Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Město Mohelnice Evidenční čč..::... ........... 5g§§/M V\o0hheel1nniÍcCe
Zveřejnění:....
1 0 -03- 2025
Registr smmlluuvv::.......................................
SMLOUVA 0 DÍLO
(smlouva o zhotovení stavby)
„Oprava elektroinstalace v bytech č. 5 a 7 v objektu DPS Třebovská, Mohelnice"
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)
1. Smluvní strany
1. Objednatel město Mohelnice
se sídlem
U Brány 916/2
IČ 789 85 Mohelnice
DIČ
zastoupený 00303038
Telefon CZ00303038
E-mail
Bankovní spojení Ing. Pavlem Kubou, starostou města
Číslo účtu +420 583 452 132
kubaD0mohelnice.cz
Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice
27-1905690389/0800
Kontaktní osoba ve věcech technických
Martin Kápl investiční referent
Telefon +420 725 855 542
E-mail kaDlm0mohelnice.cz
(dále jen objednatel) ESB mont spol. s r.o.
2. Zhotovitel
se sídlem Družstevní 335/14, 789 85 Mohelnice
IČ 09690751
DIČ CZ09690751
zastoupený Petrem Šímou
Telefon
E-mail
(dále jen zhotovitel)
(dále společně jen smluvní strany)
II. Dílo
1. Dílem se rozumí provedení stavby s názvem „Oprava elektroinstalace v bytech č. 5 a 7
v objektu DPS Třebovská, Mohelnice", a to při plném respektování:
a) obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických předpisech a
ČSN,
b) vzájemně odsouhlasené cenové nabídky uvedené v příloze smlouvy o dílo,
(dále jen dílo).
2. Dílo bude zhotovováno v objektu Domova pro seniory na ul. Třebovská 17 v Mohelnici.
3. Dílo se považuje za zhotovené, bylo-ii zhotovitelem předáno a objednatelem převzato po úplném
dokončení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení
tvořících jeho součásti a příslušenství, jak to vyplývá z dokumentů a podmínek uvedených
v ustanovení odst. 1 tohoto článku této smlouvy tak, aby bylo dílo plně provozovatelné a
uživatelné, přičemž budou provedeny a dokončeny též všechny další činnosti podmiňující
provedení díla. Zhotovené dílo převezme objednatel i s případnými drobnými vadami a nedodělky
nebránícími nikterak v užívání a provozování díla k účelu, pro který je objednatelem pořizováno.
4. Dílo se považuje za provedené podpisem předávacího protokolu o převzetí díla bez výhrad.
Převezme-li objednatel dílo s výhradami existence vad a nedodělků nebránících řádnému užívání
díla, považuje se dílo za provedené odstraněním poslední vady nebo nedodělku, uvedené
v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli sjednanou cenu
díla k úhradě podle další úpravy této smlouvy.
III. Termíny plnění zhotovitele
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech podpisem smlouvy o dílo
Termín zahájení provádění díla 01.05. 2025
Termín provedení díla nejpozději do
IV. Cena díla a platební podmínky
1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,
ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.
Celková cena bez DPH (základ daně) 258.599,80 Kč
Daň z přidané hodnoty odvede objednatel.
Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému
a včasnému provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které ve výkazu výměr nebo
smlouvě uvedeny nejsou a prodávající jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
2. Cena díla je stanovena na základě vzájemně odsouhlasené cenové nabídky zhotovitele.
2/5
3. Cenová nabídka je uchazečem oceněna tak, že v konečném důsledku obsahuje celkové náklady -
cenu za práce, dopravu, materiál i další náklady (viz odst. 4 tohoto článku) a též přiměřený zisk
zhotovitele.
4. Celková cena obsahuje také:
• bezpečnostní opatření na staveništi,
• poplatky (náklady na likvidaci odpadu spojeného se stavbou),
• úklid dotčených prostranství,
• prohlášení o shodě použitých materiálů,
• demontáže, odvoz a likvidaci elektromateriálu,
• dopravu,
• revize.
5. Cena vzešlá z cenové nabídky se považuje za cenu sjednanou, smluvní a nejvýše přípustnou.
6. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla na základě dílčí a konečné faktury.
Dílčí a konečná faktura mohou být vystaveny až po písemném souhlasu některé z uvedených osob
objednatele z čl. I. Dílčí faktura může být vystavena po provedení jednoho z uvedených bytů č. 5
nebo č. 7. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po řádném provedení díla a po
vyklizení staveniště. Faktury budou mít splatnost 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení
objednateli. Faktura se podává výhradně přes podatelnu objednatele, elektronická adresa je
mesto(5>mohelnice.cz.
7. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, je objednatel
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůty splatnosti a nová lhůta
splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
V. Součinnost smluvních stran
1. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost osobám objednatele uvedených v čl. I.
VI. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o provádění díla.
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit.
3. Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli při předání díla návody na údržbu, revize, doklady o
likvidaci odpadů, doklady o shodě použitých materiálů.
4. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou či jiný
průvodní doklad prokazující kvalitu.
5. Zhotovitel je povinen sjednat si odpovědnostní pojištění na celou dobu provádění díla až do jeho
provedení ke kompenzaci veškerých újem vzniklých případně zaviněním zhotovitele buď
na majetku objednatele nebo v souvislosti s prováděním díla s výší pojistného plnění v částce
nejméně 2 mil. Kč. Nepředloží-li zhotovitel na výzvu objednatele kopie pojistné smlouvy
s dokladem o zaplacení pojistného do 10 pracovních dní od zahájení provádění díla je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (dva tisíce korun českých) za každý i
jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
3/5
VII. Záruční doba
1. Zhotovitel poskytuje na jakost zcela dokončeného díla záruku po dobu 60 měsíců. Záruka se
nevztahuje na svítidla se záruční lhůtou uvedenou jejich výrobcem.
2. V případě projevení se vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit nejpozději pátý pracovní
den po doručení požadavku objednavatele zaslaného e-mailem. Vada musí být odstraněna
v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.
3. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele po jejich zjištění.
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují a jaký zákonný způsob vyřízení
reklamace objednatel požaduje.
4. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamované vady v termínu uvedeném v ust. VII odst.
2, je objednatel oprávněn zajistit opravu reklamované vady třetí osobou s tím, že náklady spojené
s takovou opravou nese zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednateli uhradit smluvní pokutu
ve výši 10.000 Kč (deset tisíc korun českých).
5. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případě, kdy vadu neuzná, či tvrdí, že za ni neodpovídá.
Náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel až do právní moci rozhodnutí příslušným
soudem ve věci samé.
Vlil. Smluvní pokuty
1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvní pokutu ve výši 0,2 % (dvě desetiny procenta) z celkové ceny díla bez DPH, za každý i jen
započatý den prodlení, a to až do okamžiku provedení díla.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % (5 setin procenta) z dlužné částky za každý den
prodlení.
3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu dohodnutém při předání a převzetí zcela provedeného
díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč (pět set korun
českých) za každý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel bude v prodlení s termínem odstranění reklamované vady dle článku Vil. odst. 2
této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (jeden tisíc korun
českých) za každý i jen započatý den prodlení.
IX. Dohoda o zápočtu
1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny díla byly
automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku
započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo
(zejména smluvní pokuty a náhrady škod).
4/5
X. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským
zákoníkem.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadnému provedení
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla
potřebné.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy.
Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují,
že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran.
Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel
a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
7. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
8. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém zasedání dne 5.3.2025
usnesením č. 1984/77/RM/2025.
Příloha-cenová nabídka Za zhotovitele
V Mohelnici, dne:
Za objednatele
Ing. Pavel
starosta
Druž
Tel.: 583 433 444
IČ:09690751 DIČ:CZ09690751
5/5
zakázka: NABÍDKA Číslo skladu: 1
Dodavatel: ESB mont s.r.o. Vnitřní číslo: 25035
Družstevní 335/14
IČO: Příjem poptávky dne: 03.03.2025
789 85 Mohelnice Požadovaný termín: 03.03.2025
09690751 DIČ: CZ09690751 Poptávka odběratele: . ,
Platnost nabídky:
C 83891 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Popis: DPS Třebovská 17, rek.el.byt č.7
Odběratel: Město Mohelnice IČO: 303038
789 85 U Brány 916/2 DIČ: CZ00303038
Mohelnice Česká republika
Sleva Cena Sazba DPH Celkem
Číslo ski. karty Název Množství MJ Cena za MJ v% bez DPH DPH v % sDPH
Nabízíme Vám krabice přístr. KP 68-KA 35,000 ks
4,000 ks
95268863 krabice odbočná KO 97/5 s
24010150 vlčkem 180,000 m
3000195 20,000 m
3000365 kabel CYKY-J 3x2,5 160,000 m
3000175 22,000 m
3000330 kabel CYKY-J 5x2,5 20,000 m
20030075
18240005 kabel CYKY-J 3x1,5 30,000 kg
1000740
50010810 kabel CYKY-J 4x10 25,000 m
50010830 4,000 ks
50010840 lišta EIP 40x20 bílá 2,000 ks
50010060 1,000 ks
50010880 sádra balená 30 kg tř.G2-ll 1,000 ks
50012001 1,000 ks
50012191 vodič H07V-K 4 8,000 ks
52012251 zelenožlutý (CYA) 1,000 ks
9,000 ks
52012261 přístroj spínače č. 1 3559-
50012221 A01345 bezšro 8,000 ks
50012211 1,000 ks
50012201 přístroj spínače č.6 3559- 1,000 ks
95388287 A06345 bezšrou 17,000 ks
80010045 1,000 ks
95331761 přistroj spínače č. 7 3559- 1,000 ks
95332614 A07345 bezšro 10,000 ks
1200000384 40,000 ks
1200000969 přístroj spínače Č.2 3558- 3,000 ks
1200000776 A02340 2,000 ks
1,000 ks
1110001444 přistroj spínače 1/0,1/OSo
95343256 3559-A91345 1,000 ks
95384899 1,000 ks
kryt 3558A-A651 B Tango 3,000 ks
bílá
kryt 3558A-A00620 B s
popis.polem Tango
zásuvka dvoj. 5513A-
C02357 B pootoč. Tango
bílá
zásuvka 6619A-A06357 B
bílá Tango
rámeček troj.3901A-B30 B
Tango bílá
rámeček dvoj. 3901A-B20
B Tango bílá
rámeček 3901A-B10 B
Tango bílá
zvonek 2000/8V el.mech. s
miskou
telefon domácí DT93 4FP
210 51.201 bílý
svorka krabicová 221-415,
5x0,08-2,5(4) K221415
svorka krabicová 221-413
K221413
svítidlo LED 18WZM4311
DOPRI PŘ.KR IP54 NW B
Svítidlo Led Cori ZM3402
18WIP44
svítidlo GANYS 10W
41OOK bílé 58cm LED
800lm TL201642SMDB
ventilátor AUTO 100T
kulič.lož. + čas. + žal.
rozvaděč KLV-36UPS-F
pod omítku
záslepka BS-6MB-WH
6modulú bílá
zakázka: NABÍDKA Číslo skladu: 1
Dodavatel: ESB mont s.r.o. Vnitřní číslo: 25035
Družstevní 335/14
IČO: Příjem poptávky dne: 03.03.2025
789 85 Mohelnice Požadovaný termín: 03.03.2025
Poptávka odběratele:
09690751 DIČ: CZ09690751 . .
Platnost nabídky:
C 83891 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Popis: DPS Třebovská 17, rek.el.byt č.7
Odběratel: Město Mohelnice IČO: 303038
789 85 U Brány 916/2 DIČ: CZ00303038
Mohelnice Česká republika
Název Sleva Cena Sazba Celkem
Číslo ski. karty Množství MJ Cena za MJ v% bez DPH DPH v % sDPH
Chránič OLE 10B/1N/0.03
Nabízíme Vám 6kA LMF 2,000 ks
Chránič OLE 16B/1N/0.03 7,000 ks
10.560.272 6kA LMF 1,000 ks
10.560.273 Chránič LFE 25/4/0,03 6kA 1,000 ks
11.016.503 Jistič LTE 168/3 6kA 5,000 ks
11.016.400 Jistič LTE 16B/1 6kA 5,000 ks
11.016.356 Relé instalační Z-R230/16- 4,000 ks
95466486 10 16A 3,000 ks
14090410 svorka zemnící ZSA 16 na 3,000 m
14090415 potrubí 3,000 m
1000850 páska Cu zemnící k ZSA 40,000 ks
1000870 16 (50cm) 0,500 m
11010340 vodič H07V-K 6 černý 1,000 ks
95288500 (CYA) 3,000 ks
vodič H07V-K 6 světle 120,000 hod
P01 modrý (CYA) 1,000 kpl
dutinka lisovací Dl 1.0-8
žlutá
lišta propoj. S3L-1000-10
OEZ 63A
Přímotopný koupel.žebřík
700W
Přímotopný konvektor
2000W
práce elektro
Revize elektro
Zaevidoval:
zakázka: NABÍDKA Číslo skladu: 1
Dodavatel: ESB mont s.r.o. Vnitřní číslo: 25036
Družstevní 335/14
IČO: Přijem poptávky dne: 03.03.2025
789 85 Mohelnice Požadovaný termín: 03.03.2025
09690751 DIČ: CZ09690751 Poptávka odběratele:
Platnost nabídky:
C 83891 vedená u Krajského soudu v Ostravě . .
Popis: DPS Třebovská 17, rek.el.byt č.5
Odběratel: Město Mohelnice IČO: 303038
789 85 U Brány 916/2 DIČ: CZ00303038
Mohelnice Česká republika
Číslo ski. karty Název Množství Sleva Cena Sazba DPH Celkem
MJ Cena za MJ v% bez DPH DPH v % sDPH
Nabízíme Vám krabice přístr. KP 68-KA
40,000 ks
95268863 krabice odbočná KO 97/5 s 4,000 ks
24010150 víčkem
3000195 260,000 m
3000365 kabel CYKY-J 3x2,5 20,000 m
3000175 180,000 m
3000330 kabel CYKY-J 5x2,5 35,000 m
20030075 30,000 m
18240005 kabel CYKY-J 3x1,5 30,000 balení
1000740 30,000 m
50010810 kabel CYKY-J 4x10
50010830 4,000 ks
50010840 lišta EIP 40x20 bílá
50010060 4,000 ks
50010880 sádra balená 30 kg tř.G2-ll
50012001 1,000 ks
50012191 vodič H07V-K 4
52012251 zelenožlutý (CYA) 1,000 ks
52012261 přístroj spínače č. 1 3559- 1,000 ks
50012221 A01345 bezšro
50012211 8,000 ks
50012201 přístroj spínače č.6 3559-
95388287 A06345 bezšrou 1,000 ks
80010045
S1482331 přístroj spínače č. 7 3559- 9,000 ks
95332614 A07345 bezšro
1200000384 10,000 ks
1539085222 přístroj spínače č.2 3558- 1,000 ks
A02340 2,000 ks
1539085188
1200000778 přístroj spínače 1/0,1/0So 17,000 ks
3559-A91345 1,000 ks
1200000967 1,000 ks
kryt 3558A-A651 B Tango
bílá 20,000 ks
50,000 ks
kryt 3558A-A00620 B s
popis.polem Tango 1,000 ks
2,000 ks
zásuvka dvoj. 5513A-
C02357 B pootoč. Tango 2,000 ks
bílá 1,000 ks
1,000
zásuvka 6619A-A06357 B
bílá Tango 1,000 ks
rámeček troj,3901A-B30 B
Tango bílá
rámeček dvoj. 3901A-B20
B Tango bílá
rámeček 3901A-B10 B
Tango bílá
zvonek 2000/8V el.mecb, s
miskou
telefon domácí DT93 4FP
210 51.201 bílý
svorka 2 polová 222-412
2x0,08-4 wago
svorka krabicová 221-413
K221413
svítidlo LED 18WZM4311
DOPRI PŘ.KR IP54 NWB
ZM1405 - Led svítidlo
FLORI př. k 22W 2200lm
IP20
ZM1404 - Led svítidlo
FLORI př. k 18W
svítidlo LED D320 30W
IP65 přisaz. bílé SW0739
(Recyklační příspěvek:
2,00 CZK, s DPH: 2,42
CZK)
Svítidlo GANYS 15W4100
zakázka: NABÍDKA Číslo skladu: 1
Dodavatel: ESB mont s.r.o. Vnitřní číslo: 25036
Družstevní 335/14
IČO: 789 85 Mohelnice Příjem poptávky dne: 03.03.2025
Požadovaný termín: 03.03.2025
09690751 DIČ: CZ09690751
Poptávka odběratele: . .
C 83891 vedená u Krajského soudu v Ostravě Platnost nabídky:
Popis: DPSTřebovská 17, rek.el.byt č.5
Odběratel: Město Mohelnice IČO: 303038
789 85 U Brány 916/2 DIČ: CZ00303038
Mohelnice Česká republika
Sleva Cena Sazba DPH Celkem
Číslo ski. karty Název Množství MJ Cena za MJ v% bez DPH DPH v % sDPH
Nabízíme Vám K9icm 12001m 1,000
TL201670SMDB
1110000620 (Recyklační příspěvek: 1,000 ks
95343256 7,50 CZK, s DPH: 9,08 1,000 ks
95384899 CZK) 3,000 ks
10.560.272 2,000 ks
10.560.273 ventilátor D125 Styx 7,000 ks
11.016.503 rozvaděč KLV-36UPS-F 1,000 ks
11.016,400 pod omítku 1,000 ks
11.016.356 záslepka BS-6MB-WH 5,000 ks
95466486 6modulů bílá 5,000 ks
14090410 3,000 ks
14090415 Chránič OLE 10B/1N/0.03 3,000 ks
1000850 6kA LMF 3,000 m
1000870 Chránič OLE 16B/1N/0.03 3,000 m
11010340 6kA LMF 40,000 ks
95288500 0,500 m
Chránič LFE 25/4/0,03 6kA 1,000 ks
P01 1,000 ks
Jistič LTE 16B/3 6kA 2,000 ks
Jistič LTE 16B/1 6kA 1,000 kpl
126,000 hod
Relé instalační Z-R230/16-
1016A
svorka zemnící ZSA 16 na
potrubí
páska Cu zemnící k ZSA
16 (50cm)
vodič H07V-K 6 černý
(CYA)
vodič H07V-K 6 světle
modrý (CYA)
dutinka lisovací Dl 1.0-8
žlutá
lišta propoj. S3L-1000-10
OEZ 63A
Přímotopný koupel.žebřík
300W (WC)
Přímotopný koupel.žebřík
500W
Přímotopný konvektor
2000W
Revize elektro
práce elektro
Zaevidoval:
zakázka: NABÍDKA Číslo skladu: 1
Dodavatel: ESB mont s.r.o. Vnitřní číslo: 25038
Družstevní 335/14
IČO: Příjem poptávky dne: 04.03.2025
789 85 Mohelnice Požadovaný termín: 04.03.2025
Poptávka odběratele:
09690751 DIČ: CZ09690751 . .
Platnost nabídky:
C 83891 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Popis: Třebovská 17 hl.kabel.připoj./chodba
Odběratel: Město Mohelnice IČO: 303038
789 85 U Brány 916/2 DIČ: CZ00303038
Mohelnice Česká republika
Číslo ski. karty Název Množství Sleva Cena Sazba DPH Celkem
MJ Cena za MJ v% bez DPH DPH v % sDPH
Nabízíme Vám kabel CYKY-J 3x1,5
kabel CYKY-J 4x10 57,000 m
3000175 lišta EIP 60x40 bílá 57,000 m
3000330 pomocný a podružný 40,000 m
20039997 materiál
stropní prostup/průvrt 1,000 kpl
P01 práce elektro
sporák kombinovaný 1,000 kpl
ski. ker. 68,000 hod
doprava a přesun
2,000 ks
1,000 kpl
Zaevidoval: