Textová podoba smlouvy Smlouva č. 32948404: 2. dodatek smlouvy o dílo

                        Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

         Energeticky úsporná opatření ÚFM – hlavní budova

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a následujících a souvisejících
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ObčZ) mezi:

1.

Ústav fyziky materiálů AVČR, v. v. i.
se sídlem: Žižkova 513/22, 616 00 Brno
IČO: 68081723
DIČ: CZ68081723
zastoupená: prof. Mgr. Tomášem Krumlem, CSc., ředitelem
Osoba zmocněná k jednání ve věcech technických a smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxx, mail:
xxxxxxxxxxx, telefon xxx xxx xxx
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Brno, č. ú. 772565503/0300
(dále také jen „Objednatel“)

a

2.

Název:    Winning PS – stavební firma s.r.o.

Sídlo:    Křižíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno

IČO:      49436589

DIČ:      CZ699006465

Zapsaná:  u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12020

Zastoupená: Sebastianem Peterem Wagnerem, jednatelem a

          Michalem Hrdličkou, prokuristou

Bankovní spojení: KOMERČNÍ BANKA, a.s., č.ú. 131-824630267/0100

Hlavní stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxx

(dále také jen „Zhotovitel“)

takto:

                                                             I.
                                                  Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo „Energeticky úsporná
     opatření ÚFM – hlavní budova” ze dne 14.3.2025 podle projektu, která byla změněna dodatkem
     č. 1 ze dne 20.03.2025; dále také jen jako „Smlouva o dílo“.

2. Na základě vzorkování ze dne 21.03.2025/03.04.2025 byl vybrán nový podzhotovitel RI OKNA
     a.s. pro provedení výměny výplní otvorů, jehož hliníkové výplně otvorů z profilů PROCURAL
     mají stejné nebo lepší technické parametry něž výplně otvorů z profilů ALIPLAST.

3. Vlastnosti výplní otvorů v systému ALIPLAST GENESIS 75 a v systému PROCURAL PE78NHI
     byly porovnány v tabulce „Požadavky k doložení příslušných certifikátů, osvědčení a technických
     listů“, Příloha č. 01.

                                                                                                                                                   1 / 3
     Byly předloženy tyto certifikáty a technické listy:

     Folie
   - Technický list okenní folie int SOUDAL
   - Technický list okenní folie ext SOUDAL
   - Prohlášení o shodě na okenní folie SOUDAL

     Kotvení a kotvy
   - Kotvící plán – RI OKNA
   - Statické posouzení kotvy K01
   - Technický list kotva K1

     Kování a kliky
   - Certifikát ke kování

     Doklady k profilům
   - Osvědčení o vlastnostech na hliníkové okno a balkonové dveře, systém PROCURAL
   - Prohlášení o vlastnostech Systém PROCURAL PE 78NHI
   - Technický list okenní systém PONZIO ® PE78 N/PE78 NHI
   - Čestné prohlášení RI OKNA na zasklení s rámečkem Chromatech ultra
   - Produktový katalog hliníkových výplní otvorů

                                                            II.
                                                   Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že článek XIII. Podzhotovitelé Smlouvy o dílo se mění takto, že na místo
     podzhotovitele HT WINDOOR, s.r.o., IČ: 29225426, Ríšova 251/2, Žebětín, 64100 Brno bude část plnění
     spočívající ve výměně výplní otvorů provádět podzhotovitel RI OKNA a.s., IČ O : 60 72 48 62 , Ú kol ky
     1055, 69681 Bzenec.

     Ustanovení čl. XIII. Smlouvy o dílo nově zní takto:

     Zhotovitel bude provádět Dílo s pomocí třetí osoby – poddodavatele (podzhotovitele):
     Název: RI OKNA a.s.
     Sídlo: Úkolky 1055, 69681 Bzenec
     IČO: 60724862
     DIČ: CZ60724862
     Zapsaná: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4626
     Zastoupená: Petrem Ingrem, předsedou představenstva
     a to: Výměna výplní otvorů.
     Zhotovitel odpovídá za jakost prací provedených svými poddodavateli vůči Objednateli tak, jako by
     je provedl sám.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

                                                           XV.
                                                Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oběma
     smluvními stranami (jejich oprávněnými zástupci), a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
     Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

2. Obě strany prohlašují a podpisy svých zástupců potvrzují, že se seznámily s celým textem tohoto
     Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, že obsahu tohoto Dodatku č. 2 porozuměly, s obsahem tohoto
     Dodatku č. 2 souhlasí a že tento Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných
     podmínek pro kteroukoli z nich.

3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě v souladu s nařízením Evropského
     parlamentu a Rady (EU) č. 910/2017 (nařízením eIDAS). Každá ze Stran obdrží elektronický
     originál Dodatku č. 2.

                                                                                                                                                   2 / 3
V Brně dne dle elektronického podpisu  V Brně dne dle elektronického podpisu

      11. 4. 2025                                 14. 4. 2025
………………………………………                        ………………………………………

Objednatel:                            Zhotovitel:
prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.           Sebastian Peter Wagner
ředitel                                jednatel

                                                   14. 4. 2025
                                       ……………………………………
                                       Zhotovitel:
                                       Michal Hrdlička
                                       prokurista

                                                                              3 / 3