Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/371/24/2 Číslo smlouvy zhotovitele: 09/2024
Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
I. Smluvní strany
Objednatel: Jihočeský kraj,
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje
Za objednatele je ve věci provádění díla a ve věcech finančních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH
Za objednatele je ve věci provádění díla dále oprávněna vystupovat a jednat:
Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení ODSH
Ve věcech provozní rovozu Jihočeského letiště České Budějovice a.s.:
Pavel Vochozka, tel.
Osoba vykonávající stavebníka na stavbě:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.
Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.
(dále jen oprávnění zástupci objednatele)
Zhotovitel: RAVPOL s.r.o.
se sídlem: Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO: 17237319
DIČ: CZ17237319
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 6199262389/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
ve vložce 368717
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této s
Ing. Jiří Hůrka, jednatel tel. +
Za zhotovitele je ve věci provádění díla a ve věcech finančních oprávněna jednat:
Ing. Jiří Hůrka, jednatel tel.
Odpovědný geodet: Jan Jelínek tel.
Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):
Ing. Zdeňka Stuchlíková tel.
Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hl ího):
Ing. Jiří Hůrka tel.
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Jiří Hůrka, tel.
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání
prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.
(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)
„Demolice objektů v areálu letiště České Budějovice“
Stránka 1 z 3
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo na akci „Demolice objektů
v areálu letiště České Budějovice“ ze dne 11. 10. 2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 11. 2024, jak
je uvedeno níže.
II. Úvod dodatku
Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/371/24, č.
zhotovitele 09/2024 ze dne 11. 10. 2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 11. 2024 (dále jen
„Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Demolice objektů v areálu letiště České Budějovice“.
Důvodem změny je nezbytnost prodloužení termínů pro provedení jednotlivých částí díla z důvodu
výskytu nepředvídaných skutečností zjištěných při provádění demolice uvedených objektů, které
nebyly součástí projektové dokumentace, a tyto skutečnosti si vyžádají delší časové nároky na
provedení jednotlivých částí díla a je tedy nezbytné prodloužit termíny pro provedení jednotlivých částí
díla sjednané v čl. III. Doba plnění, odst. 1 písm. b) Smlouvy.
III. Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Doba plnění, odst. 1 smlouvy o dílo ve znění
dodatku č. 1, jak je uvedeno níže:
Znění článku III. Doba plnění, odst. 1 Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1:
III. Doba plnění
1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:
a) Termín předání a převzetí staveniště u všech částí díla a doba zahájení bouracích prací: do
20 kalendářních dnů ode dne, v němž nabude tato smlouva účinnosti, nedohodnou-li se strany
písemně jinak.
b) Termín, pro provedení jednotlivých částí díla ve smyslu ust. § 2604 občanského zákoníku, je
stanoven takto:
• Demolice ČOV do 45 kalendářních dnů,
• Demolice SO 054 do 42 kalendářních dnů,
• Demolice bývalé trafostanice a přístavby do 45 kalendářních dnů,
když pro každou část díla počíná tento termín běžet ode dne předání a převzetí staveniště,
přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost předávané části díla sloužit svému
účelu (tedy úplné dokončení všech bouracích prací a odstranění stavebních objektů, dále
splnění všech podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení odstranění stavby, v tomto termínu
také musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro řádné
provedení předávané části díla), a příslušná část díla musí být v souladu s článkem VIII. této
smlouvy protokolárně předána.
Nové znění článku III. Doba plnění, odst. 1 Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2:
III. Doba plnění
2. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:
c) Termín předání a převzetí staveniště u všech částí díla a doba zahájení bouracích prací: do
20 kalendářních dnů ode dne, v němž nabude tato smlouva účinnosti, nedohodnou-li se strany
písemně jinak.
d) Termín, pro provedení jednotlivých částí díla ve smyslu ust. § 2604 občanského zákoníku, je
stanoven takto:
• Demolice ČOV do 52 kalendářních dnů,
• Demolice SO 054 do 42 kalendářních dnů,
• Demolice bývalé trafostanice a přístavby do 45 kalendářních dnů,
když pro každou část díla počíná tento termín běžet ode dne předání a převzetí staveniště,
přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost předávané části díla sloužit svému
účelu (tedy úplné dokončení všech bouracích prací a odstranění stavebních objektů, dále
splnění všech podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení odstranění stavby, v tomto termínu
také musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro řádné
„Demolice objektů v areálu letiště České Budějovice“
Stránka 2 z 3
provedení předávané části díla), a příslušná část díla musí být v souladu s článkem VIII. této
smlouvy protokolárně předána.
IV. Závěrečná ustanovení dodatku
Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/371/24, č. zhotovitele
09/2024 ze dne 11. 10. 2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.11.2024, jejíž ostatní ustanovení
nedotčené Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý
elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 2 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží
vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 2.
Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí a že
Dodatek č. 2 uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své
podpisy.
Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního
tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.
Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou Jihočeského kraje dne 19.12.2024.
V Českých Budějovicích dne ………………… V Praze dne
z a o b j e d n a t e l e : za zhotovitele:
Elektronický podpis: 2.1.2025 Ing. Jiří Podepsal Ing. Jiří Hůrka
Certifikát autora podpisu: DN: cn=Ing. Jiří Hůrka, c=CZ,
Jméno: MUDr. Martin Kuba o=RAVPOL s.r.o., ou=1,
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Hůrka email=hurka@ravpol.cz
……Platno…st do…: 9.1.…2025…14:11…+01…:00 ………… Umístění Praha
MUDr. Martin Kuba Datum: 2024.12.17 16:33:57 +01'00'
hejtman Jihočeského kraje ………………………………….
Ing. Jiří Hůrka
jednatel
„Demolice objektů v areálu letiště České Budějovice“
Stránka 3 z 3
Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/371/24/2 Číslo smlouvy zhotovitele: 09/2024
Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
I. Smluvní strany
Objednatel: Jihočeský kraj,
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje
Za objednatele je ve věci provádění díla a ve věcech finančních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH
Za objednatele je ve věci provádění díla dále oprávněna vystupovat a jednat:
Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení ODSH
Ve věcech provozní rovozu Jihočeského letiště České Budějovice a.s.:
Pavel Vochozka, tel.
Osoba vykonávající stavebníka na stavbě:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.
Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.
(dále jen oprávnění zástupci objednatele)
Zhotovitel: RAVPOL s.r.o.
se sídlem: Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO: 17237319
DIČ: CZ17237319
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 6199262389/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
ve vložce 368717
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této s
Ing. Jiří Hůrka, jednatel tel. +
Za zhotovitele je ve věci provádění díla a ve věcech finančních oprávněna jednat:
Ing. Jiří Hůrka, jednatel tel.
Odpovědný geodet: Jan Jelínek tel.
Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):
Ing. Zdeňka Stuchlíková tel.
Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hl ího):
Ing. Jiří Hůrka tel.
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Jiří Hůrka, tel.
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání
prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.
(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)
„Demolice objektů v areálu letiště České Budějovice“
Stránka 1 z 3
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo na akci „Demolice objektů
v areálu letiště České Budějovice“ ze dne 11. 10. 2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 11. 2024, jak
je uvedeno níže.
II. Úvod dodatku
Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/371/24, č.
zhotovitele 09/2024 ze dne 11. 10. 2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 11. 2024 (dále jen
„Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Demolice objektů v areálu letiště České Budějovice“.
Důvodem změny je nezbytnost prodloužení termínů pro provedení jednotlivých částí díla z důvodu
výskytu nepředvídaných skutečností zjištěných při provádění demolice uvedených objektů, které
nebyly součástí projektové dokumentace, a tyto skutečnosti si vyžádají delší časové nároky na
provedení jednotlivých částí díla a je tedy nezbytné prodloužit termíny pro provedení jednotlivých částí
díla sjednané v čl. III. Doba plnění, odst. 1 písm. b) Smlouvy.
III. Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Doba plnění, odst. 1 smlouvy o dílo ve znění
dodatku č. 1, jak je uvedeno níže:
Znění článku III. Doba plnění, odst. 1 Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1:
III. Doba plnění
1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:
a) Termín předání a převzetí staveniště u všech částí díla a doba zahájení bouracích prací: do
20 kalendářních dnů ode dne, v němž nabude tato smlouva účinnosti, nedohodnou-li se strany
písemně jinak.
b) Termín, pro provedení jednotlivých částí díla ve smyslu ust. § 2604 občanského zákoníku, je
stanoven takto:
• Demolice ČOV do 45 kalendářních dnů,
• Demolice SO 054 do 42 kalendářních dnů,
• Demolice bývalé trafostanice a přístavby do 45 kalendářních dnů,
když pro každou část díla počíná tento termín běžet ode dne předání a převzetí staveniště,
přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost předávané části díla sloužit svému
účelu (tedy úplné dokončení všech bouracích prací a odstranění stavebních objektů, dále
splnění všech podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení odstranění stavby, v tomto termínu
také musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro řádné
provedení předávané části díla), a příslušná část díla musí být v souladu s článkem VIII. této
smlouvy protokolárně předána.
Nové znění článku III. Doba plnění, odst. 1 Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2:
III. Doba plnění
2. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:
c) Termín předání a převzetí staveniště u všech částí díla a doba zahájení bouracích prací: do
20 kalendářních dnů ode dne, v němž nabude tato smlouva účinnosti, nedohodnou-li se strany
písemně jinak.
d) Termín, pro provedení jednotlivých částí díla ve smyslu ust. § 2604 občanského zákoníku, je
stanoven takto:
• Demolice ČOV do 52 kalendářních dnů,
• Demolice SO 054 do 42 kalendářních dnů,
• Demolice bývalé trafostanice a přístavby do 45 kalendářních dnů,
když pro každou část díla počíná tento termín běžet ode dne předání a převzetí staveniště,
přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost předávané části díla sloužit svému
účelu (tedy úplné dokončení všech bouracích prací a odstranění stavebních objektů, dále
splnění všech podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení odstranění stavby, v tomto termínu
také musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro řádné
„Demolice objektů v areálu letiště České Budějovice“
Stránka 2 z 3
provedení předávané části díla), a příslušná část díla musí být v souladu s článkem VIII. této
smlouvy protokolárně předána.
IV. Závěrečná ustanovení dodatku
Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/371/24, č. zhotovitele
09/2024 ze dne 11. 10. 2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.11.2024, jejíž ostatní ustanovení
nedotčené Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý
elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 2 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží
vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 2.
Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí a že
Dodatek č. 2 uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své
podpisy.
Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního
tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.
Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou Jihočeského kraje dne 19.12.2024.
V Českých Budějovicích dne ………………… V Praze dne
z a o b j e d n a t e l e : za zhotovitele:
Elektronický podpis: 2.1.2025 Ing. Jiří Podepsal Ing. Jiří Hůrka
Certifikát autora podpisu: DN: cn=Ing. Jiří Hůrka, c=CZ,
Jméno: MUDr. Martin Kuba o=RAVPOL s.r.o., ou=1,
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Hůrka email=hurka@ravpol.cz
……Platno…st do…: 9.1.…2025…14:11…+01…:00 ………… Umístění Praha
MUDr. Martin Kuba Datum: 2024.12.17 16:33:57 +01'00'
hejtman Jihočeského kraje ………………………………….
Ing. Jiří Hůrka
jednatel
„Demolice objektů v areálu letiště České Budějovice“
Stránka 3 z 3