Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SMLOUVA O DÍLO č. 2025_00096
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)
SMLUVNÍ STRANY:
1.1 Objednatel
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689,415 50 Teplice
Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupený: , provozně technický ředitel
Hlavní inženýr projektu: manažer útvaru centrálního dispečinku
Zástupce ve věcech technických: vedoucí oddělení dispečinku a řízení soustav
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 3507501/0100
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
1.2 Zhotovitel
aqua4you s.r.o.
Petrovická 214, Božtěšice, 403 40 Ústí nad Labem
Zapsaný u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37251
Zastoupená ve věcech smluvních: , jednatelem společnosti
Zástupce ve věcech technických:
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 4095717319/0800
IČ:04912977
DIČ: CZ04912977
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo za účelem vymezení svých vzájemných práv
a povinností při provedení díla v rámci jejich podnikatelské činnosti, kdy ani jedna ze stran není
spotřebitelem podle § 419 NOZ.
1.2 Smluvní strany se zavazují činnosti dle této smlouvy o dílo vykonávat v souladu se všemi obecně
závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této smlouvy o dílo ani jejím plněním
neporuší žádný závazek s třetí stranou nebo z obecně závazného právního předpisu nebo
jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené
v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé
smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
1.3 Jakékoliv právní jednání smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou musí být činěno v písemné
formě, jinak je neplatné. Ustanovení věty první § 1740 odst. 3 NOZ se pro potřeby této smlouvy o
dílo neuplatní.
1.4 Ustanovení této smlouvy o dílo a právní jednání učiněná na základě této smlouvy o dílo smluvní
strany považují v souladu s § 558 NOZ za obchodní zvyklost, kdy taková ustanovení této smlouvy
o dílo nebo právní jednání učiněné na základě této smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními
NOZ, která nemají donucující účinky.
1.5 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem
podle § 1798 a násl. NOZ. Smluvní strany dále prohlašují, že žádná z doložek mimo vlastní text
smlouvy o dílo neodporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku. Smluvní
strany prohlašují, že tato smlouva o dílo byla uzavřena poctivě a žádná ze Smluvních stran nebyla
bez dalšího zkrácena na svých právech. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu o dílo uzavírá v
souvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu § 433 NOZ.
1.6 Pokud bude v této smlouvě o dílo užito termínu dluh a/nebo závazek, rozumí se tím pro odstranění
možných pochybností jak samotný právní poměr, tak i jeho předmět. Ustanovení § 1740 odst. 3
NOZ se tak neužije.
1.7 Případná změna okolností nezakládá právo zhotovitele obnovit jednání o této smlouvě o dílo.
Zhotovitel tak přijímá odpovědnost podle § 1765 odst 2 NOZ.
Stránka 1 z 7
1.8 Zhotovitel odpovídá objednateli i za způsobení neplatnosti a/nebo zdánlivosti jakéhokoliv právního
jednání učiněného na základě této smlouvy o dílo podle § 579 NOZ.
II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ A POVINNOSTI OBJEDNATELE
2.1 Předmětem smlouvy je:
konzultační a mentorská práce při dlouhodobém vedení pracovníka či pracovníků objednatele ve
věci aplikace matematického modelování aktivačního procesu a činností s tímto tématem
souvisejících. Rozsah poradenství je dán po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele celkovým
objemem konzultačních hodin (přípravné a přímé konzultační hodiny) za kalendářní rok:
84 hodin za rok + náhrady za čas a dopravu do místa konzultačních setkání
Předpokládaná četnost konzultací: 1 x měsíčné, tj. 12 konzultačních dní za rok
Tento počet může být během platnosti smlouvy rozšířen pouze na základě dohody mezi
objednatelem a zhotovitelem.
2.2 Objednatel poskytne zhotoviteli k provedení díla:
- cca 14 dní před termínem konzultace zašle okruh problematiky, který bude předmětem
konzultačního setkání, u konkrétních ČOV základní technická data předmětných ČOV, základní
provozní data předmětných ČOV, údaje o složení odpadní vody a provozní výsledky
předmětných ČOV,
- po vzájemné dohodě jiné informace, které si dodavatel vyžádá od objednatele jako nezbytné
pro plnění předmětu smlouvy.
2.3 . Podle možností poskytne objednatel další potřebnou součinnost, kterou zhotovitel uplatní.
2.4 Objednatel prohlašuje, že dílo podle této smlouvy přímo souvisí s předmětem jeho podnikání,
který je uveden v jeho živnostenském oprávnění a zavazuje se dílo užívat jen k účelům s tímto
předmětem podnikání přímo souvisejícím.
III. ČAS PLNĚNÍ
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo blíže specifikované v čl. II. odst.
základě výzvy kompetentních zástupců objednatele (zejména pracovníků účastnících se
konzultačních setkání), a to průběžně po dobu trvání platnosti této smlouvy, které je uzavřena na
dobu neurčitou. Frekvence konzultačních setkání je stanovena na 1 x měsíčně, nebude-li po
vzájemné dohodě upraveno jinak.
3.2 Místem plnění je adresa: U Hřiště 387, 273 51 Braškov.
3.3 Místem konzultačních setkání je adresa: ČOV Bystřany
Stránka 2 z 7
IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 Dohodnutá smluvní cena za řádné provedení díla v rozsahu 12 konzultačních dní za rok bez
DPH činí: _____
Kč, tj. Kč za měsíc.
4.2 Případné další navazující práce jsou považovány za rozšíření smlouvy a budou samostatně
písemně dohodnuty. V takovém případě budou použity tyto jednotkové ceny zhotovitele:
4.3 Jednotkové ceny vycházejí z oficiálního ceníku prací společnosti aqua4you s.r.o. platného pro
aktuální kalendářní rok a jsou uvedeny níže (bez DPH). Hodinové sazby (viz ceník) jsou rozděleny
na tři kategorie: (1) náhrada za cestovní čas, (2) práce základní, běžné, konzultačně-inženýrské a
(3) práce speciální spočívající v realizaci expertního poradenství, speciálních technologických
výpočtů pomocí matematických modelů aktivačního procesu (návrhy technologií, optimalizace
provozů) a v pracích expertních posudků. Pro úplnost je uvedena jednotková cena náhrady
cestovného.
náhrada za cestovní čas ■JKč/h
náhrada za čas - základní, běžné, konzultačně inženýrské práce Kč/h
náhrada za čas - speciální práce - technologické výpočty, expertní posudková činnost Kč/h
náhrada cestovného (za 1 km) ■■ Kč/km
4.4 Změna ceny je vyhrazena v případě, dojde-li k podstatné a odůvodněné změně rozsahu prací
uvedených v čl. II. O takové skutečnosti je povinen zhotovitel objednatele neprodleně písemně
informovat. Změna ceny bude stanovena dle dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. Zvýšení
ceny musí být odsouhlaseno objednatelem formou písemného dodatku k této smlouvě.
4.5 Cena zahrnuje veškeré činnosti potřebné k bezvadnému provedení díla podle této smlouvy.
4.6 Daň z přidané hodnoty vyúčtuje zhotovitel objednateli na faktuře, která je podkladem pro
proplacení ceny za dílo a této daně.
4.7 Fakturace za provedené dílo bude vystavována měsíčné, a to ve výši Kč (bez DPH).
Případné dohodnuté vícepráce či cestovní náhrady nad rámec dohodnuté konzultační činnosti
v souladu s bodem 6.4 této smlouvy doložené detailním rozkladem ceny budou fakturovány spolu
s měsíčními fakturacemi.
4.8 Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 30 dnů od doručení objednateli.
4.9 Platební doklady budou adresovány na Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská
1689, 415 50 Teplice, IČ 49099451, DIČ CZ4909945. Platební doklady budou mít náležitosti dle §
28 zákona č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH) v platném znění. Ve faktuře je nutné uvést číslo
objednávky PSS0J260001 a číslo smlouvy 2025_00096 v evidenci objednatele.
V. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, ve lhůté stanovené pro každý konkrétní případ
dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, průběžné výsledky a konzultace budou předávány
podle pokynů objednatele dle aktuálního stavu a požadavku kompetentních pracovníků.
5.2 . Objednatel se zavazuje převzít řádně provedené dílo a uhradit cenu stanovenou v čl. IV.
smlouvy.
Osobami odpovědnými za plnění povinností z této smlouvy jsou ze strany:
a) zhotovitele:
objednatele:
5.3 Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli k provedení díla, zůstávají
majetkem objednatele a zhotovitel je bez svolení objednatele nesmí použít k jiným účelům než pro
provedení díla podle této smlouvy.
Stránka 3 z 7
5.4 Smluvní strany jsou povinny zachovávat obchodní tajemství o všech skutečnostech
obchodní, výrobní či technické povahy, které se týkají druhé smluvní strany nebo
předmětu zhotoveného díla, o níž se v průběhu tohoto obchodního případu dozví.
5.5 Je-li výsledkem nebo součástí zhotovení díla podle této smlouvy výsledek, který je chráněn
právem z průmyslového vlastnictví nebo jiného duševního vlastnictví, je objednatel oprávněn jej
využívat jen k účelu vyplývajícímu z této smlouvy. Pro další využití je povinen uzavřít se
zhotovitelem příslušnou licenční smlouvu.
5.6 Každá smluvní strana má právo odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana
porušila povinnost, k níž se zavázala touto smlouvou, případně i bez uvedení důvodu. Smluvní
strana, která porušila smluvní povinnost, je v takovém případě povinna zaplatit druhé smluvní
straně škodu, včetně účelně vynaložených nákladů, které v důsledku odstoupení od smlouvy
druhé smluvní straně vznikly. V případě odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu, má tuto
povinnost strana odstupující. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají doručením písemného
oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
VI. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE
6.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
6.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a zodpovídá za to, že veškeré jeho činnosti
budou prováděny v souladu s požadavky objednatele. Zhotovitel bude dodržovat dílčí termíny
dohodnuté pro jednotlivé konkrétní konzultační případy předmětu plnění, případně se řídit pokyny
objednatele dle aktuálního stavu a požadavku kompetentních pracovníků.
6.3 Při provádění díla může zhotovitel využít služeb jiné osoby. Při provádění díla jinou osobou má
zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám.
6.4 Případné návštěvy lokalit ČOV či účast na vyžádaných jednáních budou kompenzovány
náhradami cestovného, ale pouze v případě, že nebudou kombinovány s dalšími aktivitami na
projektech realizovaných společností aqua4you s.r.o. v rámci SčVK a.s. Zhotovitel se zavazuje,
že v maximální možné míře využije kombinace služebních cest v rámci jiných projektů se SčVK
a.s.
6.5 Za věc převzatou od objednatele do opatrování za účelem jejího zpracování při provádění díla
nebo za účelem její opravy nebo úpravy odpovídá zhotovitel jako skladovatel.
6.6 Zhotovitel se objednavateli zavazuje mlčenlivostí o poskytovaných datech, a to zejména o údajích
o složení odpadní vody a provozních výsledcích jakékoliv třetí osobě. V případě použití výsledků
pro vědeckou publikační činnost bude tato skutečnost podléhat souhlasu zástupce objednatele.
VII. SANKCE
7.1 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý započatý týden
prodlení termínu z důvodu ležících na jeho straně.
7.2 Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré případné škody, které vznikly z nedodržení kvality
provedeného díla a terminů plynoucích z ustanovení této smlouvy.
7.3 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn provést úhradu faktur, případně
jiných pohledávek zhotovitele vůči objednateli zápočtem s pohledávkami objednatele vůči
zhotoviteli. Jako doklad o provedení zápočtu vzájemných pohledávek slouží pro obě smluvní
strany „Oznámení o platbě a zápočtu“ (dále jen „Oznámení“), které zašle objednatel zhotoviteli
současně s úhradou rozdílu ze zápočtu. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že předmětem
započtení mohou být veškeré pohledávky objednatele vůči zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
Veškeré pohledávky objednatele vůči zhotoviteli z této smlouvy o dílo díky své povaze splňují
kritéria § 1987 NOZ a objednatel je oprávněn činit projevy směřující k započtení vzájemných
pohledávek elektronickou poštou. V případě sporu o to, zda byl učiněn projev směřující k
Stránka 4 z 7
započtení, je rozhodující údaj z adresáře elektronické pošty objednatele. Objednatel se zavazuje
zasílat zhotoviteli Oznámení na elektronickou adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy o dílo.
Vlil. RIZIKA A POJIŠTĚNÍ
8.1 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálu, zařízení,
mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou část díla a to do okamžiku převzetí díla nebo
jeho části zadavatelem.
8.2 Zhotovitel má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností
nebo vztahem pojištěného.
8.3 . Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zástupci, dodavatelé a další osoby, které budou za
zhotovitele plnit jednotlivé povinnosti nebo vykonávat práva dle této smlouvy přímo na objektech
objednatele a byli seznámeni s riziky na jednotlivých objektech objednatele dle směrnice BOZP
S.ŘP.4.3,05D.
IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1 Tato smlouva o dílo se řídí ustanoveními občanského zákoníku, která upravují smlouvu o dílo.
9.2 Od smlouvy může objednatel nebo zhotovitel odstoupit pouze z důvodu uvedených v občanském
zákoníku.
9.3 Dojde-li mezi zhotovitelem a objednatelem ke sporu o této smlouvě a nepodaří-li se věc vyřešit
mimosoudně, bude právní záležitost řešena prostřednictvím příslušného soudu.
9.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý stejnopis je podepsán zhotovitelem a
objednatelem a má tedy platnost originálu. Po jednom stejnopisu obdrží vždy zhotovitel a
objednatel.
9.5 Veškerá vůle smluvních stran o obsahu, účelu a fungování této smlouvy o dílo je také v této
smlouvě o dílo obsažena a smluvní strany prohlašují, že ustanovení této smlouvy o dílo jsou určitá
a jim bez jakýchkoliv pochyb zřejmá.
9.6 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými očíslovanými dodatky k této
smlouvě, podepsanými oběma smluvními stranami.
X. PROTIKORUPČNÍ DOLOŽKA
10.1 Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání
skupiny Severočeská voda, jejímž členem je společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
(dále jen SčVK). Deklarace je dostupná na webu Severočeská voda v sekci Compliance
10.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:
a. neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti
s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
b. nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů
a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana
poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu
ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
c. neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
d. úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s
obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného,
e. nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
f. zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé
úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Stránka 5 z 7
10.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SčVK
prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:
10.4 Elektronická adresa:
10.5 Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
10.6 další způsoby, které SčVK aktuálně využívá.
10.7 SčVK se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí
podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.
10.8 SčVK má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v
této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit
odstoupením nebo výpovědi s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé
smluvní straně.
10.9 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SčVK si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace
týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v
trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám,
vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly
způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.
XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
11.1 SčVK informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány
v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které
jsou dostupné webu Severočeská voda v sekci GDPR
V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době
zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů
subjektům údajů náleží.
11.2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů
o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SčVK zpracovává osobní údaje v souladu
s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího
odstavce.
XII. REGISTR SMLUV
Tato smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a nabude účinnosti dnem jejího
uveřejněni v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění této
smlouvy v registru smluv podle předchozí věty se zavazuje SčVK v rozsahu a ve lhůtách dle zákona za
předpokladu, že tato smlouva, popř. dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o
registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících
svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství, za níž je považováno
cenové ujednání. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
Teplice dne 1 2 :Q2: 2025
Objednatel:
Provozně těch nickyředitel Stránka 6 z 7 jednatel společnosti