II.
Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje dodat projekt definitivní souborné výtvarné, barevné a dispoziční řešení interiéru a dokumentaci pro provedení interiéru a poskytnout spolupráci při zadání realizace projektu interiéru dodavateli a při realizaci projektu (autorský dozor a technický dozor) na místě určeném dle čl. IV této smlouvy, a to v souladu se specifikacemi v příloze A a C (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu podle čl. IV smlouvy.
III.
Doba a místo provedení díla
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede část díla spočívající dodání projektu definitivní souborné výtvarné, barevné a dispoziční řešení interiéru dle přílohy C nejpozději do 30. 9. 2017 a část díla spočívající v dodání dokumentace pro provedení interiéru dle přílohy C do 30. 10. 2017. Zhotovitel uvědomí objednatele o datu provedení díla alespoň 3 pracovní dny před jejím uskutečněním. O dodání a převzetí díla vytvoří zhotovitel předávací protokol, který obě strany potvrdí podpisy a jedno vyhotovení dostane objednatel.
Poskytnutí spolupráce při zadání realizace interiéru dodavateli a při realizaci projektu (dále jen „spolupráce“) je plánováno na rok 2018 s možností prodloužení. Objednatel vyzve zhotovitele k poskytnutí spolupráce doručením datové zprávy (e-mailem), a to i bez elektronického podpisu, na poštovní server zhotovitele . Po výzvě je zhotovitel povinen spolupráci poskytnout v čase určeném objednatelem. O poskytnutí spolupráce vytvoří zhotovitel předávací protokol, který obě strany potvrdí podpisy a jedno vyhotovení dostane objednatel.
V případě, že k zadání realizace interiéru dodavateli a k realizaci projektu ze strany objednatele nedojde, objednatel nevyzve zhotovitele k poskytnutí spolupráce. Zhotoviteli v takovémto případě nevzniká nárok na úhradu ceny za tato plnění dle přílohy B.
Místem provedení všech částí díla je budova ČVUT CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 nebo jiné místo v Praze určené objednatelem.
Nebude-li provedeno poptávané plnění řádně a v rámci stanovené doby provedení dle čl. III odst. 1 a odst. 2 objednateli, platí, že objednatel může i bez předchozí výzvy nebo jakýchkoliv jiných úkonů učiněných vůči zhotoviteli od této smlouvy odstoupit.
Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, pokud zhotovitel dílo neprovede řádně a včas, zejména pokud nebylo provedeno ve sjednané kvalitě či není způsobilé sloužit svému účelu.
IV.
Cena a platební podmínky
Celková cena díla (tj. včetně spolupráce při zadání realizace projektu interiéru dodavateli a při realizaci) popsaného v čl. II a příloze A a příloze C smlouvy byla dohodnuta mezi smluvními stranami na 175 000,- Kč bez DPH (slovy jedno sto sedmdesát pět tisíc korun českých bez DPH), tj. 211 750,- Kč včetně DPH (slovy dvě stě jedenáct tisíc sedm set padesát korun českých včetně DPH).
Závazný cenový rozpad předmětu plnění tvoří přílohu B této smlouvy.
Plnění je investičního charakteru.
Úhrada ceny bude objednatelem provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě, a to na základě faktur vystavených zhotovitelem vždy po podpisu předávacího protokolu dle čl. III odst. 1 a odst. 2. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit plnění resp. jeho část až po jeho řádném provedení. Částka na vystavené faktuře za provedené plnění musí odpovídat částce za tato plnění dle cenového rozpadu – přílohy B smlouvy. Splatnost každé z vydaných faktur je 30 dnů od jejího doručení. Závazek splatnosti ceny je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.
Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu platné právní úpravy. Nebude-li faktura obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu nebo bude vystavena v rozporu s podmínkami stanovenými touto smlouvou je objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit zhotoviteli. Původní lhůta splatnosti v takovém případě přestává běžet a nová lhůta splatnosti v délce 30 dní začíná běžet dnem prokazatelného doručení opravené nebo nové faktury objednateli.
V.
Sankční ujednání
Nedodrží-li zhotovitel lhůty stanovené pro provedení jednotlivých částí díla dle čl. III této smlouvy, objednatel je oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za každý započatý den prodlení. Nárok objednatele na náhradu škody, která přesahuje smluvní pokutu, není tímto ustanovením dotčen.
Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti ceny uvedenou v čl. IV odst. 4 této smlouvy, zhotovitel je oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z ceny za každý započatý den prodlení.
Objednatel je oprávněn smluvní pokutu započíst do ceny, a to v případě, že plnění budou zhotovitelem provedena po částech a v době vzniku prodlení nedojde ze strany zhotovitele k provedení veškerého plnění ze smlouvy.
VI.
Ostatní ujednání
V případě interpretačních různic se smluvní strany dohodly na přednostní aplikaci ujednání vyplývající z této smlouvy, poté ustanovení zákona a teprve poté ujednání z příloh smlouvy. Odkáže-li se zhotovitel v některé z příloh této smlouvy či jiným způsobem na své všeobecné obchodní podmínky či jiné podmínky způsobující interpretační různice této smlouvy, smluvní strany se výslovně dohodly, že budou aplikována pouze a výlučně ustanovení této smlouvy; všeobecné obchodní podmínky, či jiné podmínky zhotovitele, se neuplatní (včetně případných klauzulí o rozhodném právu a příslušnosti soudu) a zároveň nebudou všeobecné obchodní podmínky či jiné podmínky zhotovitele považovány za protinávrh zhotovitele vedoucí k uzavření smlouvy.
Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu.
Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné moci a že jeho práva k dílu nejsou zpochybněna či právně napadena. Pokud by někdo vůči nabyvateli práv k dílu uplatňoval jakoukoliv pohledávku či jiné právo vzniklé před převodem práva podle této smlouvy, zavazuje se převádějící smluvní strana, že pohledávku zaplatí a jiné právo uspokojí ze svého a že nabývající smluvní straně nahradí případně vzniklou škodu.
Zhotovitel poskytne objednateli a všem subjektům oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je tato veřejná zakázka financována, veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se této smlouvy, jejích dodatků, jakož i dalších dokumentů, které s veřejnou zakázkou souvisejí, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci, nejméně však do 31. 12. 2028. Tuto povinnost zajistí zhotovitel i u subdodavatelů, kteří se podílí na realizaci této smlouvy.
Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zhotovitel se zavazuje vystavit oddělené faktury na položky investičního charakteru a na položky neinvestičního charakteru dle limitů stanovených platnou právní úpravou, neurčí-li objednatel jinak.
Smluvní strany se dohodly, že za oznámení ve smyslu tohoto článku smlouvy se považuje i doručení datové zprávy (e-mailu) s elektronickým podpisem na poštovní server zhotovitele.
VII.
Závěrečná ustanovení
Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem, zejména příslušnými ustanoveními zákona týkající se smlouvy o dílo a dalšími právními předpisy České republiky.
Nedílnou součástí této smlouvy je příloha A – technická specifikace, příloha B – cenový rozpad a příloha C – nabídka zhotovitele.
Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.
Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany.
Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že příslušným soudem je Obvodní soud pro Prahu 6.
Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech v českém jazyce, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.
Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v tomto registru, které je oprávněn zajistit objednatel; pro účely jejího uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu této smlouvy ani z metadat k ní se vážících za vyloučené z uveřejnění.
V Praze dne 29. 8. 2017 V Praze dne 14. 9. 2017
Ing. arch. MgA. Jindřich Ráftl
…………………………..………………… ……………....…………….………………...
zhotovitel objednatel zastoupen
prof. Ing. Vladimírem Maříkem, DrSc., dr. h. c.
ředitelem CIIRC, ČVUT v Praze